建筑资料--房产公司施工合同经济条款分析.doc

《建筑资料--房产公司施工合同经济条款分析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑资料--房产公司施工合同经济条款分析.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：待填写合同签署日期：待填写地址：待填写甲方地址联系方式：待填写甲方联系方式地址：待填写乙方地址联系方式：待填写乙方联系方式鉴于甲方为房地产开发商，具备房地产开发的资质和经验；乙方为具备相关资质和经验的施工单位，双方为了明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：待填写工程名称1.2工程地点：待填写工程地点1.3工程规模：待填写工程规模1.4工程内容：待填写工程内容1.5工程预算：人民币待填写金额元整（大写：待填写大写金额）。第二条合同价格及支付2.1本合同总价款为人民币待填写金额元整（大写：待填写大写金额），包括工程设计、施工、设备采购

2、、材料供应、验收、保修等一切费用。2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和付款比例如下：（1）工程开工后七个工作日内，甲方支付合同价款的待填写比例%；（2）工程进度达到待填写比例%后，甲方支付合同价款的待填写比例%；（3）工程验收合格并办理移交手续后，甲方支付合同价款的待填写比例%。2.3甲方支付的合同价款，乙方可按照约定的比例用于支付工程所需的设计、施工、材料、设备等费用。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家及行业的相关标准和规范进行设计、施工，确保工程质量符合规定的要求。3.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，直至符合合同约定和国家标准。

3、3.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期限自验收合格之日起计算。第四条工期4.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。具体工期如下：（1）工程设计阶段：自合同签订之日起待填写天数天内完成；（2）工程施工阶段：自工程设计阶段完成后待填写天数天内完成；（3）工程验收阶段：自工程施工阶段完成后待填写天数天内完成。4.2乙方如因特殊情况无法按照约定的工期完成工程，应提前待填写天数天向甲方提出延期申请，并征得甲方同意。第五条违约责任5.1乙方如未按照本合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款待填写比例%。5.2乙方如未按照本合同约定的质量要求完成

4、工程，甲方有权要求乙方进行整改，直至符合合同约定和国家标准。乙方因此而产生的费用由乙方承担。5.3甲方如未按照本合同约定的付款节点和付款比例支付合同价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项待填写比例%。第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（盖章）：待填写甲方盖章乙方（盖章）：待填写乙方盖章甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：待填写日期附件：待填

5、写附件名称，如工程设计方案、施工图纸等第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：待填写合同签署日期：待填写地址：待填写甲方地址联系方式：待填写甲方联系方式地址：待填写乙方地址联系方式：待填写乙方联系方式地址：待填写丙方地址联系方式：待填写丙方联系方式鉴于甲方为房地产开发商，具备房地产开发的资质和经验；乙方为具备相关资质和经验的施工单位；丙方为专业监理机构，具备工程监理的资质和经验。为了明确各方权利义务，经协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：待填写工程名称1.2工程地点：待填写工程地点1.3工程规模：待填写工程规模1.4工程内容：待填写工程内容1.5工程预算：人民

6、币待填写金额元整（大写：待填写大写金额）。第二条甲方的权利与利益2.1甲方有权按照合同约定监督乙方的施工过程，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.2甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改，直至符合合同约定和国家标准。2.3甲方有权根据工程进度和质量，按照合同约定的付款比例向乙方支付合同价款。2.4甲方有权在合同约定的范围内，对工程设计、施工方案等进行调整。2.5甲方有权要求丙方对工程的监理工作提供专业意见，并按照合同约定向丙方支付监理费用。第三条乙方的义务与限制3.1乙方应按照合同约定和国家及行业相关标准进行设计、施工，确保工程质量、安全、进度等符合要求。3.2乙方应严格按照甲方的要求进

