合同法建设工程施工合同的主要特点.docx

《合同法建设工程施工合同的主要特点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合同法建设工程施工合同的主要特点.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同法建设工程施工合同的主要特点合同编号：_甲方（以下简称“发包方”）：法定代表人：乙方（以下简称“承包方”）：法定代表人：鉴于甲乙双方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，参照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_1.6 工程工期：自_年_月_日至_年_月_日。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_元。2.2 乙方在合同签订后七天内向甲方提交详细的施工预算报告，甲方确认后不得无故变更。三、合同

2、履行3.1 甲方应按照合同约定的时间和要求向乙方提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料。3.2 乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成施工任务，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3 乙方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准组织施工，确保施工安全。四、付款与结算4.1 甲方支付工程进度款的比例为：_%。4.2 甲方支付工程进度款的时间为：每完成合同约定的工程进度后七个工作日内。4.3 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起七个工作日内支付剩余工程款。4.4 乙方应提供合法的税务发票，甲方依法予以报销。五、违约责任5.1 任何一方违反合同的约定，导致合同

3、无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。5.2 乙方如未按照约定的时间、质量、安全标准完成施工任务，甲方有权要求乙方返工、整改，并按逾期交付违约金计算方法向甲方支付违约金。六、争议解决6.1 本合同的解释及履行发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕后终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_年_月_日1. 施工图纸2. 施工预算报告3

4、. 施工安全措施方案4. 甲方提供的施工条件说明5. 乙方资质证明文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“发包方”）：法定代表人：乙方（以下简称“承包方”）：法定代表人：丙方（以下简称“第三方”）：法定代表人：鉴于甲乙丙三方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，参照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_1.6 工程工期：自_年_月_日至_年_月_日。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：

5、_元整（小写）：￥_元。2.2 乙方在合同签订后七天内向甲方提交详细的施工预算报告，甲方确认后不得无故变更。三、第三方主体职责3.1 丙方作为第三方，负责对乙方的施工过程进行质量监督、安全监管以及进度控制。3.2 丙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成监督任务，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3 丙方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准组织监督，确保施工安全。四、甲方权益优先4.1 甲方对乙方的施工过程享有全面的监督权，有权对乙方的工作进行查验和整改。4.2 甲方对工程款的支付享有优先权，有权根据工程进度和质量情况进行支付。4.3 甲方对工程的质量、安全、进度

6、等方面享有最终的决策权，乙方和丙方应严格遵守甲方的决策。五、乙方的违约及限制条款5.1 乙方如未按照约定的时间、质量、安全标准完成施工任务，甲方有权要求乙方返工、整改，并按逾期交付违约金计算方法向甲方支付违约金。5.2 乙方如未按照合同约定的方式进行施工，甲方有权要求乙方立即整改，并有权解除合同。5.3 乙方应严格按照甲方的要求进行施工，不得擅自改变施工内容和方法。六、第三方的权益和责任6.1 丙方应全面履行监督职责，确保工程的质量、安全、进度等方面符合甲方的要求。6.2 丙方应按照合同约定收取监督费用，甲方应在合同约定的时间内支付。6.3 丙方对乙方的施工过程进行监督，如发现乙方有违反合同约

7、定的行为，有权要求乙方立即整改。七、争议解决7.1 本合同的解释及履行发生的争议，甲乙丙三方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。8.2 本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕后终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_法定代表人（或授权代表）：_法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_年_月_日1. 施工图纸2. 施工预算报告3. 施工安全措施方案4. 甲方提供的施工条件说明5. 乙方资质证明文件6. 丙方监督方案和费用说明第三方介入的意义和

8、目的：第三方作为独立的监督机构，可以对乙方的施工过程进行全面的监督和管理，确保工程的质量、安全、进度等方面符合甲方的要求。第三方介入可以有效地减少甲方对施工过程的干预，提高施工效率，同时也可以避免乙方和甲方之间的利益冲突，保证合同的公正、公平履行。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的发包方，有权对工程的质量、安全、进度等方面进行要求和控制。甲方为主导可以保证甲方的利益得到最大化的保护，同时也可以确保工程按照甲方的要求和标准进行施工，保证工程的质量和进度。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“发包方”）：法定代表人：乙方（以下简称“承包方”）：法定代表人：丙方（以下简

9、称“第三方”）：法定代表人：鉴于甲乙丙三方同意按照平等、自愿、公平、诚信的原则，参照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，就甲方建设工程的施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_1.6 工程工期：自_年_月_日至_年_月_日。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_元。2.2 乙方在合同签订后七天内向甲方提交详细的施工预算报告，甲方确认后不得无故变更。三、第三方主体职责3.1 丙方作为第三方，负责对甲方的工程需求进行评估，对乙方的施工过程进行质量监督、

10、安全监管以及进度控制。3.2 丙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成监督任务，并保证工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.3 丙方应严格按照国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准组织监督，确保施工安全。四、乙方权益优先4.1 乙方对施工过程享有全面的自主权，有权对施工方案进行调整和优化。4.2 乙方对工程款的支付享有优先权，有权根据工程进度和质量情况进行支付。4.3 乙方对工程的质量、安全、进度等方面享有最终的决策权，甲方和丙方应严格遵守乙方的决策。五、甲方的违约及限制条款5.1 甲方如未按照约定的时间、质量、安全标准提供施工场地、施工条件、施工图纸等相关资料，乙方有权要求甲方立即整

11、改，并有权解除合同。5.2 甲方如未按照合同约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并有权要求甲方支付违约金。5.3 甲方应严格按照乙方的要求进行施工，不得擅自改变施工内容和方法。六、第三方的权益和责任6.1 丙方应全面履行监督职责，确保工程的质量、安全、进度等方面符合乙方的要求。6.2 丙方应按照合同约定收取监督费用，甲方应在合同约定的时间内支付。6.3 丙方对甲方的工程需求进行评估，如发现甲方有违反合同约定的行为，有权要求甲方立即整改。七、争议解决7.1 本合同的解释及履行发生的争议，甲乙丙三方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1 本合同一式三份，甲乙丙三

12、方各执一份。8.2 本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且工程款支付完毕后终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_法定代表人（或授权代表）：_法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_年_月_日1. 施工图纸2. 施工预算报告3. 施工安全措施方案4. 甲方提供的施工条件说明5. 乙方资质证明文件6. 丙方监督方案和费用说明乙方为主导的目的和意义：乙方作为工程的承包方，有权对施工过程的质量、安全、进度等方面进行要求和控制。乙方为主导可以保证乙方的利益得到最大化的保护，同时也可以确保工程按照乙方的技术和标准进行施工，保证工程的质量和技术水平。弱化甲方为主导的意义和目的：虽然甲方作为发包方有权对工程的要求进行提出，但在实际施工过程中，甲方的主导地位相对较弱。这是因为乙方作为施工方，对施工过程的技术和质量有专业的判断和决策能力，同时第三方作为独立的监督机构，也可以对甲方的要求进行评估和监督，确保工程的顺利进行。因此，弱化甲方为主导的意义和目的可以更好地保证工程的质量和技术水平，同时也可以避免甲方对施工过程的过度干预，提高施工效率。