煤矿井巷工程施工合同.docx

《煤矿井巷工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《煤矿井巷工程施工合同.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、煤矿井巷工程施工合同合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系电话：_联系人：_乙方（以下简称“施工方”）：_地址：_联系电话：_联系人：_鉴于业主拥有_煤矿的采矿权，并拟对该煤矿进行井巷工程的建设；乙方具有相应的施工资质和经验，愿意承担该井巷工程的施工任务。双方经充分协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：第一条 工程概况1.1 工程名称：_煤矿井巷工程1.2 工程地点：_1.3 工程内容：包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、通风系统施工、排水系统施工等。1.4 工程规模：_1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第二条 合同价格2.1 本工程合同总价

2、为人民币_元（大写：_元整），包括但不限于施工图纸及设计文件、施工期间的人工、材料、设备、运输、临时设施、安全生产、环境保护等费用。2.2 乙方应在合同签订后_日内向甲方提交详细的施工预算报告。第三条 合同工期3.1 本工程合同工期为_日，自甲方发出开工通知之日起计算。3.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条 施工方的义务4.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量符合合同约定的标准。4.2 乙方应按照甲方提供的施工图纸及设计文件进行施工，如发现图纸及设计文件存在问题，乙方应及时向甲方提出，并由甲方负责解决。4.3 乙方应

3、严格按照国家有关法律法规、行业标准及甲方要求，做好施工现场的安全防护、环境保护和文明施工工作。4.4 乙方应确保施工期间的人员、材料、设备等符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第五条 业主的义务5.1 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付合同价款。5.2 甲方应按照合同约定的工期，及时提供乙方所需的施工图纸及设计文件。5.3 甲方应协助乙方办理施工现场的相关手续，确保施工顺利进行。第六条 合同价款的支付6.1 本工程合同价款分三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后_日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到_时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款

4、的40%。6.2 甲方支付价款时，应提供相应的发票。第七条 违约责任7.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款逾期天数0.1%。7.2 甲方未按照合同约定的期限支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。7.3 双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条 合同的变更和解除9.1 合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致工程无法正常进行，双方可协商变更或解除合同。9.2

5、 双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。第十条 附加条款10.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。10.2 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_ 日期：_1. 施工图纸及设计文件2. 施工预算报告3. 国家相关法律法规、行业标准及甲方要求第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系电话：_联系人：_第三方主体（以下简称“监管方”）：_地址：_联系电话：_联系人：_乙方（以下简称“施工方”）：_地址

6、：_联系电话：_联系人：_鉴于业主拥有_煤矿的采矿权，并拟对该煤矿进行井巷工程的建设；乙方具有相应的施工资质和经验，愿意承担该井巷工程的施工任务；监管方作为独立的第三方主体，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度符合甲方的要求。双方经充分协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：第一条 工程概况1.1 工程名称：_煤矿井巷工程1.2 工程地点：_1.3 工程内容：包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、通风系统施工、排水系统施工等。1.4 工程规模：_1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第二条 第三方主体的责权利2.1 监管方作为独立的第三方主体，负

7、责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度符合甲方的要求。2.2 监管方应按照甲方的要求，制定详细的施工管理计划，并对乙方的施工过程进行定期检查和评估。2.3 监管方有权对乙方的施工过程进行现场监督，并对乙方的不合格行为进行纠正和整改。2.4 监管方应按照甲方的要求，及时向甲方报告工程的质量和进度情况，并提供相应的施工管理报表。2.5 监管方应承担因监管不力导致的工程质量问题或进度延误的赔偿责任。第三条 合同价格3.1 本工程合同总价为人民币_元（大写：_元整），包括但不限于施工图纸及设计文件、施工期间的人工、材料、设备、运输、临时设施、安全生产、环境保护等费用。3.2 乙方应按合同

