《工程建设合同与合同管理》复习题及答案2双 .doc

《《工程建设合同与合同管理》复习题及答案2双 .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《工程建设合同与合同管理》复习题及答案2双 .doc（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、单选题1下列关于合同变更的有关表述中，正确的是（A）。A当事人协商一致，可以变更合同B合同变更是针对已经成立，但还未生效的合同C合同变更包括合同主体和内容的改变 D合同变更是在原合同债的基础上产生的新合同债2施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是合同法中关于( D )的规定。 A撤销权 B不安抗辩权C后履行方抗辩权 D同时履行抗辩权3合同解除后，合同中的( A )条款仍然有效。A结算和清理 B仲裁和诉讼C结算、清理、违约 D结算、仲裁、违约4依据合同法关于违约责任的规定，

2、下列说法中不正确的是( B )。 A约定违约金低于造成的损失时，应当相应增加违约金B约定违约金高于造成的损失时，应当相应减少违约金C处置违约行为后果时，违约金与定金不能同时使用D第三方违约行为造成对方的损失应由当事人赔偿5由不可抗力因素致使合同无法履行时，（D ）。A按国际通用标准处理B按国家示范文本进行处理C按无效合同处理办法处理D双方应及时协商处理6因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一半时，应该（B ）。A不退定金B按设计费一半支付C按全部设计费支付D不支付设计费7按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程的材料和待安装设备，应当由（ B）办理保险。A发包人 B承包人C

3、发包人和承包人共同 D监理人8工程质量保修期限，应（C ）的时间确定。A按当事人双方具体约定B按法规规定标准C由双方约定且不低于法定标准D参照行业通常习惯9施工合同示范文本规定，工程竣工验收时，验收委员会提出了修改意见，承包人修复后达到验收要求的，其竣工日期为（B ）A送交竣工验收报告单B修改后提请发包人验收日C修改后验收合格日D办理竣工移交手续日10施工合同示范文本通用条款规定，承包人对（B ）的保修期限应为5年。A地基基础工程 B屋面防水工程C设备安装工程 D排水管道工程11在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由（B ）。A发包人承担费用

4、和工期损失B承包人承担费用和工期损失C承包人承担费用，但工期给予顺延D发包人承担费用，但工期给予顺延12材料采购合同履行中，供货方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该（D ）。A提取部分材料，按实际交付数量付款B按合同订购的数量提货，也按合同订购数量付款C拒绝提前提货，拒付货款D提取全部材料，按订购数量付款13FIDIC土木工程施工分包合同条件中，业主对分包合同的管理主要表现为（B ）。A对分包商发布指令B对分包工程的批准C向分包商支付工程款D审查分包商的资质14施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（C

5、）。A工程师已拒绝索赔要求B承包人需提交现场记录和补充证据资料C承包人的索赔要求已成立D需等待发包人批准15有关招标代理机构的说法错误的是（ C）A招标代理机构有评标的专业能力B招标代理机构必须有营业场所C上级主管部门可以指定招标代理机构D招标代理机构应拥有“专家库”16解决合同争议的方法中具有强制执行特点的是( C )。A和解 B协调C诉讼 D调解17仲裁协议的作用不包括( D)。A是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件B仲裁机构应按仲裁协议进行仲裁C合同当事人均受仲裁协议的约束D不排除法院对纠纷的管辖权18按照合同法规定，承担违约责任的条件采用(C )，只要当事人有违约行为，即当事人不履行合同

6、或者履行合同不符合约定的条件，就应当承担违约责任。A诺成责任原则 B实践责任原则C严格责任原则 D强制责任原则19(D )是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。A质量 B报酬C违约责任 D标的20一般情况下，（ B）应当由招标人完成。A确定中标人 B评标情况说明C对各个合格投标书的评价 D推荐合格的中标候选人21根据我国合同法的规定，属于可变更、可撤消的合同的是（ C ）合同。A以欺诈、胁迫的手段订立损害国家利益B以合法形式掩盖非法目的C因重大误解订立或订立时显失公平D恶意串通，损害国家、集体或第三人利益 22根据我国合同法的规定，对于无效合同或者被撤销的合同，其中仍具有法律效力的是独立存

