建设工程勘察设计合同（.doc

《建设工程勘察设计合同（.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程勘察设计合同（.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号建设工程勘察设计合同甲方：_地址：填写甲方的详细地址联系方式：填写甲方的联系电话及电子乙方：_地址：填写乙方的详细地址联系方式：填写乙方的联系电话及电子一、工程概况1.1工程名称：填写工程的具体名称1.2工程地点：填写工程的具体地点1.3工程规模：填写工程的具体规模1.4工程投资估算：填写工程的投资估算金额二、服务内容（1）工程地质勘察；（2）工程测量；（3）工程设计方案；（4）施工图设计；（5）设计概算；（6）施工期间的技术支持及施工验收等。2.2乙方应按照合同约定的时间节点完成勘察设计工作，并提交相应的勘察设计文件。三、服务期限3.1乙方自合同签订之

2、日起至工程竣工验收合格之日止，提供勘察设计服务。3.2乙方应按照甲方要求，提前完成勘察设计工作，如有特殊情况，乙方应及时通知甲方，并协商解决。四、费用及支付4.1双方确认，乙方向甲方提供的勘察设计服务费用为人民币：填写具体金额元（大写：填写具体金额的大写元整）。（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方勘察设计费的50%；（2）乙方完成勘察设计工作后，甲方支付乙方勘察设计费的50%。五、保密条款5.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。5.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同

3、无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2若乙方未能按照约定的时间节点完成勘察设计工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察设计费逾期天数0.1%。七、争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：填写合同签订的具体日期附件：1.工程地质勘察方案2.

4、工程测量报告3.工程设计方案4.施工图设计5.设计概算6.施工期间的技术支持及施工验收等文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程勘察设计合同甲方：_地址：填写甲方的详细地址联系方式：填写甲方的联系电话及电子乙方：_地址：填写乙方的详细地址联系方式：填写乙方的联系电话及电子第三方：_地址：填写第三方的详细地址联系方式：填写第三方的联系电话及电子一、工程概况1.1工程名称：填写工程的具体名称1.2工程地点：填写工程的具体地点1.3工程规模：填写工程的具体规模1.4工程投资估算：填写工程的投资估算金额二、服务内容（1）工程地质勘察；（2）工程测量；（3）工程设计方案；（4）施工图设计；（5）

5、设计概算；（6）施工期间的技术支持及施工验收等。（1）对乙方的勘察设计工作进行全程监督，确保勘察设计质量符合国家标准和甲方的要求；（2）协调乙方与甲方之间的沟通，确保勘察设计工作按计划推进；（3）对乙方的违约行为进行评估，并提出处理意见。三、服务期限3.1乙方自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，提供勘察设计服务。3.2第三方应自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，履行质量监督和进度协调职责。四、费用及支付4.1双方确认，乙方向甲方提供的勘察设计服务费用为人民币：填写具体金额元（大写：填写具体金额的大写元整）。（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方勘察设计费的50%；（2）乙方完成

6、勘察设计工作后，甲方支付乙方勘察设计费的50%。4.3甲方应支付给第三方质量管理协调费用为人民币：填写具体金额元（大写：填写具体金额的大写元整）。（1）第三方履行质量监督和进度协调职责期间，甲方按季度支付第三方质量管理协调费用的50%；（2）工程竣工验收合格后，甲方支付第三方剩余的质量管理协调费用。五、甲方权益保障5.1乙方应保证勘察设计质量符合国家标准和甲方的要求，否则乙方应承担相应的违约责任。5.2第三方应保证质量监督和进度协调工作的独立性和公正性，不得偏袒乙方或甲方。5.3乙方如发生违约行为，甲方有权要求乙方立即改正，并按合同约定承担违约责任。5.4第三方如未履行质量监督和进度协调职责，

7、甲方有权要求第三方立即改正，并按合同约定承担违约责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2若乙方未能按照约定的时间节点完成勘察设计工作，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察设计费逾期天数0.1%。6.3若第三方未履行质量监督和进度协调职责，甲方有权按照未履行天数向第三方追讨违约金，违约金计算方式：违约金=质量管理协调费用未履行天数0.1%。七、争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定

8、8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程勘察设计合同甲方：_地址：填写甲方的详细地址联系方式：填写甲方的联系电话及电子乙方：_地址：填写乙方的详细地址联系方式：填写乙方的联系电话及电子第三方：_地址：填写第三方的详细地址联系方式：填写第三方的联系电话及电子一、工程概况1.1工程名称：填写工程的具体名称1.2工程地点：填写工程的具体地点1.3工程规模：

9、填写工程的具体规模1.4工程投资估算：填写工程的投资估算金额二、服务内容（1）工程地质勘察；（2）工程测量；（3）工程设计方案；（4）施工图设计；（5）设计概算；（6）施工期间的技术支持及施工验收等。（1）对乙方的勘察设计工作进行全程监督，确保勘察设计质量符合国家标准和甲方的要求；（2）协调乙方与甲方之间的沟通，确保勘察设计工作按计划推进；（3）对乙方的违约行为进行评估，并提出处理意见。三、服务期限3.1乙方自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，提供勘察设计服务。3.2第三方应自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，履行质量监督和进度协调职责。四、费用及支付4.1双方确认，乙方向甲方提供

10、的勘察设计服务费用为人民币：填写具体金额元（大写：填写具体金额的大写元整）。（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方勘察设计费的50%；（2）乙方完成勘察设计工作后，甲方支付乙方勘察设计费的50%。4.3乙方应支付给第三方质量管理协调费用为人民币：填写具体金额元（大写：填写具体金额的大写元整）。（1）第三方履行质量监督和进度协调职责期间，乙方按季度支付第三方质量管理协调费用的50%；（2）工程竣工验收合格后，乙方支付第三方剩余的质量管理协调费用。五、乙方权益保障5.1甲方应保证勘察设计质量符合国家标准和甲方的要求，否则甲方应承担相应的违约责任。5.2第三方应保证质量监督和进度协调工作的独立性

11、和公正性，不得偏袒甲方或乙方。5.3甲方如发生违约行为，乙方有权要求甲方立即改正，并按合同约定承担违约责任。5.4第三方如未履行质量监督和进度协调职责，乙方有权要求第三方立即改正，并按合同约定承担违约责任。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。6.2若甲方未能按照约定的时间节点支付勘察设计费用，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=勘察设计费逾期天数0.1%。6.3若第三方未履行质量监督和进度协调职责，乙方有权按照未履行天数向第三方追讨违约金，违约金计算方式：违约金=质量管理协调费用未履行天数0.1%。七、争议解决双方因履行本合同发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式三份，甲、乙、第三方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：