建设工程施工合同协议书(标准版).doc

《建设工程施工合同协议书(标准版).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同协议书(标准版).doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_建设工程施工合同协议书（标准版）合同双方：鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2乙方向甲方提供的施工服务包括但不限于：_。第二条合同价格2.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币_元（大写：_元整），根据本合同的约定进行支付。2.2乙方报价已经包含如下费用：_。第三条合同工期3.1双方同意，本工程的工期为_日，自双方签订本合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工。若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2

2、工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。第五条支付方式5.1本合同价款支付方式如下：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币_元（大写：_元整），乙方在收到预付款后应按照约定的进度进行施工。（2）甲方按照乙方完成的工程进度支付工程进度款，具体支付比例和时间由双方另行约定。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款，同时乙方应将有关工程资料交付甲方。5.2乙方开具等额的发票，甲方按照约定时间支付。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_。6.2甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：_。第七条争议解决7

3、.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、修改和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。8.3本合同解除后，乙方应按照甲方要求将工程恢复至解除合同前的状态，并承担相应费用。第九条其他约定9.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程图纸及技

4、术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.工程验收标准及方法6.相关法律法规和政策文件7.其他与本工程有关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程施工合同协议书（标准版）合同双方：鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供施工服务，并引入第三方作为保证及监督乙方履行合同的义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2乙方向甲方提供的施工服务包括但不限于：_。第二条合同价格2.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币_元（大写：_元整），根据本合同的约定进行支付。2.2乙方报价已经包含如下费用：_。第三条合同工期3.1双方同意，本工程的

5、工期为_日，自双方签订本合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工。若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。第五条支付方式5.1本合同价款支付方式如下：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币_元（大写：_元整），乙方在收到预付款后应按照约定的进度进行施工。（2）甲方按照乙方完成的工程进度支付工程进度款，具体支付比例和时间由双方另行约定。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款，同时乙方应将有关工程资料交付甲方。5.2乙方开具等额的发票，甲

6、方按照约定时间支付。第六条乙方的违约及限制条款6.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_。6.2乙方施工质量不符合约定的，乙方应承担修复费用，并支付甲方因此造成的损失。6.3乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方，未经甲方同意，乙方不得将合同项下的义务转包或分包给第三方。第七条第三方的主体责任7.1第三方作为本合同的保证及监督乙方履行合同的义务，应确保乙方的施工进度和质量符合合同约定。7.2第三方应承担连带责任，确保乙方按期完成工程并保证工程质量。7.3第三方应按照甲方的要求，对乙方进行监督和管理，确保工程顺利进行。第八条甲方的主导权益8.1甲方有权对

7、乙方的施工进度和质量进行监督和检查，并要求乙方及时整改。8.2甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金或其他赔偿。8.3甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整合同价款和工程内容。第九条争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。10.3本合同解除后，乙方应按照甲方要求将工程恢复至解除合同前的状态，并承担相应费用。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双

8、方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。11.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.工程验收标准及第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程施工合同协议书（标准版）合同双方：鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供施工服务，并引入第三方作为协调及监督甲方履行合同的义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条合同标的1.2乙方向甲方提供的施

9、工服务包括但不限于：_。第二条合同价格2.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币_元（大写：_元整），根据本合同的约定进行支付。2.2乙方报价已经包含如下费用：_。第三条合同工期3.1双方同意，本工程的工期为_日，自双方签订本合同之日起计算。3.2乙方应按照约定的工期完成施工。若因甲方原因导致工程延期，甲方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿修复，直至验收合格。第五条支付方式5.1本合同价款支付方式如下：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币_元（大写：_元整），乙方在收到预付款后应按照约定的进度

10、进行施工。（2）甲方按照乙方完成的工程进度支付工程进度款，具体支付比例和时间由双方另行约定。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程价款，同时乙方应将有关工程资料交付甲方。5.2乙方开具等额的发票，甲方按照约定时间支付。第六条甲方的违约及限制条款6.1甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：_。6.2甲方不得无故终止合同，如甲方违反本合同约定，单方面终止合同，甲方应支付乙方违约金，违约金计算方式为：_。6.3甲方不得擅自更改工程内容或减少工程量，如甲方违反本合同约定，乙方有权拒绝执行。第七条第三方的主体责任7.1第三方作为本合同的协调及监督甲方履行合同的义务

11、，应确保甲方的履行进度和质量符合合同约定。7.2第三方应承担连带责任，确保甲方按期支付工程进度款并保证工程质量。7.3第三方应按照乙方的要求，对甲方进行监督和管理，确保工程顺利进行。第八条乙方的主导权益8.1乙方有权对甲方的履行进度和质量进行监督和检查，并要求甲方及时整改。8.2乙方有权根据合同约定，要求甲方支付违约金或其他赔偿。8.3乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况调整合同价款和工程内容。第九条争议解决9.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的修改和解除必须经双方协商一致，并以书面形式作出。10.3本合同解除后，甲方应按照乙方要求将工程恢复至解除合同前的状态，并承担相应费用。第十一条其他约定11.1本合同未尽事宜，双方可另行协商，并以书面形式作出补充协议。11.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单4.材料及设备采购