新农村建设工程施工合同范本.docx

《新农村建设工程施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新农村建设工程施工合同范本.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号新农村建设工程施工合同范本合同双方：甲方：_（新农村建设业主单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_乙方：_（施工单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_鉴于甲方为实施新农村建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程内容1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程性质：_1.5 工程预算：_第二条 工程质量2.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合国家相关标准和规范。2.2 乙方应选用符合国家标准的建筑材料、构件和设备，确保工程安全、

2、耐用。2.3 乙方应按照合同约定的工期完成施工，不得延误。第三条 合同价格3.1 双方确认，本合同施工价为人民币填写合同价格元整（大写：填写合同价格大写元整）。3.2 乙方在施工过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同价格变动，需与甲方协商一致，并以书面形式确认。第四条 工期4.1 双方确认，本工程合同工期为填写工期天。4.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。第五条 付款与结算5.1 甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格

3、后，支付合同总额的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。5.2 乙方应开具合法的税务发票，甲方按照约定时间支付工程款。第六条 质量保修6.1 乙方对所施工的工程质量负责，保修期为填写保修期年。6.2 保修期内，如出现工程质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。第七条 违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的填写违约金比例%。7.2 甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的填写滞纳金比例%。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院

4、提起诉讼。第九条 合同的变更、解除和终止9.1 双方同意，合同的变更、解除和终止，必须书面确认，并经双方签字盖章生效。9.2 合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求清理施工现场，不得损坏甲方财产。第十条 附则10.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：_ 日期：_乙方（盖章）：_ 日期：_附件：1. 施工图纸2. 施工方案3. 技术要求4. 工程量清单5. 材料设备清单6. 工程验收标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导新农村建设工程施工合同范本合同双方：甲方：_（新农村建设业主单位名称）地址：_法

5、定代表人：_联系电话：_乙方：_（施工单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_第三方：_（监理单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_鉴于甲方为实施新农村建设工程，需要乙方提供施工服务，并委托第三方进行工程监理，以确保工程质量、安全及进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程内容1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程性质：_1.5 工程预算：_第二条 第三方监理职责2.1 第三方作为监理单位，负责对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全及进度符合甲方要求。2.2 第三方应按照合同约定的时间节点对乙方进行监督检查，对施工过

6、程中的问题提出整改要求，并跟踪整改结果。2.3 第三方应定期向甲方提交工程进度报告、质量报告和安全生产报告。第三条 甲方权益保障3.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，确保工程质量、安全及进度符合要求。3.2 甲方有权根据第三方监理报告，对乙方进行考核评价，并根据评价结果对乙方进行奖惩。3.3 甲方有权要求乙方按照合同约定，支付违约金、滞纳金等款项。3.4 甲方在合同约定范围内，有权对工程进行设计变更、工程量增减等。第四条 乙方义务及限制4.1 乙方应按照甲方要求，全面履行合同约定的施工义务。4.2 乙方应接受甲方的监督检查和第三方监理单位的监督管理。4.3 乙方应按照合同约定，及时支付工

7、程款、违约金等款项。4.4 乙方在施工过程中，如需设计变更、工程量增减等，应提前向甲方申请，并经甲方同意后方可实施。第五条 工程质量与保修5.1 乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范，第三方负责监督乙方按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。5.2 保修期内，如出现工程质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。第六条 合同价格与付款6.1 双方确认，本合同施工价为人民币填写合同价格元整（大写：填写合同价格大写元整）。6.2 乙方如因自身原因导致工期延误，应按合同约定向甲方支付违约金。6.3 甲方按照乙方完成的工程进度，分期支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支

8、付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。第七条 违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的填写违约金比例%。7.2 甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的填写滞纳金比例%。7.3 第三方如未按照合同约定履行监理职责，应向甲方支付违约金，违约金为合同总额的填写违约金比例%。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条 合同

9、的变更、解除和终止9.1 双方同意，合同的变更、解除和终止，必须书面确认，并经双方签字盖章生效。9.2 合同解除或终止后，乙方应按照甲方要求清理施工现场，不得损坏甲方财产。第十条 附则10.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导城市综合体建设项目施工合同范本合同双方：甲方：_（城市综合体建设项目业主单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_乙方：_（施工单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_第三方：_（监理单位名称）地址：_法定代表人：_联系电话：_鉴于甲方为实施城市综

10、合体建设项目，需要乙方提供施工服务，并委托第三方进行工程监理，以确保工程质量、安全及进度，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程内容1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程性质：_1.5 工程预算：_第二条 第三方监理职责2.1 第三方作为监理单位，负责对乙方的施工过程进行全面监督管理，确保工程质量、安全及进度符合甲方要求。2.2 第三方应按照合同约定的时间节点对乙方进行监督检查，对施工过程中的问题提出整改要求，并跟踪整改结果。2.3 第三方应定期向甲方提交工程进度报告、质量报告和安全生产报告。第三条 乙方权益保障3.1 乙方有权要求甲方按照合

11、同约定，及时支付工程款、违约金等款项。3.2 乙方有权对甲方提出的工程变更、设计变更等进行评估，并据此调整施工方案和工程报价。3.3 乙方有权对施工过程中的安全、质量问题提出整改要求，并要求甲方提供必要的支持。3.4 乙方在合同约定范围内，有权对工程进行设计变更、工程量增减等。第四条 甲方义务及限制4.1 甲方应按照乙方要求，全面履行合同约定的支付义务。4.2 甲方应接受乙方的监督检查和第三方监理单位的监督管理。4.3 甲方在合同约定范围内，有权对工程进行设计变更、工程量增减等。4.4 甲方不得无故拖延支付工程款，否则应支付违约金。第五条 工程质量与保修5.1 乙方应确保工程质量符合国家相关标

12、准和规范，第三方负责监督乙方按照施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。5.2 保修期内，如出现工程质量问题，乙方应及时予以修复，费用由乙方承担。第六条 合同价格与付款6.1 双方确认，本合同施工价为人民币填写合同价格元整（大写：填写合同价格大写元整）。6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金。6.3 乙方按照完成的工程进度，分期支付工程款。具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后支付。第七条 甲方违约责任7.1

13、甲方未按照约定工期完成设计变更、工程量增减等，应向乙方支付违约金，违约金为合同总额的填写违约金比例%。7.2 甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款额的填写滞纳金比例%。7.3 甲方在合同约定范围内，如对工程进行设计变更、工程量增减等，应提前向乙方申请，并经乙方同意后方可实施。第八条 争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条 合同的变更、解除和终止9.1 双方同意，合同的变更、解除和终止，必须书面确认，并经双方签字盖章生效。9.2 合同解除或终止后，甲方应按照乙方要求清理施工现场，不得损坏乙方财产。第十条 附则10.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。