燃气管道施工合同【燃气管道安装工程施工合同】.doc

《燃气管道施工合同【燃气管道安装工程施工合同】.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《燃气管道施工合同【燃气管道安装工程施工合同】.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写合同编号燃气管道施工合同【燃气管道安装工程施工合同】合同各方：甲方： 填写甲方全称地址： 填写甲方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话乙方： 填写乙方全称地址： 填写乙方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话鉴于甲方为燃气管道安装工程的委托方，乙方为燃气管道安装工程的承包方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行燃气管道安装工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：填写工程名称1.2 工程地点：填写工程地点1.3 工程内容：根据附件一燃气管道安装工程设计方案，乙方负责按照设计和规范要求完成燃气管道的施工、

2、安装、调试及验收工作。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币 填写合同总价 元整（大写：填写合同总价大写），币种为人民币。2.2 乙方应在合同签订后 填写时间 个工作日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后据此进行施工。三、合同履行3.1 乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工，确保工程安全、顺利进行。3.2 乙方应严格按照国家及地方燃气管道安装工程的相关法律、法规和技术规范进行施工，确保工程质量和安全。3.3 甲方应按照约定向乙方支付合同价款，并负责协调相关部门，为乙方提供必要的施工条件。四、工程验收4.1 工程完成后，乙方应按照约定进行自检，确保工程质量符合设计和规范要求。4.2 甲

3、方应组织相关部门对工程进行验收，并在验收合格后 填写时间 个工作日内向乙方支付尾款。五、违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2 若乙方未能按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付工程总价 填写比例 %的逾期违约金。六、争议解决6.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效

4、期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）： 填写甲方盖章乙方（盖章）： 填写乙方盖章签订日期： 填写签订日期附件：附件一：燃气管道安装工程设计方案附件二：施工预算明细表第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导燃气管道施工合同【燃气管道安装工程施工合同】合同各方：甲方： 填写甲方全称地址： 填写甲方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话乙方： 填写乙方全称地址： 填写乙方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话第三方： 填写第三方全称地址： 填写第三方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话鉴于甲方为燃气管道安装工程的委托方，乙方为燃气管道安装工程的承包方，第三方为

5、工程质量监督及验收方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行燃气管道安装工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：填写工程名称1.2 工程地点：填写工程地点1.3 工程内容：根据附件一燃气管道安装工程设计方案，乙方负责按照设计和规范要求完成燃气管道的施工、安装、调试及验收工作。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币 填写合同总价 元整（大写：填写合同总价大写），币种为人民币。2.2 乙方应在合同签订后 填写时间 个工作日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后据此进行施工。三、甲方权益保障3.1 乙方应严格按照国家及地方燃气管道安装工程的相关法律、法规和技

6、术规范进行施工，确保工程质量和安全。3.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督，要求乙方及时整改不符合设计及规范要求的问题。3.3 甲方有权要求第三方对工程质量进行监督和验收，确保工程质量符合设计和规范要求。四、乙方的义务及限制4.1 乙方应按照约定的时间和质量要求完成施工，确保工程安全、顺利进行。4.2 乙方应在合同签订后 填写时间 个工作日内向甲方提交详细的施工预算，并按照甲方确认的预算进行施工。4.3 乙方不得擅自将工程转包或分包给其他单位或个人。4.4 乙方在施工过程中若发生安全事故，应立即报告甲方和第三方，并按照相关法律、法规和规范要求进行处理。五、工程验收5.1 工程完成后，乙方应按照

7、约定进行自检，确保工程质量符合设计和规范要求。5.2 甲方应组织相关部门和第三方对工程进行验收，并在验收合格后 填写时间 个工作日内向乙方支付尾款。六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2 若乙方未能按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付工程总价 填写比例 %的逾期违约金。6.3 若乙方擅自将工程转包或分包给其他单位或个人，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价 填写比例 %的违约金。七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，

