施工合同补充协议,项目延期补充协议版本.doc

《施工合同补充协议,项目延期补充协议版本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同补充协议,项目延期补充协议版本.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_施工合同补充协议项目延期补充协议版本甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于：2. 甲乙双方就项目延期事宜达成一致，为明确双方的权利和义务，经充分协商，特订立本补充协议。第一条 延期条款1.1 鉴于原合同中的项目计划进度与实际情况存在差异，乙方需延长合同约定的施工期限。经双方协商一致，同意将原合同约定的施工期限延长_个月。1.2 乙方应在本协议签订后_个工作日内向甲方提交项目延期申请，并按照甲方的要求提供相关证明材料。1.3 甲方应在收到乙方提交的延期申请及证明材料后_个工作日内进行审核，并根据实际情况决定是否同意延期。1.4 甲方同意延期后，乙方应按照本协议约定的延期期限继续履行原合同的

2、施工义务。第二条 延期后的合同价款及支付2.1 延期后的合同总价款为原合同总价款的_%。2.2 甲方应按照原合同约定的付款方式及付款进度，支付乙方延期后的合同价款。2.3 乙方应在延期后的合同价款支付完成后，向甲方提供等额的发票。第三条 延期后的违约责任3.1 乙方如未按照本协议约定的时间节点完成施工，应按照原合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。3.2 甲方如未按照本协议约定的时间节点支付合同价款，应按照原合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。第四条 合同的生效、变更与解除4.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。4.2 本协议的变更或解除应经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。

3、4.3 本协议的失效不影响双方在原合同项下的权利和义务。第五条 争议解决5.1 双方因履行本协议产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第六条 其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2 本协议未尽事宜，按原合同执行。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_授权代表（签名）：_ 授权代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 原施工合同2. 项目延期申请及证明材料3. 其他与本协议相关的文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导施工合同补充协议项目延期补充协议版本甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称）鉴于：2. 甲乙双方就项目延期

4、事宜达成一致，同时引入丙方作为第三方主体，为明确各方权利和义务，经充分协商，特订立本补充协议。第一条 第三方主体丙方的角色和义务1.1 丙方作为专业的项目管理咨询公司，应协助甲方对项目进度、质量、安全等方面进行监督管理。1.2 丙方应根据甲方的要求，提供专业的项目管理建议，并确保项目按照甲方的要求和期望顺利进行。1.3 丙方应对乙方的施工过程进行全面评估，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性以及工程质量的符合性。第二条 延期条款及第三方主体的协调2.1 鉴于原合同中的项目计划进度与实际情况存在差异，乙方需延长合同约定的施工期限。经双方协商一致，同意将原合同约定的施工期限延长_个月。2

5、.2 乙方应在本协议签订后_个工作日内向甲方提交项目延期申请，并按照甲方的要求提供相关证明材料。2.3 甲方应在收到乙方提交的延期申请及证明材料后_个工作日内进行审核，并根据实际情况决定是否同意延期。2.4 丙方应积极协调甲方和乙方的利益关系，确保延期过程的顺利进行，并监督乙方按照约定履行施工义务。第三条 延期后的合同价款及支付3.1 延期后的合同总价款为原合同总价款的_%。3.2 甲方应按照原合同约定的付款方式及付款进度，支付乙方延期后的合同价款。3.3 丙方应协助甲方对乙方的工程进度和质量进行审核，确保乙方的施工进度和质量符合合同要求。第四条 甲方权益保障及违约责任4.1 乙方如未按照本协

6、议约定的时间节点完成施工，应按照原合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。4.2 甲方如未按照本协议约定的时间节点支付合同价款，应按照原合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。4.3 丙方应对乙方的违约行为进行评估，并及时向甲方报告，以便甲方采取相应措施维护自身权益。第五条 甲方权利条款及利益保障5.1 甲方有权根据项目实际情况要求乙方进行施工方案的调整，以确保项目质量和进度符合要求。5.2 甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并要求乙方按照甲方的要求进行整改。5.3 丙方应确保乙方的施工过程符合甲方的要求和期望，并随时向甲方报告施工进展情况。第六条 争议解决及第三方主体介入的意义6.1 双

