上山道路路面、停车场、放生池建设工程施工承包协议书.doc

《上山道路路面、停车场、放生池建设工程施工承包协议书.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《上山道路路面、停车场、放生池建设工程施工承包协议书.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_上山道路路面、停车场、放生池建设工程施工承包协议书地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：_一、工程概况1.1 本项目位于_，主要包括上山道路路面、停车场、放生池的建设工程。1.2 工程规模：_1.3 工程质量标准：_1.4 工程总价：人民币（大写）：_元整（小写）：_元。二、合同工期2.1 工期自双方签订合同之日起计算，预计开工日期为_年_月_日，预计竣工日期为_年_月_日。2.2 乙方应按合同约定的工期完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延长。三、施工质量及验收3.1 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确

2、保工程质量。3.2 工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用。3.3 初步验收在工程进度达到70%时进行，由甲方组织有关单位进行。3.4 最终验收在工程竣工后进行，由甲方组织有关单位进行。四、合同价款及支付4.1 双方确认，本工程总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。（1）合同签订后7天内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%。4.3 乙方开具等额的正规发票，甲方按照相关规定予以报销。五、违约责任5.1 乙方未按照合同约定的工期完成工程，甲方有权按逾期天数向乙

3、方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款逾期天数0.1%。5.2 甲方未按照合同约定的付款方式支付价款，乙方有权拒绝交付工程，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同5.1。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并经验收合格后终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_ 法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日附件：1. 上山道

4、路路面、停车场、放生池建设工程施工图纸2. 施工规范及相关技术文件3. 工程验收标准及方法4. 付款凭证及发票等相关资料第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导上山道路路面、停车场、放生池建设工程施工承包协议书地址：_联系人：_联系电话：_名称：_地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：_一、工程概况1.1 本项目位于_，主要包括上山道路路面、停车场、放生池的建设工程。1.2 工程规模：_1.3 工程质量标准：_1.4 工程总价：人民币（大写）：_元整（小写）：_元。二、第三方主体职责2.1 第三方作为本项目的质量监督和工程监理主体，应独立、公正、客观地对乙方的施工过程和工程质量

5、进行监督和检查。2.2 第三方应按照合同约定的时间节点对工程进度、质量、安全等方面进行评估，并向甲方提供评估报告。2.3 第三方在发现乙方施工不符合合同约定或国家标准时，有权要求乙方立即整改，并有权要求乙方承担相应的违约责任。三、甲方权益保障3.1 甲方有权根据合同约定和第三方评估报告，对乙方施工过程进行监督和检查。3.2 甲方有权要求乙方按照合同约定和第三方评估报告的要求，对施工过程进行整改或重新施工。3.3 甲方在发现乙方施工不符合合同约定或国家标准时，有权要求乙方立即整改，并有权要求乙方承担相应的违约责任。3.4 甲方有权根据第三方评估报告，对乙方进行奖励或罚款。四、乙方职责及违约限制4

6、.1 乙方应严格按照施工图纸、施工规范和甲方要求进行施工，确保工程质量。4.2 乙方应接受甲方和第三方的监督和检查，对甲方和第三方提出的问题和建议进行整改。4.3 乙方在合同约定的工期内完成工程，如有特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，并经甲方同意后方可延长。4.4 乙方在施工过程中发生质量问题、安全事故等，应立即报告甲方和第三方，并按照甲方和第三方的要求进行整改。4.5 乙方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿甲方损失、支付第三方评估费用等。五、合同价款及支付5.1 双方确认，本工程总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。（1）合同签订后7天内，甲方

7、支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%。5.3 乙方开具等额的正规发票，甲方按照相关规定予以报销。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并经验收合格后终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_ 法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_年_月_

8、日 签订日期：_年_月_日附件：1. 上山道路路面、停车场、放生池建设工程施工图纸2. 施工规范及相关技术文件3. 第三方评估报告及相关资料第三方介入的意义和目的：第三方作为质量监督和工程监理的主体，可以独立、公正、客观地对乙方的施工过程和工程质量进行监督和检查，保障甲方的权益。第三方介入可以提高工程质量，确保工程安全，减少甲方对施工过程的直接干预，降低甲方的风险和责任。同时，第三方介入也可以促进乙方规范施工第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导水上乐园设施安装与维护工程承包协议书地址：_联系人：_联系电话：_名称：_地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：_一、工程概况1.1

9、 本项目位于_，主要包括水上乐园设施的安装、调试与维护工程。1.2 工程规模：_1.3 工程质量标准：_1.4 工程总价：人民币（大写）：_元整（小写）：_元。二、第三方主体职责2.1 第三方作为本项目的质量监督和安全监管主体，应独立、公正、客观地对乙方的施工过程和工程质量进行监督和检查。2.2 第三方应按照合同约定的时间节点对工程进度、质量、安全等方面进行评估，并向甲方提供评估报告。2.3 第三方在发现乙方施工不符合合同约定或国家标准时，有权要求乙方立即整改，并有权要求乙方承担相应的违约责任。三、乙方权益保障3.1 乙方有权根据合同约定和第三方评估报告，对甲方提出的合理要求进行响应和实施。3

10、.2 乙方有权要求甲方按照合同约定和第三方评估报告的要求，提供合格的施工材料和设备。3.3 乙方在发现甲方提供的施工材料或设备不符合合同约定或国家标准时，有权要求甲方立即更换或整改。3.4 乙方有权根据第三方评估报告，对甲方进行奖励或罚款。四、甲方职责及违约限制4.1 甲方应按照合同约定，向乙方支付合同价款，并保证支付的价款符合国家相关法律法规的规定。4.2 甲方应协助乙方进行施工，提供必要的施工场地、通道、电源等条件。4.3 甲方不得无故干预乙方的正常施工，不得无故拖欠合同价款。4.4 甲方如发生违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于：支付违约金、赔偿乙方损失、支付第三方评估费用等。五

11、、合同价款及支付5.1 双方确认，本工程总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。（1）合同签订后7天内，甲方支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程竣工并经验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的30%。5.3 乙方开具等额的正规发票，甲方按照相关规定予以报销。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并经验收合格后终止。甲方（盖章）：_

12、乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_ 法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_年_月_日 签订日期：_年_月_日附件：1. 水上乐园设施安装与维护工程施工图纸2. 施工规范及相关技术文件3. 第三方评估报告及相关资料乙方为主导的目的和意义：乙方为主导的目的在于确保乙方在项目中的权益得到充分保障，使乙方能够在合同约定的范围内自由行使权利，同时通过第三方的监督和评估，确保项目的质量和安全。通过明确乙方的权利和利益，乙方能够更好地履行合同义务，提高工程的质量和效率。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方的主导地位相对较弱，主要是为了确保甲方能够按照合同约定履行其义务，提供合格的施工材料和设备，并按时支付合同价款。通过引入第三方作为质量监督和安全监管的主体，可以减少甲方对施工过程的