承包合同期限规定.docx

《承包合同期限规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承包合同期限规定.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、承包合同期限规定合同编号：_甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：甲方为承包人（以下简称“承包人”），乙方为发包人（以下简称“发包人”），根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方工程的相关事宜，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：（工程全称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：（工程内容详细描述）1.4 工程规模：（工程规模）1.5 工程预算：（工程预算）第二条 合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，且承包人完成所有合同

2、义务之日终止。2.2 双方同意，合同期限可根据工程实际进度和合同履行情况，由双方协商一致后进行调整。2.3 承包人应按照合同约定的工程进度和质量要求，确保工程按时完工。如因承包人原因导致工程延期，应按合同约定承担违约责任。第三条 工程质量3.1 承包人应按照合同约定的工程质量标准和设计要求，完成工程。3.2 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。3.3 工程验收合格后，发包人应按照合同约定支付工程款。如工程验收不合格，承包人应按照合同约定负责整改，直至验收合格。第四条 合同价款及支付4.1 双方同意，本合同工程价款为（合同价款）。4.2 发包人应按照合同约定的付款节点和比例，向承包人支付工程

3、款。4.3 承包人应按照合同约定，向发包人提供合格的工程及相关资料。第五条 违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。5.2 违约金计算方式为：违约金额 违约天数 1%。第六条 争议解决6.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。7.1 本合同附件包括：工程设计文件、工程量清单、施工图纸等。7.2 附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起

4、生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_ 日期：_（注：本示例合同仅供参考，实际合同内容需根据双方实际情况和法律法规进行调整和完善。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：第三方：（全称）法定代表人：甲方为承包人（以下简称“承包人”），乙方为发包人（以下简称“发包人”），第三方为工程监理方（以下简称“监理方”），根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方承包乙方工程的相关事宜，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条 工程

5、概况1.1 工程名称：（工程全称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：（工程内容详细描述）1.4 工程规模：（工程规模）1.5 工程预算：（工程预算）第二条 合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，且承包人完成所有合同义务之日终止。2.2 监理方应按照合同约定的工程进度和质量要求，对承包人的施工过程进行监督管理，确保工程按时完工。如因监理方原因导致工程延期，监理方应按合同约定承担违约责任。第三条 工程质量3.1 承包人应按照合同约定的工程质量标准和设计要求，完成工程。3.2 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。3.3 监理方应严格按照合同约定

6、的质量要求，对工程质量进行监督检查。如监理方发现工程质量不符合约定，有权要求承包人整改，直至达到质量要求。第四条 甲方权益保障4.1 甲方有权对乙方和监理方的合同履行情况进行监督。4.2 甲方有权根据合同约定，向乙方和监理方提出变更工程内容、进度和质量要求。4.3 甲方在合同履行过程中，如发现乙方或监理方存在违约行为，有权要求乙方或监理方承担违约责任。第五条 乙方的违约及限制条款5.1 乙方如违反合同约定，导致工程延期、质量不符合要求等，应承担相应的违约责任。5.2 乙方应严格按照合同约定的工程进度和质量要求，完成工程。如乙方未能按约定履行合同义务，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。5.

7、3 监理方应按照合同约定，对乙方的施工过程进行监督管理。如监理方未履行监督职责，导致工程质量不符合约定，甲方有权要求监理方承担连带责任。第六条 合同价款及支付6.1 双方同意，本合同工程价款为（合同价款）。6.2 发包人应按照合同约定的付款节点和比例，向承包人支付工程款。6.3 承包人应按照合同约定，向发包人提供合格的工程及相关资料。第七条 争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条 第三方介入的意义和目的8.1 监理方的介入，旨在确保工程的顺利进行，保证工程质量符合约定要求，维护甲乙双方的合法权益。8.

8、2 监理方作为独立的第三方，负责对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程进度和质量的顺利实现。8.3 第三方介入有助于增强合同的履行力度，降低合同风险，保障甲方的投资利益。第九条 甲方为主导的目的和意义9.1 甲方作为承包人，拥有丰富的施工经验和专业技术，能够保证工程的顺利进行和工程质量的实现。9.2 甲方作为发包人的合同主体，有权对乙方的施工过程进行监督，确保合同的顺利履行。9.3 甲方作为投资主体，有权要求乙方和监理方按照合同约定履行义务，保障甲方的投资利益。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_ 日期：_（注：本示例合同仅供参考，实际合同内容需根据双方

9、实际情况和法律法规进行调整和完善。）第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方：（全称）法定代表人：乙方：（全称）法定代表人：第三方：（全称）法定代表人：甲方为发包人（以下简称“发包人”），乙方为承包人（以下简称“承包人”），第三方为专业咨询服务提供商（以下简称“咨询方”），根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包发包人工程的相关事宜，经充分协商，达成一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：（工程全称）1.2 工程地点：（工程地点）1.3 工程内容：（工程内容详细描述）1.4 工程规模：（工程规模

10、）1.5 工程预算：（工程预算）第二条 合同期限2.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格，且承包人完成所有合同义务之日终止。2.2 咨询方应按照合同约定的工程进度和质量要求，为承包人提供专业咨询服务，确保工程按时完工。如因咨询方原因导致工程延期，咨询方应按合同约定承担违约责任。第三条 工程质量3.1 承包人应按照合同约定的工程质量标准和设计要求，完成工程。3.2 工程质量应符合国家及行业相关标准和规范。3.3 咨询方应严格按照合同约定的质量要求，为承包人提供专业咨询服务。如咨询方发现工程质量不符合约定，有权要求承包人整改，直至达到质量要求。第四条 乙方权益保障4.1

11、乙方有权对甲方和咨询方的合同履行情况进行监督。4.2 乙方有权根据合同约定，向甲方和咨询方提出变更工程内容、进度和质量要求。4.3 乙方在合同履行过程中，如发现甲方或咨询方存在违约行为，有权要求甲方或咨询方承担违约责任。第五条 甲方的违约及限制条款5.1 甲方如违反合同约定，导致工程延期、质量不符合要求等，应承担相应的违约责任。5.2 甲方应严格按照合同约定的工程进度和质量要求，履行合同义务。如甲方未能按约定履行合同义务，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。5.3 咨询方应按照合同约定，为乙方提供专业咨询服务。如咨询方未履行监督职责，导致工程质量不符合约定，乙方有权要求咨询方承担连带责任。

12、第六条 合同价款及支付6.1 双方同意，本合同工程价款为（合同价款）。6.2 发包人应按照合同约定的付款节点和比例，向承包人支付工程款。6.3 承包人应按照合同约定，向发包人提供合格的工程及相关资料。第七条 争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第八条 第三方介入的意义和目的8.1 咨询方的介入，旨在为承包人提供专业咨询服务，确保工程顺利进行，保证工程质量符合约定要求，维护乙方的合法权益。8.2 咨询方作为独立的第三方，负责为承包人提供专业技术支持和咨询服务，协助承包人解决工程中的技术问题和难题。8.3 第三方介入有助于增强合同的履行力度，降低合同风险，保障乙方的利益。第九条 乙方为主导的目的和意义9.1 乙方作为承包人，拥有丰富的施工经验和专业技术，能够保证工程的顺利进行和工程质量的实现。9.2 乙方作为投资主体，有权要求甲方和咨询方按照合同约定履行义务，保障乙方的投资利益。9.3 乙方作为合同主体，有权对甲方和咨询方的合同履行情况进行监督，确保合同的顺利履行。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_日期：_ 日期：_（注：本示例合同仅供参考，实际合同内容需根据双方实际情况和法律法规进行调整和完善。）