土建建设工程施工合同.doc

《土建建设工程施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《土建建设工程施工合同.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为土建建设工程的项目业主，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，经过双方友好协商，就乙方承建甲方土建建设工程项目有关事宜达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能化工程等。第二条合同价格2.1本工程合同总造价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2乙方在合同签订后应向甲方提交详细的工程预算书，经甲方确认后作为本合同的附件。第三条合同工期3

2、.1合同约定的工期为_个月，自甲方提供施工场地、施工图纸及施工所需条件之日起计算。3.2乙方应按合同约定的工期完成本工程，如有延期，应按甲方要求支付违约金。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收合格标准：本工程应达到设计文件要求，并符合国家及行业相关标准、规范。第五条付款方式及进度5.1本合同的付款方式分为进度付款和竣工付款。具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。5.2乙方在完成合同约定的工程进度后，向甲方提交付款申请，甲方在确认工程进度符合约定条件后支付相应款项。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的工期完成工程，应

3、向甲方支付违约金，具体金额由双方在专用条款中约定。6.2甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，具体金额由双方在专用条款中约定。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的售后服务为止。8.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第九条其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订

4、日期：_年_月_日附件：1.工程预算书2.设计文件3.施工图纸4.其他相关资料第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：鉴于甲方为土建建设工程的项目业主，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，经过甲乙双方及第三方协商一致，就乙方承建甲方土建建设工程项目有关事宜达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能化工程等。第二条第三方主体职责2.1丙方作为独

5、立的第三方主体，负责对乙方施工过程进行质量监督、进度控制以及安全检查。2.2丙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行监督，保证工程质量。2.3丙方应确保工程按期完成，对乙方延期造成的损失向甲方承担赔偿责任。第三条甲方权益保障3.1甲方有权根据合同约定和法律规定，对乙方的施工过程进行监督和检查。3.2甲方有权要求乙方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全及进度。3.3甲方在合同履行过程中享有合同约定的权利，包括但不限于付款、验收、索赔等。第四条乙方义务及限制4.1乙方应按照合同约定和国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期

6、，应向甲方支付违约金。4.3乙方应接受丙方的监督和检查，对丙方的监督意见予以整改。4.4乙方不得擅自更改工程设计，不得违反国家及行业相关法律法规。第五条合同价格及支付5.1本工程合同总造价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。5.2乙方在合同签订后应向甲方提交详细的工程预算书，经甲方确认后作为本合同的附件。5.3甲方按照合同约定的进度付款，具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额由双方在专用条款中约定。6.2甲方未按约定时间支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，具体金额由双方在专用条款中约定。6.3丙方未按约定履行

7、监督职责，导致工程质量、安全或进度出现问题，应向甲方承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的售后服务为止。8.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第九条其他约定9.1甲方、乙方和丙方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_年_月_日附件：1.工程预

8、算书2.设计文件3.施工图纸4.其他相关资料第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的第三方主体，对乙方的施工过程进行质量监督、进度控制以及安全检查，确保工程质量、安全及进度得到有效保障。同时，第三方作为独立的监督机构，可以公正地协调甲乙双方的利益冲突，维护合同的履行。在本合同中，甲方作为项目业主，其权益得到优先保障，通过与乙方和第三方的约定，确保乙方按照合同约定和国家及行业相关标准进行施工，同时接受第三方的监督和检查。这种模式有助于降低甲方项目管理的风险，提高工程质量，实现项目目标的顺利实现。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：联系人：地址：联系电话：

9、联系人：鉴于甲方为土建建设工程的项目业主，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规，经过甲乙双方及第三方协商一致，就乙方承建甲方土建建设工程项目有关事宜达成一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程内容：包括但不限于土方工程、基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰装修工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能化工程等。第二条第三方主体职责2.1丙方作为独立的第三方主体，负责对乙方施工过程进行质量监督、进度控制以及安全检查。2.2丙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行监督，保证工程质量。2.3丙方应确保工程按期完

10、成，对乙方延期造成的损失向甲方承担赔偿责任。第三条乙方权益保障3.1乙方有权根据合同约定和法律规定，对甲方的工程设计、材料供应、付款等进行监督和检查。3.2乙方有权要求甲方按照合同约定履行义务，确保工程质量、安全及进度。3.3乙方在合同履行过程中享有合同约定的权利，包括但不限于索赔、解除合同等。第四条甲方义务及限制4.1甲方应按照合同约定和国家及行业相关标准、规范提供施工场地、施工图纸、施工条件等。4.2甲方应按照合同约定的时间和金额向乙方支付工程款项。4.3甲方不得擅自更改工程设计，不得违反国家及行业相关法律法规。第五条合同价格及支付5.1本工程合同总造价为人民币（大写）：_元整（小写）：_

11、元。5.2乙方在合同签订后应向甲方提交详细的工程预算书，经甲方确认后作为本合同的附件。5.3甲方按照合同约定的进度付款，具体付款比例和时间由双方在专用条款中约定。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定的时间和金额支付工程款项，应向乙方支付滞纳金，具体金额由双方在专用条款中约定。6.2乙方未按合同约定的工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额由双方在专用条款中约定。6.3丙方未按约定履行监督职责，导致工程质量、安全或进度出现问题，应向甲方承担赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条合同的生效、变更和解除8.

12、1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方完成合同约定的售后服务为止。8.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。第九条其他约定9.1甲方、乙方和丙方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。9.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_年_月_日附件：1.工程预算书2.设计文件3.施工图纸4.其他相关资料乙方为主导的目的和意义在于，通过强化乙方的权益保障，确保乙方在施工过程中能够按照合同约定和国家及行业相关标准进行施工，同时获得应有的权益。在本合同中，乙方作为施工方，其权益得到优先保障，通过与甲方和第三方的约定，确保甲方履行合同约定的义务，同时接受第三方的监督和检查。这种模式有助于提高乙方施工的积极性和责任感，保障工程质量，实现项目目标的顺利实现。弱化甲方为主导的意义和目的在于，通过增加甲方的违约及限制条款，对甲方的权利进行限制，以避免甲方不当干预乙方施工过程，确保乙方能够独立、公正地完成施工任务。在本合同