7、在的有关（C ）的条款。A违约责任 B履行期限和地点C解决争议方式 D质量保修范围 23合同以外的第三人可以代替合同当事人履行合同，其处理的原则是（A ）。A当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向第三人履行债务，应当向债权人承担违约责任B当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人履行债务不符合约定，应当向第三人承担违约责任C当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人不履行债务，第三人应当向债权人承担违约责任D当事人约定由第三人向债权人履行债务，第三人履行债务不符合约定，第三人应当向债务人承担违约责任 24根据合同法的规定，下列关于要约和承诺的表述中正确的是（ D ）。A 承诺在承诺

8、通知发出时生效B 要约邀请是合同成立的必经过程 C 承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回 D 要约人确定了承诺期限时要约不得撤销 25参加合同法律关系，依法享有相应权利、承担相应义务的当事人指的是（ A）。 A合同法律关系主体 B合同法律关系客体 C合同法律关系内容 D合同法律关系事实26关于无权代理，下列说法正确的是（C ）。 A无权代理行为不能转化为合法的代理行为 B无权代理是无代理权的行为人以自己名义进行民事和经济活动 C代理权终止后继续行使代理行为 D被代理人不可以对无权代理行使“追认权”27在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用（ B）的方式请投标人予以说明。 A书面形式 B澄清问题

9、会 C口头形式 D询问28合同生效后，设计人要求终止和解除合同，设计人应（ B）。 A返还定金并赔偿误工费 B双倍返还定金 C返还定金和违约金 D返还定金并交纳罚款29施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由（A ）。 A发包人追加合同价款，相应顺延工期 B发包人追加合同价款，工期不予顺延 C承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D承包人承担发生的费用，工期不予顺延30对监理工作的要求应当符合（ A）的规定。 A建设工程监理规范 B建设工程委托监理合同 C安全生产条例 D委托监理合同（示范文本）31投标人在投标过程

10、中出现（D ）时，招标人可以没收投标保证金。 A投标文件的密封不符合招标文件的要求 B投标文件中附有招标人不能接受的条件 C购买招标文件后不递交投标文件 D拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正32合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后，（A ）。 A未违约一方可以选择定金或违约金要求对方赔偿 B违约一方可以选择定金或违约金承担违约赔偿责任 C未违约方可以同时采用定金和违约金要求对方赔偿D违约金和定金的约定同时无效，需采用其他方式追究违约责任33施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，拒绝支付预付款，这是发包人行使（ D）。A同时履行抗辩权 B

11、代位权C撤销权 D不安抗辩权34如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序，当事人可以向（ A）申请撤销裁决。A人民法院B政府的建设行政主管部门C上级仲裁委员会D质量监督机构35A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于（A ）。A继续有效B因A公司已不存在而无效C合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效36投标文件对招标文件响应的重大偏差，不包括（B ）等。A提供的投标担保有瑕疵B个别地方存在漏项C没有按招标文件要求提供投标担保D投标文

12、件没有投标人授权代表签字37下列委托合同中，以服务作为标的物的是（A ）。A委托监理合同 B勘察设计合同C施工承包合同 D加工承揽合同38按照建设工程委托监理合同规定，执行监理业务过程中，（C）不违反监理人员应遵守的职业道德。A向其他人泄露委托人申明的秘密B从承包方获取提前工期奖金C帮助承包人完善施工组织设计D鼓动承包人就发包人的违约行为索赔39在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（ C）招标。A施工 B设备采购C设计 D材料采购40施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照施工合同示范文本通用条款规定，（D ）。A发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人B工程

