建筑工程施工合同管理存在的问题及对策.docx

《建筑工程施工合同管理存在的问题及对策.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同管理存在的问题及对策.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建筑工程施工合同管理存在的问题及对策合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：地址：_联系方式：_乙方（以下简称“施工方”）：地址：_联系方式：_鉴于业主拟进行建筑工程施工，为确保工程质量、安全及进度，经双方友好协商，特订立本施工合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：根据附件一工程图纸及附件二工程量清单所列明的工程内容进行施工。第二条 合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 合同价款支付方式及进度详见附件三支付方式及进度。第三条 施工期限3.1 工程开工日期：_年_月_日。3.2 工程竣工日期：_年_月_日。

2、3.3 施工方若因自身原因导致工程延期，应按附件四违约责任的约定承担违约责任。第四条 质量标准4.1 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。4.2 施工过程中，施工方应严格按照设计文件、施工图纸及技术规范进行施工。4.3 工程验收不合格的，施工方应按业主要求及时整改，直至达到验收标准。第五条 安全生产5.1 施工方应严格按照国家及行业安全生产法律法规、标准规范进行施工，确保工程安全。5.2 施工方应建立健全安全生产责任制度，明确各岗位的安全职责。5.3 施工方应做好施工现场的安全防护工作，确保施工过程中人员安全。第六条 违约责任6.1 双方应严格遵守本合同的约定，履行合同义务。6.2 违

3、反合同的一方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.3 具体违约责任按照附件四违约责任的约定执行。第七条 争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：支付方式及进度附件四：违约责任（注：以上合同仅供参考，实际签订合同时，请根据双方实际情

4、况及法律法规进行调整和完善。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：地址：_联系方式：_乙方（以下简称“施工方”）：地址：_联系方式：_丙方（以下简称“第三方监督机构”）：地址：_联系方式：_鉴于业主拟进行建筑工程施工，为确保工程质量、安全及进度，经双方友好协商，特订立本施工合同，共同遵守。同时，引入第三方监督机构，以增加工程监管的公正性和权威性。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：根据附件一工程图纸及附件二工程量清单所列明的工程内容进行施工。第二条 第三方监督机构的责权利2.1 丙方作为第三方监督机构，负责对工程的质量和进度进行独

5、立监督。2.2 丙方应按照附件三第三方监督机构工作内容的要求，对施工过程进行全面监管，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性等。2.3 丙方应向甲方定期提供工程监督报告，对工程质量和进度进行评估，并提出改进建议。2.4 丙方在发现施工方存在违约行为时，有权要求施工方立即整改，并及时通知甲方。2.5 丙方应保持独立公正的立场，不受施工方和业主的影响，确保监督的客观性和公正性。第三条 甲方的权益保障3.1 甲方有权根据合同约定，对施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。3.2 甲方有权依据丙方提供的监督报告，对施工方进行考核和评价，并根据考核结果采取相应的措

6、施。3.3 甲方在发现施工方存在违约行为时，有权要求施工方立即整改，并及时通知丙方。3.4 甲方有权根据合同约定，要求施工方支付违约金或赔偿损失。3.5 甲方在合同履行过程中，有权依据法律法规和合同约定，维护自身的合法权益。第四条 施工方的义务和限制4.1 施工方应按照设计和施工图纸要求，进行施工，确保工程质量符合相关标准。4.2 施工方应按照合同约定的进度进行施工，确保工程按时完成。4.3 施工方应接受甲方和丙方的监督和检查，对监督中发现的问题及时整改。4.4 施工方在发生变更时，应及时通知甲方和丙方，并征得甲方的同意。4.5 施工方在合同履行过程中，应遵守法律法规，不得有违法违规行为。第五

7、条 违约责任5.1 各方应严格遵守本合同的约定，履行合同义务。5.2 违反合同的一方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。5.3 具体违约责任按照附件四违约责任的约定执行。第六条 争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2 本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件一：工程图纸附件二