8、应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）： 填写甲方盖章乙方（盖章）： 填写乙方盖章第三方（盖章）： 填写第三方盖章签订日期： 填写签订日期附件：附件一：燃气管道安装工程设计方案附件二：施工预算明细表第三方介入的意义和目的：第三方作为工程质量监督及验收方，介入本合同的意义和目的在于确保工程质量和安全，维护甲方的合法权益。第三方独立于甲方和乙方之外，能够客观、公正地对工程质量进行监督和验收，确保工程符合设计和

9、规范要求。同时，第三方的中介作用可以协调甲方和乙方之间的关系，促进合同的顺利履行。甲方为主导的目的和意义：在本合同中，甲方作为委托方，为主导方，其目的和意义在于确保工程质量和安全，维护自身的合法权益。甲方有权对乙方施工过程进行监督，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导太阳能光伏发电系统安装合同【太阳能光伏发电系统安装工程施工合同】合同各方：甲方： 填写甲方全称地址： 填写甲方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话乙方： 填写乙方全称地址： 填写乙方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话： 填写联系电话第三方： 填写第三方全称地址： 填写第三方地址联系人： 填写联系人姓名联系电话：

10、填写联系电话鉴于甲方为太阳能光伏发电系统的委托方，乙方为太阳能光伏发电系统的承包方，第三方为工程质量监督及验收方，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行太阳能光伏发电系统安装的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：填写工程名称1.2 工程地点：填写工程地点1.3 工程内容：根据附件一太阳能光伏发电系统安装设计方案，乙方负责按照设计和规范要求完成太阳能光伏发电系统的安装、调试及验收工作。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币 填写合同总价 元整（大写：填写合同总价大写），币种为人民币。2.2 乙方应在合同签订后 填写时间 个工作日内向甲方提交详细的施工预算，经甲方

11、确认后据此进行施工。三、乙方权益保障3.1 甲方应按照约定向乙方支付合同价款，并负责协调相关部门，为乙方提供必要的施工条件。3.2 乙方有权对甲方提供的材料和设备进行检验，如发现不符合设计和规范要求的情况，乙方有权要求甲方更换或修复。3.3 乙方有权要求第三方对工程质量进行监督和验收，确保工程质量符合设计和规范要求。四、甲方的义务及限制4.1 甲方应按照约定向乙方支付合同价款，并确保支付的价款符合合同约定。4.2 甲方应提供施工所需的相关材料和设备，并确保其符合设计和规范要求。4.3 甲方不得无故干涉乙方的施工过程，不得擅自变更工程内容和要求。五、工程验收5.1 工程完成后，乙方应按照约定进行

12、自检，确保工程质量符合设计和规范要求。5.2 甲方应组织相关部门和第三方对工程进行验收，并在验收合格后 填写时间 个工作日内向乙方支付尾款。六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2 若甲方未能按照约定时间支付合同价款，应按照逾期天数向乙方支付合同总价 填写比例 %的逾期违约金。6.3 若甲方擅自变更工程内容和要求，导致乙方无法按照约定完成工程，甲方应承担因此产生的额外费用，并向乙方支付合同总价 填写比例 %的违约金。七、争议解决7.1 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。7.2 双方在履行

13、合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）： 填写甲方盖章乙方（盖章）： 填写乙方盖章第三方（盖章）： 填写第三方盖章签订日期： 填写签订日期附件：附件一：太阳能光伏发电系统安装设计方案附件二：施工预算明细表乙方为主导的目的和意义：在本合同中，乙方作为承包方，为主导方，其目的和意义在于确保工程质量和安全，维护自身的合法权益。乙方有权对甲方提供的材料和设备进行检验，有权要求第三方对工程质量进行监督和验收，确保工程质量符合设计和规范要求。同时，乙方通过设定甲方的义务及限制条款，保障自身的施工过程不受不必要的干涉，确保合同的顺利履行。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方作为委托方，其地位相对弱化，主要义务是按照约定向乙方支付合同价款，并负责协调相关部门，为乙方提供必要的施工条件。甲方不得无故