13、师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师D承包人应在14天内将自己认为应顺延的工期报告工程师41某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同，合同约定：设备公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行中的( A )。A. 债权转让 B. 合同变更C. 债务转移 D. 合同转让42甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国合同法的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是( C )。A有效 B无效C效力待定 D可变更或撤销43甲乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货

14、，乙应于同年8月7日付款。7月底，发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月l日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是( B )。 A甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任44在执行政府定价或政府指导价的合同履行过程中，如逾期付款又遇到标的物的价格发生变化，则处理的原则是（ B ）。A. 遇价格上涨，按原价执行，价格下降，按新价执行B. 遇价格上涨，按新

15、价执行，价格下降，按原价执行C. 无论价格上涨还是下降，按原价执行D. 无论价格上涨还是下降，按新价执行 45合同法律关系的客体不包括（B ）A物 B法人C行为 D智力成果46建设工程勘察合同法律关系的客体是指（C ）A物 B智力成果C行为 D财产47下列财产中，（ A）可作为抵押物进行抵押。A抵押人所有的房屋B抵押人有权使用的集体土地所有权C依法被查封的财产D抵押人所有的支票48合同法中有关解决合同争议方式的不正确表述有（B ）。A当事人可以通过和解或调解解决合同争议B当事人订立有仲裁协议的，当事人可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉C当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请

16、仲裁D当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行49在合同正常履行的情况下，（D ），此时设计合同终止。A设计费全部支付完毕B设计阶段结束C颁发工程移交证书D工程施工竣工验收50监理合同示范文本规定，因（ C），属于监理服务的额外工作。A承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间B委托人要求增加的监理工作范围C委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作D承包方原因，使监理工程受到阻碍，而增加的工作内容51建设工程设计合同履行时，（ B）是承包人的义务。A提供有关设备的技术资料B向有关部门办理各设计阶段的设计文件审批工作C修改预算D确定设计深度和范围52材料采

17、购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（ D）。A采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担53施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同应该（B ）A向人民法院起诉，要求确认该合同无效B向人民法院起诉，要求撤销该合同C向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效D向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该

18、合同54由于当事人疏忽，合同的部分履行费用负担约定不明确，事后又未能达成补充协议，则该部分费用应有（ B）A权利人承担B履行义务人承担C双方平均分担D权利人承担主要费用，义务人负担连带责任55委托人和监理人签订合同的根本目的是（D）。A选择合适的监理单位B确定监理的范围C监理报酬的计算D明确双方的权利和义务关系56A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司分立后这笔债务的清偿责任问题，存在以下意见，其中正确的是（C ）。A应当由A公司承担清偿责任B应当由B公司承担清偿责任C应当由A公司和B公司承担连带责任D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为57因债务人无偿转

19、移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指（ C）。A单方宣布合同终止B请求政府行使主管部门授予撤销权C请求法院撤销债务人行为D请求法院或仲裁机构撤销债务人行为58当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，根据合同法，应在（D ）履行。A支付货币一方所在地B接受货币一方所在地C货币存放地D货币使用地59依据合同法的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货物时，遇价格上涨，应（ B）。A按原价格执行B按新价格执行C按原价和新价的平均价执行D按市场价执行60某上级公司由于工作失误，将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙，乙

20、据此与建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中，上级公司发现有误，决定纠正错误，遂通知乙停止执行合同，乙与丙因此遭受损失。在这一例中，下列表述中正确的是（D ）。A原合同无效，乙与丙应各自承担损失B上级公司直接赔偿丙的损失C甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责D乙应赔偿丙的损失，再请求该上级公司负责处理二、多选题1根据我国合同法，效力待定的合同包括（BC ）。 A 表见代理人订立的合同 B 不能完全辨认自己行为的的精神病人订立的合同 C 无处分权人订立处分他人财产的合同 D 因发生不可抗力导致其无法履行的合同E 被代理人予以追认的无代理权人以被代理人名义订立的合同2依据合同法规定，( ADE )的