8、：工程量清单附件三：第三方监督机构工作内容附件四：违约责任引入第三方监督机构的目的是为了增加工程监管的公正性和权威性，确保工程质量和进度的合规性。通过第三方监督机构的独立监督，可以有效地减少甲方和施工方之间的信息不对称，提高合同履行的质量和效率。同时，第三方监督机构的存在，也能够对施工方形成一种外在的压力，促使其更加注重合同的履行和工程的质量。在本合同中，甲方的权益主导地位得到了充分的体现。甲方不仅有权对施工过程进行监督和检查，还有权依据丙方提供的监督报告，对施工方进行考核和评价，并根据考核结果采取相应的措施。甲方还有权依据法律法规和合同约定，维护自身的合法权益。通过这种方式，甲第三篇范文：第

9、三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：地址：_联系方式：_乙方（以下简称“施工方”）：地址：_联系方式：_丙方（以下简称“第三方咨询机构”）：地址：_联系方式：_鉴于业主拟进行建筑工程施工，为确保工程质量、安全及进度，经双方友好协商，特订立本施工合同，共同遵守。同时，引入第三方咨询机构，以提供专业的技术支持和咨询服务。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：根据附件一工程图纸及附件二工程量清单所列明的工程内容进行施工。第二条 第三方咨询机构的责权利2.1 丙方作为第三方咨询机构，负责提供专业的技术支持和咨询服务，包括但不限于施工方案的优化、工程进度的

10、监控、工程质量的把控等。2.2 丙方应按照附件三第三方咨询机构工作内容的要求，为施工方提供技术指导和建议，确保工程质量和进度符合要求。2.3 丙方应定期向乙方提供技术支持报告，对施工过程中遇到的问题提供解决方案，并及时通知乙方。2.4 丙方在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即整改，并及时通知乙方。2.5 丙方应保持独立公正的立场，不受甲乙双方的影响，确保咨询的客观性和公正性。第三条 乙方的权益保障3.1 乙方有权根据合同约定，对施工过程进行监督和检查，以确保工程质量和进度符合要求。3.2 乙方有权依据丙方提供的技术支持报告，对甲方进行考核和评价，并根据考核结果采取相应的措施。3.3 乙方

11、在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即整改，并及时通知丙方。3.4 乙方有权根据合同约定，要求甲方支付违约金或赔偿损失。3.5 乙方在合同履行过程中，有权依据法律法规和合同约定，维护自身的合法权益。第四条 甲方的义务和限制4.1 甲方应按照设计和施工图纸要求，进行施工，确保工程质量符合相关标准。4.2 甲方应按照合同约定的进度进行施工，确保工程按时完成。4.3 甲方应接受乙方和丙方的监督和检查，对监督中发现的问题及时整改。4.4 甲方在发生变更时，应及时通知乙方和丙方，并征得乙方的同意。4.5 甲方在合同履行过程中，应遵守法律法规，不得有违法违规行为。第五条 违约责任5.1 各方应严格遵守

12、本合同的约定，履行合同义务。5.2 违反合同的一方应承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的损失。5.3 具体违约责任按照附件四违约责任的约定执行。第六条 争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。6.2 若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2 本合同自各方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件一：工程图纸附件二：工程量清单附件三：第三方咨询机构

13、工作内容附件四：违约责任通过引入第三方咨询机构，可以为乙方提供专业的技术支持和咨询服务，确保工程质量和进度的符合要求。乙方作为施工方，在合同中的权益得到了充分的保障。乙方有权对施工过程进行监督和检查，有权依据丙方提供的技术支持报告，对甲方进行考核和评价，并根据考核结果采取相应的措施。同时，乙方也有权依据法律法规和合同约定，维护自身的合法权益。在这个合同中，甲方的主导地位相对较弱。甲方主要承担合同中的义务和责任，包括按照设计和施工图纸要求进行施工，确保工程质量符合相关标准，按照合同约定的进度进行施工，确保工程按时完成等。甲方在合同履行过程中，应遵守法律法规，不得有违法违规行为。通过这种方式，可以