建设工程施工合同纠纷案件举证责任指引.docx

《建设工程施工合同纠纷案件举证责任指引.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同纠纷案件举证责任指引.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同纠纷案件举证责任指引合同编号：_甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程投资估算：_二、合同金额与支付2.1 合同金额：双方确认，本合同的总造价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 支付方式：（1）甲方应于本合同签订后_个工作日内，向

2、乙方支付合同金额的_%；（2）乙方完成工程进度达到_%后，甲方应支付合同金额的_%；（3）工程验收合格后，甲方应支付合同金额的_%；（4）剩余款项在工程交付且乙方办理完毕相关手续后支付。3.1 乙方应按照双方约定的工期完成施工，即从合同签订之日起至工程交付之日止，工期为_个月。3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、质量与标准4.1 乙方应按照约定的工程内容、规模和投资估算，严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格后，乙方应承担相应的保修责任。五、违约责任5.1 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_%。5.2 甲方

3、如未按照约定支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_%。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式从事非法活动。7.2 双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：_1. 工程设计文件2. 施工图纸及相关技术资料3. 工程量清单4. 合同履行过程中产生的其他相关文件（注：本示例合同仅供参考，实际合同内容需根据具体项

4、目情况调整，并由甲乙双方签字盖章生效。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，第三方为专业监理机构，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，并聘请第三方进行工程监理，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程投资估算：_二、甲方的权益与义务2.1 甲方权益：（1）甲方有权按

5、照合同约定获得优质的建设工程成果；（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全与进度；（3）甲方有权根据合同约定，向乙方支付合同款项；（4）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。2.2 甲方义务：（1）甲方应按照合同约定，向乙方支付合同款项；（2）甲方应提供施工场地、施工条件，并确保施工顺利进行；（3）甲方应配合乙方和第三方进行工程验收、保修等工作。三、乙方的权益与义务3.1 乙方权益：（1）乙方有权按照合同约定获得工程款项；（2）乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任。3.2 乙方义务：（1）乙方应按照合同约定，完成工程建设；（2）乙方应确保工程施工质量、安全与进度；（

6、3）乙方应接受甲方的监督和第三方监理。四、第三方的权益与义务4.1 第三方权益：（1）第三方有权按照合同约定，获得监理费用；（2）第三方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全与进度；（3）第三方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。4.2 第三方义务：（1）第三方应按照合同约定，提供监理服务；（2）第三方应客观、公正地进行工程监理；（3）第三方应协助甲方和乙方处理工程验收、保修等工作。五、违约责任5.1 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_%。5.2 甲方如未按照约定支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_%。5.3 第三方如未按照约定提供

7、监理服务，应向甲方支付违约金，违约金为监理费用的_%。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 甲乙双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式从事非法活动。7.2 甲乙双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.3 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：_1. 工程设计文件2. 施工图纸及相关技术资料3. 工程量清单4. 合同履行过程中产生的其他相关文件（注：本示例合同仅供参考，

8、实际合同内容需根据具体项目情况调整，并由甲乙双方签字盖章生效。）第三方介入的意义和目的：第三方作为专业监理机构，介入甲方和乙方的合同关系，有助于甲方更好地监督乙方的施工过程，确保施工质量、安全与进度。第三方独立于甲方和乙方，能够客观、公正地进行工程监理，维护甲方的合法权益。第三方专业监理的介入，有助于提高工程建设管理水平，降低甲方风险，实现甲方权益的最大化。甲方为主导的目的和意义：甲方作为建设工程项目的业主，为主导方，有权对乙方进行监督和指令。甲方的主导地位体现在合同条款的设定、款项支付、工程验收等方面。通过本合同的约定，甲方旨在确保乙方按照约定完成第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以

9、下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第三方（以下简称“第三方”）：鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，第三方为专业监理机构，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，并聘请第三方进行工程监理，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程投资估算：_二、乙方的权益与义务2.1 乙方权益：（1）乙方有权按照合同约定获得工程款项；（2）乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担违约责任；（3）乙方

10、有权根据合同约定，对工程进行 modifications 或 adjustments 以保证工程质量。2.2 乙方义务：（1）乙方应按照合同约定，完成工程建设；（2）乙方应确保工程施工质量、安全与进度；（3）乙方应接受甲方的监督和第三方监理。三、第三方的权益与义务3.1 第三方权益：（1）第三方有权按照合同约定，获得监理费用；（2）第三方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全与进度；（3）第三方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。3.2 第三方义务：（1）第三方应按照合同约定，提供监理服务；（2）第三方应客观、公正地进行工程监理；（3）第三方应协助甲方和乙方处理工程验收、保修等工作

11、。四、甲方的权益与义务4.1 甲方权益：（1）甲方有权按照合同约定获得优质的建设工程成果；（2）甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保施工质量、安全与进度；（3）甲方有权在乙方违约时，要求乙方承担违约责任。4.2 甲方义务：（1）甲方应按照合同约定，向乙方支付合同款项；（2）甲方应提供施工场地、施工条件，并确保施工顺利进行；（3）甲方应配合乙方和第三方进行工程验收、保修等工作。五、违约责任5.1 甲方如未按照约定支付合同款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的_%。5.2 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_%。5.3 第三方如未按照约定提供监理服务，应向甲方支

12、付违约金，违约金为监理费用的_%。六、争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 甲乙双方应遵守国家法律法规，不得以任何形式从事非法活动。7.2 甲乙双方应保守合同和工程相关的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。7.3 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：_1. 工程设计文件2. 施工图纸及相关技术资料3. 工程量清单4. 合同履行过程中产生的其他相关文件（注：本示例合同仅供参考，实际合同内容需根据具体项目情况调整，并由甲乙双方签字盖章生效。）乙方为主导的目的和意义：乙方作为具有相应资质和能力的施工单位，为主导方，有权按照合同约定完成工程建设，并确保施工质量、安全与进度。乙方的主导地位体现在合同条款的设定、款项支付、工程验收等方面。通过本合同的约定，乙方旨在确保甲方按照约定支付合同款项，并提供施工场地、施工条件，以实现乙方权益的最大化。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方作为建设工程项目的业主，虽然有权对乙方进行监督和指令，但其权益和义务相对较少，主要体现在支付合同款项、提供施工场地和条件