建设工程招投标与合同管理案例.doc

《建设工程招投标与合同管理案例.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程招投标与合同管理案例.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_第一条工程范围及内容1.1本合同约定的工程范围为：_。1.2工程内容包括：_。第二条合同价格2.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币_万元（大写：_元整），参照工程量清单及综合单价等内容确定。2.2乙方报价应包含：_。2.3乙方报价不应包含：_。第三条支付方式（1）进度付款：按工程进度分阶段支付；（2）验收付款：工程验收合格后一次性支付；（3）其他方式：_。3.2甲方支付乙方价款时，应扣除合同价款总额的_%作为质量保证金，质量保证金在工程验收合格后_个月内无息退还甲方。第四条工期4.1双方同意，本工程的合同工期为_天。4.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期

2、，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同价款的_%。第五条质量标准5.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收合格标准为：_。5.3乙方对工程质量承担永久责任。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_%。6.2甲方未按合同约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同价款的_%。6.3甲乙双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼

3、。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，甲乙双方应严格履行合同约定。如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方认可。8.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_日期：_年_月_日乙方（盖章）：_日期：_年_月_日附件：1.工程量清单2.综合单价表3.招标文件4.投标文件5.相关法律法规6.其他重要文件第一篇范文：合同编号：_第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条第三方主体1.1甲方为了保障自身权益，引入第三方作为监督和保障主体，第三方具备相关资质和经验，能够对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。1.

4、2第三方的主要职责包括但不限于：（1）对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合合同约定；（2）在甲方和乙方之间协调沟通，解决合同履行过程中的争议和问题；（3）对乙方的施工人员进行管理和监督，确保施工安全；（4）对乙方的工程进度和质量进行评估，并向甲方提供评估报告。第二条甲方的权益主导2.1甲方作为工程的投资方和受益方，有权对工程进行监督和控制，确保工程质量和进度符合合同约定。2.2甲方有权根据合同约定和实际情况，对乙方进行考核和评估，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产等方面。2.3甲方有权根据合同约定和实际情况，对乙方的履约行为进行监督和检查，包括但不限于施工方案的合理性、施工进

5、度的合规性、工程质量的符合性等。2.4甲方有权根据合同约定和实际情况，要求乙方进行整改和调整，以确保工程质量和进度符合合同约定。第三条乙方的违约及限制条款3.1乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_%。3.2乙方如未按合同约定保证工程质量和安全，甲方有权要求乙方进行整改和调整，并承担相应的赔偿责任。3.3乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_%。3.4乙方如涉及违法行为，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的法律责任。第四条合同价格及支付方式4.1双方同意，本合同的工程总价款为人民币_万元（大写：_元整），

6、参照工程量清单及综合单价等内容确定。4.2甲方支付乙方价款时，应扣除合同价款总额的_%作为质量保证金，质量保证金在工程验收合格后_个月内无息退还甲方。第五条工期5.1双方同意，本工程的合同工期为_天。5.2乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同价款的_%。第六条质量标准6.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。6.2工程验收合格标准为：_。6.3乙方对工程质量承担永久责任。第七条违约责任7.1乙方未按合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的_%。7.2甲方未按合同约

7、定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同价款的_%。7.3甲乙双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2合同生效后，甲乙双方应严格履行合同约定。如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方认可。9.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_日期：_年_月_日乙方（盖章）：_日期：_年_月_日第三方（盖章）：_日期：_年_月_日附件：

8、1.第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条第三方主体1.1甲方为了保障自身权益，引入第三方作为监督和保障主体，第三方具备相关资质和经验，能够对乙方的技术服务进行监督，确保项目质量和进度符合合同约定。1.2第三方的主要职责包括但不限于：（1）对乙方的技术服务进行监督，确保项目质量和进度符合合同约定；（2）在甲方和乙方之间协调沟通，解决合同履行过程中的争议和问题；（3）对乙方的技术人员进行管理和监督，确保技术服务的安全和有效性；（4）对乙方的项目进度和质量进行评估，并向甲方提供评估报告。第二条乙方的权益主导2.1乙方作为项目的技术服务提供方，有权根据合同约定和实际情况，自主安排技术服务的进度和

9、方式。2.2乙方有权根据合同约定和实际情况，对甲方进行技术培训和指导，确保甲方能够正确使用和维护项目成果。2.3乙方有权根据合同约定和实际情况，对项目的技术方案和实施计划进行调整和优化。2.4乙方有权根据合同约定和实际情况，要求甲方提供必要的技术支持和配合。第三条甲方的违约及限制条款3.1甲方如未按合同约定支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同服务费用的_%。3.2甲方如未按合同约定提供必要的配合和支持，乙方有权要求甲方进行整改和调整，并承担相应的赔偿责任。3.3甲方如未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同服务费用的_%。3.4甲方如涉及违法

10、行为，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应的法律责任。第四条合同服务费用及支付方式4.1双方同意，本合同的服务费用为人民币_万元（大写：_元整），参照服务内容和要求等内容确定。4.2甲方支付乙方服务费用时，应按照合同约定的付款进度进行支付。第五条项目进度和质量标准5.1双方同意，本项目的合同工期为_天。5.2乙方应按合同约定的工期完成项目。如因乙方原因导致项目延期，乙方应按甲方要求支付违约金，违约金为合同服务费用的_%。5.3项目验收合格标准为：_。5.4乙方对项目质量承担永久责任。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成项目，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同服务费用的_%

11、。6.2甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金，违约金为合同服务费用的_%。6.3甲乙双方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同生效后，甲乙双方应严格履行合同约定。如需变更或解除合同，应签订书面协议，并经双方认可。8.3本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_日期：_年_月_日乙方（盖章）：_日期：_年_月_日第三方（盖章）：_日期：_年_月_日附件：1.技术服务内容和要求2.技术培训和指导计划3.项目进度和质量标准4.其他重要文件第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导