建设工程承包合同(３)工程文档范本.doc

《建设工程承包合同(３)工程文档范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程承包合同(３)工程文档范本.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：待填写编号建设工程承包合同合同双方：地址：甲方地址代表人：甲方代表姓名地址：乙方地址代表人：乙方代表姓名第一条工程概述1.1工程名称：工程名称1.2工程地点：工程地点1.3工程内容：根据附件一工程量清单所列明的工程内容和要求进行施工。1.4工程进度：按照附件二工程进度计划执行。1.5工程质量标准：按照附件三工程质量标准执行。第二条合同价格2.1工程总价：双方约定，本合同的工程总价为工程总价，详见附件四工程报价单。2.2支付方式：双方约定，甲方按工程进度支付乙方工程款项，具体支付方式见附件五支付条款。第三条施工期限3.1工期：本工程的工期为工期，自工程开工之日起算。3.2工

2、期延误：乙方若未能按照约定的工期完成工程，应按附件六工期延误违约金计算方式支付违约金。第四条工程质量及保修4.1乙方应严格按照约定的工程质量标准进行施工，保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2工程验收：工程完成后，乙方应按照附件七工程验收标准进行自检，并配合甲方进行验收。4.3保修期限：自工程验收合格之日起，乙方对工程提供保修期限年的质保服务。第五条违约责任5.1乙方若未按约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体计算方式见附件六。5.2甲方若未按约定支付工程款项，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体计算方式见附件八甲方违约金计算方式。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过

3、程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方向甲方支付完毕所有工程款项之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：附件一：工程量清单附件二：工程进度计划附件三：工程质量标准附件四：工程报价单附件五：支付条款附件六：工期延误违约金计算方式附件七：工程验收标准附件八：甲方违约金计算方式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程承包合同合同双方：地址：甲方地址代表人：甲

4、方代表姓名地址：乙方地址代表人：乙方代表姓名地址：第三方地址代表人：第三方代表姓名第一条工程概述1.1工程名称：工程名称1.2工程地点：工程地点1.3工程内容：根据附件一工程量清单所列明的工程内容和要求进行施工。1.4工程进度：按照附件二工程进度计划执行。1.5工程质量标准：按照附件三工程质量标准执行。第二条第三方主体职责2.1第三方作为工程管理和质量监督的主体，应确保工程按照约定的质量标准进行施工，并监督乙方按照约定的工程进度完成工程。2.2第三方应定期向甲方报告工程进展情况和质量情况，并提供必要的工程管理服务。2.3第三方应对乙方的施工行为进行监督，确保乙方的施工行为符合相关法律法规和行业

5、标准。第三条合同价格3.1工程总价：双方约定，本合同的工程总价为工程总价，详见附件四工程报价单。3.2支付方式：双方约定，甲方按工程进度支付乙方工程款项，具体支付方式见附件五支付条款。第四条甲方权益保障4.1甲方权益优先：在本合同的履行过程中，甲方权益应得到优先保障，乙方和第三方应全力维护甲方的利益。4.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照约定的质量标准进行施工。4.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况变更工程内容和进度计划，乙方和第三方应予以配合。4.4甲方利益保护：乙方和第三方应采取一切必要措施，确保甲方的利益不受损害，如因乙方或第三方原因导致甲方利益受损，乙方

6、和第三方应承担相应的赔偿责任。第五条乙方及第三方违约责任5.1乙方若未按约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体计算方式见附件六工期延误违约金计算方式。5.2第三方若未按约定履行工程管理和质量监督职责，应承担违约责任，向甲方支付违约金，具体计算方式见附件七第三方违约金计算方式。5.3乙方和第三方应承担连带责任，如因乙方或第三方原因导致工程质量不符合约定，乙方和第三方应共同承担修复和赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一

7、份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方向乙方支付完毕所有工程款项之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：附件一：工程量清单附件二：工程进度计划附件三：工程质量标准附件四：工程报价单附件五：支付条款附件六：工期延误违约金计算方式附件七：第三方违约金计算方式第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程分包合同合同双方：地址：甲方地址代表人：甲方代表姓名地址：乙方地址代表人：乙方代表姓名地址：第三方地址代表人：第三方代表姓名第一条工程概述1.1工程名称：工程名称

8、1.2工程地点：工程地点1.3工程内容：根据附件一工程量清单所列明的工程内容和要求进行施工。1.4工程进度：按照附件二工程进度计划执行。1.5工程质量标准：按照附件三工程质量标准执行。第二条第三方主体职责2.1第三方作为工程管理和质量监督的主体，应确保工程按照约定的质量标准进行施工，并监督乙方按照约定的工程进度完成工程。2.2第三方应定期向乙方报告工程进展情况和质量情况，并提供必要的工程管理服务。2.3第三方应对甲方的施工行为进行监督，确保甲方的施工行为符合相关法律法规和行业标准。第三条合同价格3.1工程总价：双方约定，本合同的工程总价为工程总价，详见附件四工程报价单。3.2支付方式：双方约定

9、，甲方按工程进度支付乙方工程款项，具体支付方式见附件五支付条款。第四条乙方权益保障4.1乙方权益优先：在本合同的履行过程中，乙方权益应得到优先保障，甲方和第三方应全力维护乙方的利益。4.2乙方监督权：乙方有权对甲方的施工过程进行监督，并要求甲方按照约定的质量标准进行施工。4.3乙方变更权：乙方有权根据工程实际情况变更工程内容和进度计划，甲方和第三方应予以配合。4.4乙方利益保护：甲方和第三方应采取一切必要措施，确保乙方的利益不受损害，如因甲方或第三方原因导致乙方利益受损，甲方和第三方应承担相应的赔偿责任。第五条甲方及第三方违约责任5.1甲方若未按约定支付工程款项，应承担违约责任，向乙方支付违约

10、金，具体计算方式见附件六甲方违约金计算方式。5.2第三方若未按约定履行工程管理和质量监督职责，应承担违约责任，向乙方支付违约金，具体计算方式见附件七第三方违约金计算方式。5.3甲方和第三方应承担连带责任，如因甲方或第三方原因导致工程质量不符合约定，甲方和第三方应共同承担修复和赔偿责任。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方向乙方支付完毕所有工程款项之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：附件一：工程量清单附件二：工程进度计划附件三：工程质量标准附件四：工程报价单附件五：支付条款附件六：甲方违约金计算方式附件七：第三方违约金计算方式