8、约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条 合同工期4.1 本工程合同工期为_日，自甲方发出开工通知之日起计算。4.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条 甲方的权利和利益5.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监督和检查，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。5.2 甲方有权根据工程的质量和进度情况，对乙方的支付进行相应的调整。5.3 甲方有权根据合同约定，要求乙方承担违约责任。5.4 甲方有权在合同履行过程中，要求监管方提供工程的质量和进度报告。5.5 甲方在合同履行过程中，享有合同约定的其他权利。第六条

9、乙方的违约及限制条款6.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款逾期天数0.1%。6.2 乙方未按照甲方要求进行整改，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式同上。6.3 乙方在合同履行过程中，如发生重大安全事故、质量问题等，甲方有权要求乙方立即停工，并要求乙方承担相应的赔偿责任。6.4 乙方在合同履行过程中，不得转让合同权利和义务，不得分包或委托第三方主体进行施工。第七条 合同价款的支付7.1 本工程合同价款分三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后_日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到_时，支付合同总

10、价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。7.2 甲方支付价款时，应提供相应的发票。第八条 违约责任8.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。8.2 甲方未按照合同约定的期限支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。8.3 双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条 争议解决9.1第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系电话：_联系人：_第三方主体（以下简称“监管方”）：_地址：_联系电话：_联系人：_乙方（以下简称“施工方”）：_地址：_

11、联系电话：_联系人：_鉴于业主拥有_煤矿的采矿权，并拟对该煤矿进行井巷工程的建设；乙方具有相应的施工资质和经验，愿意承担该井巷工程的施工任务；监管方作为独立的第三方主体，负责对甲方的工程质量要求进行监督和管理，确保乙方的施工过程符合甲方的要求。双方经充分协商，自愿签订本合同，共同遵守以下条款：第一条 工程概况1.1 工程名称：_煤矿井巷工程1.2 工程地点：_1.3 工程内容：包括但不限于井筒施工、巷道施工、硐室施工、通风系统施工、排水系统施工等。1.4 工程规模：_1.5 工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第二条 第三方主体的责权利2.1 监管方作为独立的第三方主体，负

12、责对甲方的工程质量要求进行监督和管理，确保乙方的施工过程符合甲方的要求。2.2 监管方应按照甲方的要求，制定详细的工程质量监督计划，并对乙方的施工过程进行定期检查和评估。2.3 监管方有权对乙方的施工过程进行现场监督，并对乙方的不符合工程质量要求的行为进行纠正和整改。2.4 监管方应按照甲方的要求，及时向甲方报告工程的质量和进度情况，并提供相应的监督报表。2.5 监管方应承担因监管不力导致的工程质量问题或进度延误的赔偿责任。第三条 合同价格3.1 本工程合同总价为人民币_元（大写：_元整），包括但不限于施工图纸及设计文件、施工期间的人工、材料、设备、运输、临时设施、安全生产、环境保护等费用。3

13、.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条 合同工期4.1 本工程合同工期为_日，自甲方发出开工通知之日起计算。4.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条 乙方的权利和利益5.1 乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。5.2 乙方有权要求监管方对甲方的工程质量要求进行监督和管理，确保乙方的施工过程符合甲方的要求。5.3 乙方有权根据工程的质量和进度情况，要求甲方支付合同价款。5.4 乙方在合同履行过程中，享有合同约定的其他权利。第六条 甲方的违约及限制条款6.1 甲方未按照合同约定

14、的期限支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款逾期天数0.1%。6.2 甲方未按照合同约定的工程质量要求进行监督和管理，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式同上。6.3 甲方在合同履行过程中，如发生重大安全事故、质量问题等，乙方有权要求甲方立即停工，并要求甲方承担相应的赔偿责任。6.4 甲方在合同履行过程中，不得擅自变更合同内容，不得干预乙方的正常施工过程。第七条 合同价款的支付7.1 本工程合同价款分三次支付，具体支付比例和时间如下：（1）合同签订后_日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到_时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。7.2 甲方支付价款时，应提供相应的发票。第八条 违约责任8.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。8.2 甲方未按照合同约定的期限支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。8.3 双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条 争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，