建设工程合同上海市家庭居室装饰装修施工合同.docx

《建设工程合同上海市家庭居室装饰装修施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程合同上海市家庭居室装饰装修施工合同.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程合同上海市家庭居室装饰装修施工合同合同编号：_甲方（委托方）：_乙方（承包方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方位于上海市的家庭居室装饰装修工程（以下简称“工程”）达成以下合同：一、工程内容1.1 工程地点：上海市_。1.2 工程范围：家庭居室装饰装修，包括但不限于墙面、地面、天花板、水电线路、厨卫设施、家具安装等。二、工程费用2.1 乙方根据甲方提供的装饰装修方案和预算，承诺按照约定的标准和质量完成工程。2.2 工程总费用为人民币_元（大写：_元整），甲方预付定金人民币_元

2、（大写：_元整），余款在工程验收合格后支付。三、工程期限3.1 工程预计开工日期为_年_月_日，预计竣工日期为_年_月_日。3.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前甲方书面申请延期，并经甲方同意后方可延期。四、工程质量4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的质保责任，质保期限为_年。五、付款方式及进度5.1 甲方按照乙方实际完成工程进度支付工程款，具体支付方式和进度由双方另行签订补充协议。5.2 乙方完成工程后，甲方应按照约定进行验收，并在验收合格后支付余款。六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾

3、期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总费用逾期天数0.1%。6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日1. 工程设计方案及预算2. 乙方资质证明文件3. 甲方提供的材料及设备

4、清单4. 工程验收标准及方法第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（委托方）：_乙方（承包方）：_第三方（监管方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为确保甲方权益，引入第三方监管主体，就甲方位于上海市的家庭居室装饰装修工程（以下简称“工程”）达成以下合同：一、工程内容1.1 工程地点：上海市_。1.2 工程范围：家庭居室装饰装修，包括但不限于墙面、地面、天花板、水电线路、厨卫设施、家具安装等。二、第三方主体2.1 第三方作为甲方的代表，对乙方进行施工过程的监督管理，确保工程质

5、量、安全、进度等方面的合规性。2.2 第三方应具备相关的资质和经验，能够提供专业的监管服务。三、甲方权益主导3.1 甲方享有工程设计方案、材料选择、施工标准等方面的决定权。3.2 甲方有权根据工程进度和质量情况进行付款，并对乙方的施工过程进行监督。3.3 甲方有权要求乙方按照约定的标准和质量完成工程，并对工程进行验收。3.4 甲方在工程验收合格后，有权要求乙方承担质保责任。四、乙方义务及限制4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2 乙方应接受第三方的监督管理，并按照第三方的要求进行整改。4.3 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前甲方和第三方书面申请延期，并

6、经甲方和第三方同意后方可延期。4.4 乙方在施工过程中，如发生质量问题、安全事故等，应承担相应的责任和费用。五、第三方义务及责任5.1 第三方应按照甲方的要求，对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。5.2 第三方应在发现乙方不符合约定标准或存在安全隐患时，及时通知甲方，并提出整改要求。5.3 第三方应协助甲方对乙方进行考核和评估，并提供相关的监管报告。六、工程费用及支付方式6.1 工程总费用为人民币_元（大写：_元整），甲方预付定金人民币_元（大写：_元整），余款在工程验收合格后支付。6.2 甲方按照第三方提供的工程进度报告和质量评估，支付相应的工程款。七、违约

7、责任及赔偿7.1 乙方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总费用逾期天数0.1%。7.2 乙方如发生质量问题、安全事故等，应承担相应的赔偿责任。7.3 甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式同上。八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方（盖章

8、）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日1. 工程设计方案及预算2. 乙方资质证明文件3. 甲方提供的材料及设备清单4. 工程验收标准及方法第三方介入的意义和目的：第三方主体作为甲方的代表，对乙方进行施工过程的监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。第三方具备相关的资质和经验，能够提供专业的监管服务，增加甲方的信任度和安全感。第三方介入有助于维护甲方的权益，确保工程按照约定的标准和质量完成。甲方为主导的目的和意义：甲方为主导合同的目的在于确保甲方的权益得到充分保障。通过引入第三方监管主体，甲方能够更好地控制工程进度、质量和成本，同时对乙方进行有效

9、的监督和管理。甲方作为合同的主体，有权决定工程的设计方案、材料选择等关键事项，并享有工程验收、支付款项等权利。甲方为主导有助于实现第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（委托方）：_乙方（承包方）：_第三方（监管方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，为确保乙方权益，引入第三方监管主体，就甲方位于上海市的家庭居室装饰装修工程（以下简称“工程”）达成以下合同：一、工程内容1.1 工程地点：上海市_。1.2 工程范围：家庭居室装饰装修，包括但不限于墙面、地面、天花板、水电线路、厨卫

10、设施、家具安装等。二、第三方主体2.1 第三方作为乙方的代表，对甲方进行施工过程的监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。2.2 第三方应具备相关的资质和经验，能够提供专业的监管服务。三、乙方权益主导3.1 乙方享有工程设计方案、材料选择、施工标准等方面的决定权。3.2 乙方有权根据工程进度和质量情况进行付款，并对甲方的施工过程进行监督。3.3 乙方有权要求甲方按照约定的标准和质量完成工程，并对工程进行验收。3.4 乙方在工程验收合格后，有权要求甲方承担质保责任。四、甲方义务及限制4.1 甲方应按照乙方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2 甲方应接受第三方的监督管理，并

11、按照第三方的要求进行整改。4.3 甲方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前甲方和第三方书面申请延期，并经甲方和第三方同意后方可延期。4.4 甲方在施工过程中，如发生质量问题、安全事故等，应承担相应的责任和费用。五、第三方义务及责任5.1 第三方应按照乙方的要求，对甲方的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等方面的合规性。5.2 第三方应在发现甲方不符合约定标准或存在安全隐患时，及时通知乙方，并提出整改要求。5.3 第三方应协助乙方对甲方进行考核和评估，并提供相关的监管报告。六、工程费用及支付方式6.1 工程总费用为人民币_元（大写：_元整），甲方预付定金人民币_元（大写：_元整），余

12、款在工程验收合格后支付。6.2 甲方按照第三方提供的工程进度报告和质量评估，支付相应的工程款。七、违约责任及赔偿7.1 甲方如未按照约定时间完成工程，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总费用逾期天数0.1%。7.2 甲方如发生质量问题、安全事故等，应承担相应的赔偿责任。7.3 乙方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式同上。八、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之

13、日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部款项之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日1. 工程设计方案及预算2. 乙方资质证明文件3. 甲方提供的材料及设备清单4. 工程验收标准及方法乙方为主导的目的和意义：乙方为主导合同的目的在于确保乙方的权益得到充分保障。通过引入第三方监管主体，乙方能够更好地控制工程进度、质量和成本，同时对甲方进行有效的监督和管理。乙方作为合同的主体，有权决定工程的设计方案、材料选择等关键事项，并享有工程验收、支付款项等权利。乙方为主导有助于实现乙方的利益最大化。弱化甲方为主导的意义和目的：在引入第三方监管主体的合同模式下，甲方的主导地位相对减弱。甲方不再直接对乙方进行监督管理，而是通过第三方进行协调和监督。这种方式有助于平衡甲乙双方的权益，减少甲方对乙方的直接压力，促进合同的顺利履行。