21、合同属于无效合同。 A恶意串通损害第三人利益 B以欺诈手段，使对方违背真实意思情况下订立 C订立合同时显失公平 D以合法形式掩盖非法目的 E损害公共利益订立3设计合同中发包方的义务包括（ BD）。A为设计人员提供工作和生活条件B明确设计范围和深度C委托施工图设计，应在规定的日期向承包人提供批准的可行性研究报告D按合同承担设计文件的保密责任E向施工单位进行技术交底4建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有（DE ）。A保护竣工未交付工程 B向工程师提供工程进度计划C办理环境保护手续 D组织图纸会审E办理施工许可手续5在下列（AC ）情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A监理人

22、在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B暂停监理业务期限已超过三个月C暂停监理业务期限已超过半年D因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E因不可抗力导致合同履行暂停6法定解除合同的条件包括（ ABDE）等。A因不可抗力致使不能实现合同目的B当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行C当事人一方延迟履行次要债务，经催告后在合理的期限内仍未履行D在履行期限届满之前，当事人一方明确表示不履行主要债务E在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表示不履行主要债务7当事人一方有权请求人民法院和仲裁机关变更或撤销其合同的情况包括（ABC ）。A因重大

23、误解而订立B在订立合同时显失公平C以欺诈手段使对方违背真实意思而订立合同D损害国家利益E假借订立合同，恶意进行磋商8根据合同法规定，生效的要约可因一定事由的发生而失效，这些事由包括（BCE ）。A要约人依法撤回要约B要约人依法撤销要约C拒绝要约的通知到达要约人D受要约人对要约内容做出变更E承诺期限届满，受要约人未做承诺9建设工程施工合同规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法，其中属于不可抗力事件发生后，承包方承担的风险范围不包括（ACE ）。A运至施工现场待安装设备的损害B承包人机械设备的损坏C停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用D施工人员的伤亡费用E工程所需的

24、修复费用10有关要约和承诺的说法，错误的是（ACD ）。A承诺在通知发出时生效B要约在到达受要约人生效C要约可以撤回，但不可以撤销D承诺只能在承诺通知到达要约人时撤回E建筑工程合同的投标书是要约11依据合同法，履行合同中承担违约责任的条件包括（ABE ）。A当事人不履行合同B当事人履行合同不符合约定的条件C当人在订立合同中有过错D当事人订立合同中有欺诈行为E当事人因第三人的原因造成违约12某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是( AC )。A施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构B通过有关调解仍未解决合同纠纷C施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议D和

25、解无效E人民法院没有管辖权13合同无效的法律后果是（ABCD ）。A返还财产B赔偿损失C追缴财产收归国有D折价处理E追究刑事责任14合同法规定，属于不得撤销要约的情况有（ACD ）。A要约人确定了承诺期限B要约已经到达受要约人C要约人明示要约不可撤销D受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了准备工作E要约人明示要约可以撤销15在（BCD ）履行过程中发生债权债务，债权人有权行使留置。A买卖合同 B保管合同C运输合同 D加工承揽合同E施工合同16下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收和重新检验的提法和做法正确的有（ AB）。A工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提

26、出书面延期要求B工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收C工程师未能参加验收应视为该部分工程合格D发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单包人单独进行的试车记录E由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求17在FIDIC施工合同条件中，承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括（ABE）等。A不可预见的外界条件B施工中遇到文物和古迹C异常不利的气候条件D业主或其他承包人的干扰E后续法规的调整18有关承担违约责任的说法正确的是（ AB）。A赔偿损失是承担违约的主要方式B建筑工程合同中，施工单位承担违约责任常用的方法是采取补救措施C当事人延迟履行后发生的不

