工程合同广东省建设工程标准施工合同.doc

《工程合同广东省建设工程标准施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同广东省建设工程标准施工合同.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：请插入具体合同编号工程合同广东省建设工程标准施工合同甲方：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方：_地址：_联系人：_联系电话：_一、工程概况1.1工程名称：请插入具体工程名称1.2工程地点：请插入具体工程地点1.3工程内容：请插入具体工程内容1.4工程规模：请插入具体工程规模1.5工程预算：人民币请插入具体金额元二、合同工期2.1工期自请插入具体开工日期起至请插入具体竣工日期止。2.2乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范。3.2乙方应保证工程质量，确保工程安全。四、合同价格4.1双方确认，工程合同总价为人民币请插

2、入具体金额元（大写：请插入大写金额元整）。4.2乙方报价应包含工程施工、材料设备购置、税费等全部费用。五、支付方式5.1甲方按照乙方实际完成工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%；（2）工程进度达到请插入比例%后，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%。5.2乙方应提供等额的发票，甲方按照约定时间支付工程款。六、材料设备6.1乙方应按照合同约定的材料设备品牌、型号、质量标准等要求采购。6.2乙方应保证材料设备的质量和安全，并提供相应的合格证明。七、违约责任7.1乙方未

3、按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的请插入比例%。7.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程价款的请插入比例%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1乙方应按照甲方要求进行工程设计、施工、验收等环节的工作。9.2乙方应承担工程期间的安全责任，确保工程施工安全。9.3乙方应遵守国家及地方的法律法规，不得违法施工。十、附件本合同附件包括：10.1工程设计图纸及相关技术文件；10.2材料设备清

4、单；10.3工程预算明细表；10.4其他双方约定的文件。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：请插入具体日期第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导工程合同广东省建设工程标准施工合同甲方：_地址：_联系人：_联系电话：_第三方：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方：_地址：_联系人：_联系电话：_一、第三方主体1.1第三方作为甲方的全程监督和质量把控机构，对工程的进度、质量、安全等方面进行全面监管。1.2第三方应根据合同约定和国家及行业的相关标准和规范，对乙方进行严格的考核和评估。二、甲方权益主导2.1工程概况工程名称：请插入具

5、体工程名称工程地点：请插入具体工程地点工程内容：请插入具体工程内容工程规模：请插入具体工程规模工程预算：人民币请插入具体金额元2.2合同工期工期自请插入具体开工日期起至请插入具体竣工日期止。乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。2.3质量标准工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范。乙方应保证工程质量，确保工程安全。2.4合同价格双方确认，工程合同总价为人民币请插入具体金额元（大写：请插入大写金额元整）。乙方报价应包含工程施工、材料设备购置、税费等全部费用。2.5支付方式甲方按照乙方实际完成工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%

6、；（2）工程进度达到请插入比例%后，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%。2.6甲方权益保障（1）对工程进度、质量、安全等方面的全面监督和把控；（2）对乙方的工作进行评估和考核，并根据评估结果进行奖励或处罚；（3）对工程款的支付和结算进行监督，确保资金的合理使用；（4）对乙方违约行为进行追究和索赔。三、乙方的义务与限制3.1乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成工程施工。3.2乙方应接受甲乙双方及第三方的监督、检查和管理。3.3乙方应遵守国家及地方的法律法规，不得违法施工。3.4乙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，并

7、支付甲方因此造成的损失。四、第三方的职责4.1第三方应根据合同约定，全面负责对乙方的监督和管理，确保工程进度、质量、安全等方面的合规性。4.2第三方应对乙方进行定期评估，并将评估结果报告给甲方。4.3第三方应协助甲方处理工程过程中出现的问题，并提供专业建议。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的请插入比例%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程价款的请插入比例%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管

8、辖权的人民法院提起诉讼。七、附件本合同附件包括：7.1工程设计图纸及相关技术文件；7.2材料设备清单；7.3工程预算明细表；7.4其他双方约定的文件。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：请插入具体日期第三方介入的意义和目的：第三方作为独立的主体，介入甲方和乙方的第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导工程合同广东省建设工程标准施工合同甲方：_地址：_联系人：_联系电话：_第三方：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方：_地址：_联系人：_联系电话：_一、第三方主体1.1第三方作为乙方的全程监督和质

9、量把控机构，对工程的进度、质量、安全等方面进行全面监管。1.2第三方应根据合同约定和国家及行业的相关标准和规范，对甲方进行严格的考核和评估。二、乙方权益主导2.1工程概况工程名称：请插入具体工程名称工程地点：请插入具体工程地点工程内容：请插入具体工程内容工程规模：请插入具体工程规模工程预算：人民币请插入具体金额元2.2合同工期工期自请插入具体开工日期起至请插入具体竣工日期止。乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。2.3质量标准工程质量应符合国家及行业的相关标准和规范。乙方应保证工程质量，确保工程安全。2.4合同价格双方确认，工程合同总价为人民币请插入具体金额元（大写：请插入大写金额元整）。乙方

10、报价应包含工程施工、材料设备购置、税费等全部费用。2.5支付方式甲方按照乙方实际完成工程进度支付工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%；（2）工程进度达到请插入比例%后，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的请插入比例%。2.6乙方权益保障（1）对工程进度、质量、安全等方面的全面监督和把控；（2）对甲方的工作进行评估和考核，并根据评估结果进行奖励或处罚；（3）对工程款的支付和结算进行监督，确保资金的合理使用；（4）对甲方违约行为进行追究和索赔。三、甲方的义务与限制3.1甲方应按照合同约定的时

11、间、质量、安全等要求完成工程施工。3.2甲方应接受甲乙双方及第三方的监督、检查和管理。3.3甲方应遵守国家及地方的法律法规，不得违法施工。3.4甲方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，并支付乙方因此造成的损失。四、第三方的职责4.1第三方应根据合同约定，全面负责对甲方的监督和管理，确保工程进度、质量、安全等方面的合规性。4.2第三方应对甲方进行定期评估，并将评估结果报告给乙方。4.3第三方应协助乙方处理工程过程中出现的问题，并提供专业建议。五、违约责任5.1甲方未按照约定工期完成工程的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的请插入比例%。5.2乙方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程价款的请插入比例%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、附件本合同附件包括：7.1工程设计图纸及相关技术文件；7.2材料设备清单；7.3工程预算明细表；7.4其他双方约定的文件。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：请插入具体日期乙方为主导的目的和意义：乙方为主导的意义在于确保乙方的权益