7、行整改，直至符合合同约定和国家标准。3.3乙方应在合同约定的范围内，按照甲方要求完成工程设计、施工、材料供应等工作。3.4乙方应接受丙方的监理，并按照丙方的要求进行整改，直至符合合同约定和国家标准。第四条丙方的义务与限制4.1丙方应按照合同约定和国家及行业相关标准进行监理，确保工程质量、安全、进度等符合要求。4.2丙方应严格按照甲方的要求进行监理，对施工过程中的质量、安全问题及时提出整改要求，并监督乙方整改直至符合标准。4.3丙方应定期向甲方报告工程进度、质量、安全等情况，并提供相关监理资料。4.4丙方应接受甲方的监督，按照甲方的要求提供监理服务。第五条违约责任5.1乙方如未按照本合同约定的质

8、量、安全、进度等要求完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款待填写比例%。5.2乙方如未按照本合同约定的范围完成工程设计、施工、材料供应等工作，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款待填写比例%。5.3丙方如未按照本合同约定的监理要求进行监理，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=监理费用待填写比例%。第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方

9、（盖章）：待填写甲方盖章乙方（盖章）：待填写乙方盖章丙方（盖章）：待填写丙方盖章甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：待填写日期附件：待填写附件名称，如工程设计方案、施工图纸等第三方介入的意义和目的在于，通过引入专业的监理机构，对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等符合甲方的要求第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：待填写合同签署日期：待填写地址：待填写甲方地址联系方式：待填写甲方联系方式地址：待填写乙方地址联系方式：待填写乙方联系方式地址：待填写丙方地址联系方式：待填写丙方联系方式鉴于甲方为房地产开发商，具备房地产开发的资质和经验；

10、乙方为具备相关资质和经验的施工单位；丙方为专业监理机构，具备工程监理的资质和经验。为了明确各方权利义务，经协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：待填写工程名称1.2工程地点：待填写工程地点1.3工程规模：待填写工程规模1.4工程内容：待填写工程内容1.5工程预算：人民币待填写金额元整（大写：待填写大写金额）。第二条乙方的权利与利益2.1乙方有权按照合同约定和国家及行业相关标准进行设计、施工，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.2乙方有权要求丙方按照合同约定进行监理，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求。2.3乙方有权根据工程进度和质量，按照合同约定的付款比例

11、向甲方支付合同价款。2.4乙方有权在合同约定的范围内，对工程设计、施工方案等进行调整。2.5乙方有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、技术要求等相关资料。第三条甲方的义务与限制3.1甲方应按照合同约定和国家及行业相关标准提供设计图纸、技术要求等相关资料，确保乙方能够顺利进行设计、施工等工作。3.2甲方应按照合同约定和国家及行业相关标准支付合同价款，确保乙方的权益得到保障。3.3甲方应接受丙方的监理，按照丙方的要求进行整改，直至符合合同约定和国家标准。3.4甲方应承担因自身原因导致工程质量、安全、进度等方面出现问题的一切责任。第四条丙方的义务与限制4.1丙方应按照合同约定和国家及行业相关标准进行监

12、理，确保工程质量、安全、进度等符合要求。4.2丙方应严格按照乙方的要求进行监理，对施工过程中的质量、安全问题及时提出整改要求，并监督甲方整改直至符合标准。4.3丙方应定期向乙方报告工程进度、质量、安全等情况，并提供相关监理资料。4.4丙方应接受甲方的监督，按照甲方的要求提供监理服务。第五条违约责任5.1甲方如未按照本合同约定的国家及行业相关标准支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项待填写比例%。5.2甲方如未按照本合同约定的国家及行业相关标准提供设计图纸、技术要求等相关资料，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项待填写比例%。5.3丙方如未按照本合

13、同约定的国家及行业相关标准进行监理，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=监理费用待填写比例%。第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后终止。甲方（盖章）：待填写甲方盖章乙方（盖章）：待填写乙方盖章丙方（盖章）：待填写丙方盖章甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_丙方代表（签名）：_签订日期：待填写日期附件：待填写附件名称，如工程设计方案、施工图纸等乙方为主导的目的和意义在于，通过强化乙方的权益，确保乙方在工程设计和施工过程中