27、可抗力，可以免除责任D违约金和赔偿损失同时使用时，赔偿损失优先19建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括（BD ）。A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B提供和维护非夜间施工使用的照明C开通施工场地与城乡公共道路的通道D保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定E确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验20合同履行地点没有约定或约定不明确的，下列确定方法的表述，正确的是（BD ）。A给付货币的，在给付货币一方所在地履行B交付不动产的，在不动产所在地履行C交付动产的，在接受动产一方所在地履行D履行标的是行为的，在履行义务一方所在地履行21甲公司将与乙公司签订的合同中的义务转让给

28、丙公司。依据合同法规定，下列关于转让的表述中正确的有(BDE )。 A合同主体不变，仍为甲乙公司 B转让必须征得乙公司同意C丙公司只能对甲公司行使抗辩权 D甲公司对丙公司不履行合同的行为不承担责任 E丙公司应承担与主债务有关的从债务22合同履行中当事人承担违约的责任形式有（ ABCE）。A. 支付违约金 B. 赔偿损失 C. 采取补救措施 D. 追缴财产 E. 继续履行23建筑工程一切险的保险责任期限自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起，至（AD ）之日止，以先发生者为准。A工程所有人签发完工验收证书B承包人完成施工任务C工程所有人组织工程验收D工程所有人实际占用全部工

29、程E保修期满24关于合同成立时间的说法，正确的是（ABD ）。A要式合同自双方当事人签字时成立B不要式合同在承诺生效时成立C要式合同在承诺生效时成立D以信件订立的合同在签订确认书时成立E以数据电文订立的合同在承诺生效时成立25关于合同撤销权说法正确的是（ ABCE）。A可撤销合同只涉及当事人意思表示不真实的问题B具有撤销权的人自知道或应该知道撤销事由之日起1年内未行使撤销权，该权消灭C具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或以自己的行为放弃撤销权D合同撤销的后果与合同无效的后果不同E当事人提出请求是合同被变更、撤销的前提26委托监理合同中，属于监理人的义务包括（ABD ）。A按合同约定派驻人

30、员B使用委托人提供的设施完成工作后应归还C将监理机构主要成员职能分工和权限书面通知第三方D负责工程施工中有关各方的协调管理E负责办理施工有关的行政批准手续27由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场费，发包人应承担的责任包括（ ABC）。A付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算B工期按实际延误的工日顺延C补偿勘察人来回的进出场费和调遣费D付给勘察机构适当的利润E继续提供必要的生活条件28建设工程施工合同履行过程中，发包人应完成的工作内容不包括（BD ）。A办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地B提供和维护非夜间施工使用的照明C开通施工场地与城乡公共道路的通

31、道D保证施工场地清洁，符合环境卫生管理有关规定E确定水准点与坐标控制点，并进行现场交验29依据施工合同示范文本规定，施工中涉及的应由承包人承担的费用不包括（ ABD）。A施工中发现文物的保护费用B承包人在毒害性环境下施工的安全保护措施费C承包人施工中出现安全事故的相应费用D施工现场内第三方人员的生命财产保险费E超出设计图纸范围工程量中的材料费30当承包人提出索赔后，工程师要对其提供的证据进行审查。属于有效的证据包括（ABE ）。A工程师书面指令B施工会议纪要C招标文件中的投标须知D招标阶段发包人对承包人质疑的书面解答E检查和试验记录三、简答题：1. 何为先履行抗辩权，其适用条件有哪些？答：(1

32、)指后履行的一方因为先履行的一方没有履行相关义务或延迟履行而产生的抗辩权。(2)1)须双方基于同一合同互负对价债务。2)须行使抗辩权的当事人无先行给付义务。3)对方当事人未履行债务或者未按照约定正确履行债务。4)须对方的对待给付是可能履行的。2.保证人有何要求?保证担保的范围? 答：(1)1)保证人一定要具有代为清偿债务的能力 2)保证人签订担保合同没有法律上的障碍 3)保证人必须拥有良好的社会信用 (2)保证担保的范围一般包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债 的费用。3.代位权与撤销权 答：(1)代位权，是指因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以请求法院以自己的名

