简易的建筑工程施工合同.doc

《简易的建筑工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简易的建筑工程施工合同.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：填写合同编号简易的建筑工程施工合同甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程内容：填写工程内容1.5工程预算：填写工程预算二、合同价格2.1本合同实行固定总价合同，乙方向甲方提供施工服务，工程总价款为填写总价款元（大写：填写总价款大写元

2、整）。2.2合同签订后，乙方应按照约定的工程内容和质量要求，按照甲方要求的时间节点完成工程施工。2.3乙方在施工过程中应严格控制成本，确保工程质量，不得擅自提高工程造价。三、合同工期3.1合同约定的工期为填写工期天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，如发现不符合约定质量要求的，乙方应按照甲方的要求及时整改。五、付款方式及进度5.1本合同价款支付采用进度付款方式，具体支付比例和时间节点

3、按照双方约定的工程进度和质量情况进行支付。5.2甲方支付价款时，应扣除乙方已按照约定支付的预付款、进度款等。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程施工的，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付价款的，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。七、争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部价款之日终止。甲方（盖章）：填写甲方盖章乙方（盖章）：填写乙

4、方盖章签订日期：填写签订日期附件：1.工程施工图纸及设计文件2.工程量清单3.相关法律法规和行业规范第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话丙方：填写丙方全称地址：填写丙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，丙方为项目的质量监督及工程保修单位，甲方、乙方和丙方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2

5、工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程内容：填写工程内容1.5工程预算：填写工程预算二、合同价格2.1本合同实行固定总价合同，乙方向甲方提供施工服务，工程总价款为填写总价款元（大写：填写总价款大写元整）。2.2合同签订后，乙方应按照约定的工程内容和质量要求，按照甲方要求的时间节点完成工程施工。2.3乙方在施工过程中应严格控制成本，确保工程质量，不得擅自提高工程造价。三、合同工期3.1合同约定的工期为填写工期天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容和质量要求进行施

6、工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，如发现不符合约定质量要求的，乙方应按照甲方的要求及时整改。4.3丙方作为质量监督单位，应全程监督工程施工过程，确保工程质量。五、付款方式及进度5.1本合同价款支付采用进度付款方式，具体支付比例和时间节点按照双方约定的工程进度和质量情况进行支付。5.2甲方支付价款时，应扣除乙方已按照约定支付的预付款、进度款等。六、违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程施工的，应按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定时间支付价款的，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。6.3丙方未按照约定履行质量监督职责的，应按照合同约定

7、向甲方承担责任。七、甲方权益保障7.1乙方应保证甲方的合法权益，不得损害甲方利益。7.2甲方有权根据工程进度和质量情况，对乙方进行考核，如乙方不符合约定要求的，甲方有权要求乙方整改或终止合同。7.3丙方应保证工程质量，如发生质量问题，丙方应承担维修责任，并赔偿甲方因此造成的损失。八、第三方介入的意义和目的8.1丙方作为第三方监督单位，其介入能够确保工程施工的质量和进度，保障甲方的合法权益。8.2丙方的介入能够对乙方形成有效的监督和约束，确保乙方按照约定的标准完成工程施工。8.3丙方的介入能够提高工程施工的透明度，增强甲乙双方的信任，有利于工程的顺利进行。九、乙方违约及限制条款9.1乙方未按照约

8、定时间完成工程施工的，应按照合同约定向甲方支付违约金。9.2乙方未按照约定质量要求完成工程施工的，甲方有权要求乙方整改或终止合同。9.3乙方在施工过程中如有违法行为或损害甲方利益的，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。十、甲方为主导的目的和意义10.1甲方作为工程项目的业主，其主导合同的目的在于确保工程质量和进度，保障自身的合法权益。10.2甲方通过合同条款的设定，对乙方和丙方形成有效的约束和监督，确保工程施工的顺利进行。10.3甲方的主导能够使合同更加公平、合理，有利于维护甲方的权益，提高工程项目的成功率。甲方（盖章）：填写甲方盖章乙方（盖章）：填写乙方盖章丙方（盖章）：填写丙方盖章签订日期

9、：填写签订日期附件：第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话丙方：填写丙方全称地址：填写丙方地址联系人：填写联系人姓名联系电话：填写联系电话鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，丙方为项目的质量监督及工程保修单位，甲方、乙方和丙方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：填写工程名称1.2工程地点：填写工程地点1.3工程规模：填写工程规模1.4工程内容：填写工程内容1

10、.5工程预算：填写工程预算二、合同价格2.1本合同实行固定总价合同，乙方向甲方提供施工服务，工程总价款为填写总价款元（大写：填写总价款大写元整）。2.2合同签订后，乙方应按照约定的工程内容和质量要求，按照甲方要求的时间节点完成工程施工。2.3乙方在施工过程中应严格控制成本，确保工程质量，不得擅自提高工程造价。三、合同工期3.1合同约定的工期为填写工期天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担相应的违约责任。四、工程质量4.1乙方应按照约定的工程内容和质量要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和行业规范。4.2甲方有权对施工过程和工程质量进行监

11、督，如发现不符合约定质量要求的，乙方应按照甲方的要求及时整改。4.3丙方作为质量监督单位，应全程监督工程施工过程，确保工程质量。五、付款方式及进度5.1本合同价款支付采用进度付款方式，具体支付比例和时间节点按照双方约定的工程进度和质量情况进行支付。5.2甲方支付价款时，应扣除乙方已按照约定支付的预付款、进度款等。六、乙方权益保障6.1甲方应保证乙方的合法权益，不得损害乙方利益。6.2乙方有权根据工程进度和质量情况，对甲方进行考核，如甲方不符合约定要求的，乙方有权要求甲方整改或终止合同。6.3丙方应保证工程质量，如发生质量问题，丙方应承担维修责任，并赔偿乙方因此造成的损失。七、甲方违约及限制条款

12、7.1甲方未按照约定时间支付价款的，应按照合同约定向乙方支付滞纳金。7.2甲方未按照约定提供施工条件的，乙方有权要求甲方整改或终止合同。7.3甲方在合同执行过程中如有违法行为或损害乙方利益的，乙方有权要求甲方承担相应的法律责任。八、第三方介入的意义和目的8.1丙方作为第三方监督单位，其介入能够确保工程施工的质量和进度，保障乙方的合法权益。8.2丙方的介入能够对甲方形成有效的监督和约束，确保甲方按照约定的标准完成工程施工。8.3丙方的介入能够提高工程施工的透明度，增强甲乙双方的信任，有利于工程的顺利进行。九、甲方为主导的目的和意义9.1甲方作为工程项目的业主，其主导合同的目的在于确保工程质量和进度，保障自身的合法权益。9.2甲方通过合同条款的设定，对乙方和丙方形成有效的约束和监督，确保工程施工的顺利进行。9.3甲方的主导能够使合同更加公平、合理，有利于维护甲方的权益，提高工程项目的成功率。甲方（盖章）：填写甲方盖章乙方（盖章）：填写乙方盖章丙方（盖章）：填写丙方盖章签订日期：填写签订日期附件：