工程施工合同书样本.docx

《工程施工合同书样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同书样本.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工合同书样本合同编号：_工程施工合同书甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期自_年_月_日起至_年_月_日止。2.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程施工，确保工程质量。3.2 工程验收标准：_四、工程费用及

2、支付4.1 工程总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。4.2 甲方支付工程款项的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款。（2）工程进度达到约定的关键节点后，甲方支付乙方相应进度款的30%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的40%。4.3 乙方开具正规税务发票。五、违约责任5.1 乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价0.5%逾期天数。5.2 甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。六、争议解决本合同在履行过程中如发生

3、纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日1. 工程施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 关键节点进度计划4. 工程验收标准及方法5. 乙方资质证明文件6. 其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导工程施工合同书甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公

4、平、诚实信用的原则基础上，鉴于甲方委托乙方进行工程施工，并引入第三方作为质量监督和工程款支付的保证，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期自_年_月_日起至_年_月_日止。2.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程施工，确保工程质量。3.2 工程验收标准：_四、甲方权益保障4.1 第三方作为甲方的代表，对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合国家标准和

5、甲方的要求。4.2 第三方应在工程进度达到约定的关键节点后，对乙方的工作进行评估，并有权要求乙方进行整改。4.3 第三方应在工程验收合格后，向甲方支付剩余的40%工程款项。五、乙方的义务及限制5.1 乙方应严格按照甲方的要求和国家相关标准进行工程施工，确保工程质量。5.2 乙方应接受第三方的监督和评估，对第三方的整改要求予以执行。5.3 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方和第三方书面同意。5.4 乙方如违反合同约定，应承担违约责任，并支付违约金。六、违约责任6.1 乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总

6、价0.5%逾期天数。6.2 甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式同上。6.3 乙方如违反合同约定，应承担违约责任，并支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日1. 工程施工

7、图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 关键节点进度计划4. 工程验收标准及方法5. 乙方资质证明文件6. 第三方资质证明文件第三方介入的意义和目的：第三方作为甲方的代表，介入工程施工合同，主要目的是为了保证工程质量，确保工程按照甲方的要求和国家的标准进行。第三方具有监督和评估乙方的权利，可以对乙方的施工过程进行全程监督，对工程进度和质量进行把控。同时，第三方在工程验收合格后向甲方支付剩余的工程款项，保障了甲方的权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的投资方和受益方，主导工程施工合同的签订和履行，旨在确保工程按照自己的要求和标准进行，保障工程的质量和进度。通过引入第三方作为监督和支付的保证

8、，甲方在工程施工过程中具有更大的话语权，可以更好地保护自己的权益。同时，甲方通过合同条款的设定，对乙方的违约行为进行限制，降低了工程风险。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导工程施工合同书甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，鉴于甲方委托乙方进行工程施工，并引入第三方作为质量监督和工程款支付的保证，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期自_年_月_日起至_年_月_

9、日止。2.2 乙方如因特殊情况不能按期完成工程，应提前向甲方提出延期申请，并征得甲方书面同意。三、工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行工程施工，确保工程质量。3.2 工程验收标准：_四、乙方权益保障4.1 第三方作为乙方的代表，对甲方的支付行为进行监督，确保乙方的工程款项能够及时支付。4.2 第三方应在工程进度达到约定的关键节点后，对甲方的支付行为进行评估，并有权要求甲方进行整改。4.3 第三方应在工程验收合格后，向乙方支付剩余的40%工程款项。五、甲方的义务及限制5.1 甲方应严格按照乙方的要求和国家相关标准进行支付，确保乙方的工程款项能够及时支付。5.2 甲方应接受第三方

10、的监督和评估，对第三方的整改要求予以执行。5.3 甲方如违反合同约定，应承担违约责任，并支付违约金。六、违约责任6.1 甲方未按约定时间支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价0.5%逾期天数。6.2 乙方未按约定时间完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式同上。6.3 甲方如违反合同约定，应承担违约责任，并支付违约金。七、争议解决本合同在履行过程中如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。8.2 本合同

11、自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日1. 工程施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 关键节点进度计划4. 工程验收标准及方法5. 乙方资质证明文件6. 第三方资质证明文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为工程施工的主体，主导工程施工合同的签订和履行，旨在确保自身合法权益得到保障，同时通过引入第三方作为支付和质量监督的保证，提高了工程款项的支付保障和工程质量的控制。在合同中，乙方享有更多的权利和利益，如第三方对甲方支付行为的监督和评估权，以及第三方在工程验收合格后的支付权。乙方在合同中设定了甲方的违约责任，增加了自身权益的保护。弱化甲方为主导的意义和目的：在引入第三方作为质量监督和工程款支付保证的背景下，甲方的主导地位相对弱化，但甲方依然是工程的投资方和受益方。甲方在合同中需遵守约定的支付义务，并接受第三方的监督和评估。通过这种方式，甲方在一定程度上放弃了部分主导权，以换取第三方对工程质量和款项支付的保障，从而降低工程风险。