7、方因履行本协议产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2 引入第三方主体丙方的意义在于，丙方作为专业的项目管理咨询公司，能够为甲方提供专业的项目管理建议和监督，确保项目按照甲方的要求和期望顺利进行。同时，丙方可以协调甲乙双方的利益关系，确保延期过程的顺利进行，并监督乙方按照约定履行施工义务。通过丙方的介入，甲方能够更好地保障自身权益，确保项目的质量和进度符合要求。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_授权代表（签名）：_ 授权代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 原施工合同2. 项目延期申请及证明材料3. 第三方主体丙方的专业资质证明

8、文件4. 其他与本协议相关的文件第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导技术服务补充协议项目延期及第三方协调版本甲方：（全称）乙方：（全称）丙方：（全称）鉴于：2. 甲乙双方就项目延期及第三方协调事宜达成一致，为明确各方权利和义务，经充分协商，特订立本补充协议。第一条 第三方主体丙方的角色和义务1.1 丙方作为专业的技术服务咨询公司，应协助乙方对项目技术难题进行攻关，并提供必要的技术支持。1.2 丙方应根据乙方的要求，提供专业的技术解决方案，并确保项目按照乙方的要求和期望顺利进行。1.3 丙方应对甲方的技术需求进行全面评估，包括但不限于技术方案的合理性、技术进度的合规性以及技术成果的符合性。第二条

9、 延期条款及第三方主体的协调2.1 鉴于原合同中的项目技术进度与实际情况存在差异，乙方需延长合同约定的技术服务期限。经双方协商一致，同意将原合同约定的技术服务期限延长_个月。2.2 乙方应在本协议签订后_个工作日内向甲方提交项目延期申请，并按照甲方的要求提供相关证明材料。2.3 甲方应在收到乙方提交的延期申请及证明材料后_个工作日内进行审核，并根据实际情况决定是否同意延期。2.4 丙方应积极协调甲方和乙方的利益关系，确保延期过程的顺利进行，并监督乙方按照约定履行技术服务义务。第三条 延期后的合同价款及支付3.1 延期后的合同总价款为原合同总价款的_%。3.2 甲方应按照原合同约定的付款方式及付

10、款进度，支付乙方延期后的合同价款。3.3 丙方应协助乙方对甲方的技术需求进行评估，确保甲方的技术需求得到有效满足。第四条 乙方权益保障及违约责任4.1 甲方如未按照本协议约定的时间节点支付合同价款，应按照原合同约定的违约金计算方式向乙方支付违约金。4.2 乙方如未按照本协议约定的时间节点完成技术服务，应按照原合同约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。4.3 丙方应对甲方的违约行为进行评估，并及时向乙方报告，以便乙方采取相应措施维护自身权益。第五条 乙方权利条款及利益保障5.1 乙方有权根据项目实际情况要求甲方进行技术方案的调整，以确保技术成果质量和进度符合要求。5.2 乙方有权对甲方的技术需求

11、进行监督，并要求甲方按照乙方的要求进行整改。5.3 丙方应确保甲方的技术需求得到有效满足，并随时向乙方报告技术进展情况。第六条 争议解决及第三方主体介入的意义6.1 双方因履行本协议产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2 引入第三方主体丙方的意义在于，丙方作为专业的技术服务咨询公司，能够为乙方提供专业的技术解决方案和监督，确保项目按照乙方的要求和期望顺利进行。同时，丙方可以协调甲乙双方的利益关系，确保延期过程的顺利进行，并监督乙方按照约定履行技术服务义务。通过丙方的介入，乙方能够更好地保障自身权益，确保项目的技术成果质量和进度符合要求。乙方（盖章）：_ 甲方（盖章）：_授权代表（签名）：_ 授权代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 原技术服务合同2. 项目延期申请及证明材料3. 第三方主体丙方的专业资质证明文件4. 其他与本协议相关的文件