2024新版建设工程施工合同.doc

《2024新版建设工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024新版建设工程施工合同.doc（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：2024新版建设工程施工合同甲方（发包方）：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方（承包方）：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该项目的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工能力和资质，愿意承担该项目的施工任务。双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程内容：_1.5工程总投资：_二、合同范围和内容2.1乙方承担本合同约定的工程范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.2乙方应按照合同约定的时

2、间和质量要求完成施工，确保工程顺利进行。三、合同价格3.2合同总价包括：工程量清单内各项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。3.3乙方报价应包含充分合理的成本和利润，确保工程质量和进度。四、合同价格的调整4.1合同签订后，如遇工程量增减、设计变更等导致合同总价发生变动，双方应按实调整，并签订补充协议。五、支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）验收合格后一次性支付；（3）其他方式：_。六、工期6.1双方确认，本工程计划工期为_个月，自合同签订之日起计算。6.2乙方应严格按照约定的工期完成施工，如有逾期，应按合同约定承担违约责任。七、工程质量7.1乙方应按照设计和规范要求施工，保证工

3、程质量达到_等相应标准。7.2乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。八、违约责任8.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期工程价款的_%支付违约金。8.2乙方施工质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用，并支付合同总价_%的违约金。8.3甲方未按约定支付价款的，应支付乙方逾期支付价款的_%的违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。10.3本合同未尽事宜，可另行签

4、订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_授权代表（签名）：_授权代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程量清单2.设计文件3.施工方案4.相关资质证明文件5.其他双方认为需要附加的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：2024新版建设工程施工合同甲方（发包方）：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方（承包方）：_地址：_联系人：_联系电话：_第三方（监理方）：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该项目的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工能力和资质，愿意承担该项目的施工

5、任务；第三方作为监理方，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程内容：_1.5工程总投资：_二、合同范围和内容2.1乙方承担本合同约定的工程范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.2乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工，确保工程顺利进行。三、合同价格3.2合同总价包括：工程量清单内各项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。3.3乙方报价应包含充分合理的成本和利润，

6、确保工程质量和进度。四、合同价格的调整4.1合同签订后，如遇工程量增减、设计变更等导致合同总价发生变动，双方应按实调整，并签订补充协议。五、支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）验收合格后一次性支付；（3）其他方式：_。六、工期6.1双方确认，本工程计划工期为_个月，自合同签订之日起计算。6.2乙方应严格按照约定的工期完成施工，如有逾期，应按合同约定承担违约责任。七、工程质量7.1乙方应按照设计和规范要求施工，保证工程质量达到_等相应标准。7.2乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。八、违约责任8.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期工程价款的_%支付违约金。8.2乙方施工质

7、量不符合约定的，应承担修复、返工等费用，并支付合同总价_%的违约金。8.3甲方未按约定支付价款的，应支付乙方逾期支付价款的_%的违约金。九、第三方监理的职责和权益9.1第三方作为监理方，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。9.2第三方有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方按照规范进行施工。9.3第三方对乙方的施工质量有异议的，有权要求乙方进行整改或返工。9.4第三方应按照合同约定的时间节点对工程进度进行审核，并报告甲方。9.5第三方应承担监理过程中的相关费用，包括但不限于人工费、差旅费等。十、甲方权益保障10.1甲方有权对乙方进行现场检查，

8、以确保施工质量和进度符合合同要求。10.2甲方有权根据合同约定，对乙方的施工进度和质量进行考核，并据此进行支付。10.3甲方有权在合同约定的范围内，对工程进行设计变更，并要求乙方按照变更后的设计进行施工。10.4甲方在合同履行过程中，如发现乙方存在违约行为，有权要求乙方承担违约责任。十一、乙方的违约及限制条款11.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期工程价款的_%支付违约金。11.2乙方施工质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用，并支付合同总价_%的违约金。11.3乙方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应的责任和费用。11.4乙方不得将其承包的工程第三篇范文：第三方主体+乙方权益主

9、导合同编号：2024新版建设工程施工合同甲方（发包方）：_地址：_联系人：_联系电话：_乙方（承包方）：_地址：_联系人：_联系电话：_第三方（咨询方）：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为建设工程项目的业主，具备项目建设的相关资质和条件，并拟将该项目的施工任务委托给乙方；乙方具备相应的施工能力和资质，愿意承担该项目的施工任务；第三方作为咨询方，负责为乙方提供技术支持和咨询服务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程内容：_1.5工程总

10、投资：_二、合同范围和内容2.1乙方承担本合同约定的工程范围内的施工任务，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.2乙方应按照合同约定的时间和质量要求完成施工，确保工程顺利进行。三、合同价格3.2合同总价包括：工程量清单内各项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金等。3.3乙方报价应包含充分合理的成本和利润，确保工程质量和进度。四、合同价格的调整4.1合同签订后，如遇工程量增减、设计变更等导致合同总价发生变动，双方应按实调整，并签订补充协议。五、支付方式（1）按工程进度分阶段支付；（2）验收合格后一次性支付；（3）其他方式：_。六、工期6.1双方确认，本工程计划工期为_个月，

11、自合同签订之日起计算。6.2乙方应严格按照约定的工期完成施工，如有逾期，应按合同约定承担违约责任。七、工程质量7.1乙方应按照设计和规范要求施工，保证工程质量达到_等相应标准。7.2乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。八、违约责任8.1乙方未按照约定工期完成施工的，应按照逾期工程价款的_%支付违约金。8.2乙方施工质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用，并支付合同总价_%的违约金。8.3甲方未按约定支付价款的，应支付乙方逾期支付价款的_%的违约金。九、第三方咨询的职责和权益9.1第三方作为咨询方，负责为乙方提供技术支持和咨询服务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。9.

12、2第三方有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方按照规范进行施工。9.3第三方对乙方的施工质量有异议的，有权要求乙方进行整改或返工。9.4第三方应按照合同约定的时间节点对工程进度进行审核，并报告乙方。9.5第三方应承担咨询过程中的相关费用，包括但不限于人工费、差旅费等。十、乙方权益保障10.1乙方有权对甲方进行现场检查，以确保施工质量和进度符合合同要求。10.2乙方有权根据合同约定，对甲方的设计变更进行审核，并要求甲方按照变更后的设计进行施工。10.3乙方在合同履行过程中，如发现甲方存在违约行为，有权要求甲方承担违约责任。十一、甲方的违约及限制条款11.1甲方未按照约定工期提供施工场地的，应按照逾期提供场地导致乙方损失的_%支付违约金。11.2甲方未按照约定提供设计文件的，应承担由此导致乙方施工延误的责任。11.3甲方在合同履行过程中，如干预乙方正常施工，乙方有权要求甲方停止干预行为。11.4甲方不得要求乙方超出合同范围进行施工，否则乙方有权拒绝执行。十二、第三方介入的意义和目的12.1第三方作为咨询方