33、义代位行使债务人的债权。 (2)撤销权，是指因债务人放弃债权或者无偿转让财产，或者债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害的，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求法院撤销债务人的这种行为4.承包人的合同解除权答：发包人未按约定支付工程价款或提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，以及不履行合同约定的协助义务，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人有权解除建设工程施工合同。5.建设工程转包合同与分包合同区别 答：转包是指承包单位承包工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人，或将其承包的全部建设工程肢解后，以分包的名义分

34、别转给其他单位承包的行为。分包指经与发包人签订了建设工程合同的总承包人与第三人签订合同，将其承包的工程建设任务的部分非主体工作交给第三人完成。区别转包与分包的三个基本原则是：(1)承包人是否将全部工程或工程的主要部分发包给第三人。 (2)承包人在将工程发包后是否对工程进行管理。 (3)法律对二者的限制不同。6.表见代理的概念及特征 答：(1) 行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效 (2)1)客观上须有使相对人相信行为人具有代理权的行为 2)相对人无过失 3)本人有过失 4)客观要件与相对人的误信之间有因果关系 5)

35、本人的过失与客观要件之间有因果关系7.代订合同有哪些基本特征？ 答：(1)由代理人以当事人的名义签订合同 (2)由代理人向第三人作出意思表示或接受意思表示 (3)代理人必须在委托授权范围内进行代订合同活动 (4)代理人代订合同由当事人承担8法人的民事权力能力和民事行为能力体现在哪些方面？9无效合同条款的含义及特征？答：所谓无效合同是相对于有效合同而言的，是指合同虽然成立，但因其违反法律、行政法规、社会公共利益，被确认为无效。 具有违法性所谓违法性，是指违反了法律和行政法规的强制性规定和社会公共利益。 具有不履行性 不履行性是指当事人在订立无效合同后，不得依据合同实际履行，也不承担不履行合同的违

36、约责任。 无效合同自始无效 无效合同违反了法律的规定，国家不予承认和保护。一旦确认无效，将具有溯及力，使合同从订立之日起就不具有法律约束力，以后也不能转化为有效合同10建设工程程施工合同变更合同价款的确定方法有哪几种? （1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。11简述合同法的基本原则及其内涵。平等原则，即合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方； 公平原则，当事人应当遵循公平原则确定各方的权

37、利和义务； 诚实信用原则，当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则； 合法原则，当事人订立、履行合同，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序，损害社会公共利益。12简述承诺的要件。 承诺必须是受要约人作出。 承诺的方式符合要约的要求承诺必须在要约的有效期限内到达要约人。 承诺的内容必须与要约的内容相一致。13简述合同被确认无效或被撤销的法律后果。 合同法规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律后果包括：返还财产，折价补偿，

38、赔偿损失，非民事性后果。14简述缔约过失责任的概念、构成要件及具体表现形式。 缔约过失责任是指在合同订立的过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任。缔约过失责任的构成要件：（1）缔约一方当事人有违反法定附随义务或先合同义务的行为；（2）该违反法定附随义务或先合同义务的行为给对方造成了信赖利益得损失；（3）违反法定附随义务或先合同义务一方缔约人在主观上必须存在过错；（4）缔约人一方当事人违反法定附随义务或先合同义务的行为与对方所受到得损失必须存在因果关系。具体表现形式：（1）假借订立合同，恶意进行磋商；（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况；（3）泄露或不正当地使用商业秘密；（4）有其他违背诚实信用原则的行为。15试述格式条款的定义和合同法对格式条款的规则。 所谓格式条款，是指当事人为了重复使用而预先拟订，并在订立合同时未与对方协商的条款。合同法从维护公平、保护弱者出发，对格式条款从三个方面予以限制：（1）提供格式条款一方有提示、说明的义务，应当提请对方注意免除或者限制其责任的条款，并按照对方的要求予以说明；（2）免除提供格式条款一方当事人主要义务、排除对方当事人主要权利的格式条款无效；（3）对格式条款的理解发生争议的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。