简单建设工程施工合同.doc

《简单建设工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单建设工程施工合同.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：填写合同编号简单建设工程施工合同甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话一、工程内容1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程总价：填写工程总价1.5工程工期：填写工程工期二、乙方义务2.1乙方应按合同约定的内容和标准完成施工。2.2乙方应按合同约定的时间和进度完成工程。2.3乙方应保证工程质量，并承担因施工质量原因造成的返工、维修、加固等费用。2.4乙方应承担施工期间的安全责任，确保工程安全无事故。2.5乙方应按

2、约定提供施工图纸、施工方案等技术文件。三、甲方义务3.1甲方应按合同约定支付工程款项。3.2甲方应提供施工所需的水、电、道路等基础设施。3.3甲方应协助乙方办理施工所需的相关手续。3.4甲方应按约定提供施工场地，并保证施工场地的安全和畅通。四、工程价款及支付4.1工程总价款为填写工程总价款，乙方应按照合同约定的进度完成工程。4.2甲方应按照乙方提交的进度报表和实际完成情况支付相应的工程款项。4.3甲方支付工程款项时，有权对应付款项进行审计和核对。五、工程质量及保修5.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，乙方应承担填写保修期限年的保修责任。5.3保修期

3、内，乙方应在接到甲方维修通知后填写响应时间内到达现场进行维修。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成施工的，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担由此增加的费用。6.2乙方未按照合同约定的时间和进度完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。6.3甲方未按约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。七、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：授权代表（签

4、名）：授权代表（签名）：签订日期：年月日签订日期：年月日附件：1.工程图纸2.施工方案3.工程量清单4.合同履行过程中的相关协议和变更记录第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导简单建设工程施工合同甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话一、工程内容1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程总价：填写工程总价1.5工程工期：填写工程工期二、乙方

5、义务2.1乙方应按合同约定的内容和标准完成施工。2.2乙方应按合同约定的时间和进度完成工程。2.3乙方应保证工程质量，并承担因施工质量原因造成的返工、维修、加固等费用。2.4乙方应承担施工期间的安全责任，确保工程安全无事故。2.5乙方应按约定提供施工图纸、施工方案等技术文件。三、第三方义务3.1第三方作为监督和保障方，负责对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工符合合同约定的内容和标准。3.2第三方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，并提供相应的工程验收报告。3.3第三方在发现乙方有违约行为时，有权要求乙方立即改正，并承担相应的违约责任。3.4第三方应按照甲方的要求，提供与工程相关的专业咨询和

6、技术支持。四、甲方权益主导4.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，并要求乙方按照合同约定的内容和标准进行施工。4.2甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方的付款进行相应的调整。4.3甲方在发现乙方有违约行为时，有权要求乙方立即改正，并承担相应的违约责任。4.4甲方在合同约定的保修期内，有权要求乙方承担保修责任。4.5甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同内容进行相应的变更。五、乙方的违约及限制条款5.1乙方未按照合同约定的内容和标准完成施工的，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担由此增加的费用。5.2乙方未按照合同约定的时间和进度完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。5.3乙方在施工

7、过程中存在违法行为的，甲方有权要求乙方立即改正，并承担相应的法律责任。5.4乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，不得将其合同义务转让给第三方。六、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：授权代表（签名）：授权代表（签名）：授权代表（签名）：签订日期：年月日附件：1.工程图纸2.施工方案3.工程量清单4.合同履行过程中的相关协议和变更记录第三方介入的意

8、义和目的：第三方作为监督和保障方，可以对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工符合合同约定的内容和标准。第三方还可以提供专业的咨询和技术支持，帮助甲方更好地管理和控制工程进度和质量。第三方在发现乙方有违约行为时，有权要求乙方立即改正，并承担相应的违约责任。通过第三方的介入，可以增加甲方的权益保障，确保工程顺利进行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和受益方，有权对乙方的施工过程进行监督检查，并有权根据实际情况对合同内容进行相应的变更。甲方还有权根据工程进度和质量情况，对乙方的付款进行相应的调整。甲方在合同约定的保修期内，有权要求乙方承担保修责任。通过甲方的主导第三篇范文：第三方主体+

9、乙方权益主导简单建设工程施工合同甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话一、工程内容1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程总价：填写工程总价1.5工程工期：填写工程工期二、乙方的义务2.1乙方应按合同约定的内容和标准完成施工。2.2乙方应按合同约定的时间和进度完成工程。2.3乙方应保证工程质量，并承担因施工质量原因造成的返工、维修、加固

10、等费用。2.4乙方应承担施工期间的安全责任，确保工程安全无事故。2.5乙方应按约定提供施工图纸、施工方案等技术文件。三、第三方义务3.1第三方作为咨询和监督方，负责对乙方的施工过程进行监督，确保乙方的施工符合合同约定的内容和标准。3.2第三方应定期向乙方报告工程进度和质量情况，并提供相应的工程验收报告。3.3第三方在发现甲方有违约行为时，有权要求甲方立即改正，并承担相应的违约责任。3.4第三方应按照乙方的要求，提供与工程相关的专业咨询和技术支持。四、乙方权益主导4.1乙方有权对甲方的工程要求和标准进行监督检查，并要求甲方按照合同约定的内容和标准提供工程条件。4.2乙方有权根据工程进度和质量情况

11、，对甲方的付款进行相应的调整。4.3乙方在发现甲方有违约行为时，有权要求甲方立即改正，并承担相应的违约责任。4.4乙方在合同约定的保修期内，有权要求甲方承担保修责任。4.5乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况对合同内容进行相应的变更。五、甲方的违约及限制条款5.1甲方未按照合同约定的内容和标准提供工程条件的，乙方有权要求甲方立即改正，并承担由此增加的费用。5.2甲方未按照合同约定的时间和进度支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。5.3甲方在施工过程中存在违法行为的，乙方有权要求甲方立即改正，并承担相应的法律责任。5.4甲方未经乙方同意，不得将其合同义务转让给第三方。六、

12、争议解决本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：第三方（盖章）：授权代表（签名）：授权代表（签名）：授权代表（签名）：签订日期：年月日附件：1.工程图纸2.施工方案3.工程量清单4.合同履行过程中的相关协议和变更记录乙方为主导的目的和意义：乙方作为施工方，有权对甲方的工程要求和标准进行监督检查，并有权根据实际情况对合同内容进行相应的变更。乙方还有权根据工程进度和质量情况，对甲方的付款进行相应的调整。乙方在发现甲方有违约行为时，有权要求甲方立即改正，并承担相应的违约责任。通过乙方的主导，可以增加乙方的权益保障，确保工程的顺利进行。弱化甲方为主导的意义和目的：在工程建设中，甲方作为投资方和受益方，通常会对工程的要求和标准进行监督和控制。然而，在引入第三方作为咨询和监督方的情况下，甲方的角色将逐渐转变为协调和配合方，更多地是负责提供工程条件和支付工程款项。通过弱化甲方的主导地位