运动饮料公司建设工程勘察设计合同管理.doc

《运动饮料公司建设工程勘察设计合同管理.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《运动饮料公司建设工程勘察设计合同管理.doc（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_甲方（委托方）：_乙方（受托方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行运动饮料公司建设工程勘察设计的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：运动饮料公司建设工程1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程性质：_1.5勘察设计范围：包括但不限于工程地质勘察、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计、景观设计等。二、合同金额2.1本合同的勘察设计费用为人民币_元整（大写：_元整），乙方应按照双方约定的进度支付。三、勘察设计期限3.1乙方应按照

2、甲方要求，在合同签订后_个工作日内完成勘察设计方案，并提交甲方审批。3.2勘察设计周期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。四、乙方的义务和责任4.1乙方应按照甲方的要求，认真进行勘察设计，并保证勘察设计的质量符合国家法律法规及行业标准。4.2乙方应按期完成勘察设计任务，如因乙方原因导致勘察设计延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应保守甲方提供的技术资料、商业秘密等机密信息，不得泄露给第三方。五、甲方的义务和责任5.1甲方应按照约定向乙方支付勘察设计费用。5.2甲方应提供乙方所需的勘察设计资料，包括但不限于地形图、地质资料、建筑用途、功能要求等。5.3甲方应对乙方提交的勘察设计成果

3、进行审查，并在规定时间内给予审批意见。六、违约责任6.1乙方未按期完成勘察设计任务的，应按照违约程度向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额逾期天数日违约金比例。6.2甲方未按约定时间支付勘察设计费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项逾期天数日滞纳金比例。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_代表（签名）：_代表（

4、签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程勘察设计任务书2.勘察设计费用支付明细表3.违约金和滞纳金计算公式4.合同签订地人民法院证明第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（委托方）：_乙方（受托方）：_第三方（监理方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行运动饮料公司建设工程勘察设计的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：运动饮料公司建设工程1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程性质：_1.5勘察设计范围：包括但不限于工程地质勘察、

5、建筑设计、结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计、景观设计等。二、合同金额2.1本合同的勘察设计费用为人民币_元整（大写：_元整），乙方应按照双方约定的进度支付。三、勘察设计期限3.1乙方应按照甲方要求，在合同签订后_个工作日内完成勘察设计方案，并提交甲方审批。3.2勘察设计周期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。四、乙方的义务和责任4.1乙方应按照甲方的要求，认真进行勘察设计，并保证勘察设计的质量符合国家法律法规及行业标准。4.2乙方应按期完成勘察设计任务，如因乙方原因导致勘察设计延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应保守甲方提供的技术资料、商业秘密等机密信息，不得泄露给第三

6、方。五、甲方的义务和责任5.1甲方应按照约定向乙方支付勘察设计费用。5.2甲方应提供乙方所需的勘察设计资料，包括但不限于地形图、地质资料、建筑用途、功能要求等。5.3甲方应对乙方提交的勘察设计成果进行审查，并在规定时间内给予审批意见。六、第三方（监理方）的义务和责任6.1第三方作为监理方，应独立、公正地对乙方的勘察设计工作进行监督和检查，确保勘察设计质量符合法律法规及行业标准。6.2第三方应按照甲方的要求，对乙方的工作进度进行监督，确保乙方按期完成勘察设计任务。6.3第三方应定期向甲方报告勘察设计进展情况，并对甲方提出的问题给予及时解答。七、甲方的权利条款7.1甲方有权对乙方的勘察设计工作进行

7、监督和检查，要求乙方按照甲方的要求进行修改和完善。7.2甲方有权对乙方的勘察设计成果进行审批，并对乙方的工作进度进行调整。7.3甲方有权在合同履行过程中，根据实际情况要求乙方增加或减少勘察设计范围。八、乙方的违约及限制条款8.1乙方未按期完成勘察设计任务的，应按照违约程度向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同金额逾期天数日违约金比例。8.2乙方质量不符合约定的，甲方有权要求乙方重新进行勘察设计，并按照甲方的要求进行修改和完善。8.3乙方泄露甲方机密信息的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成

8、的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程勘察设计任务书2.勘察设计费用支付明细表3.违约金和滞纳金计算公式4.合同签订地人民法院证明第三方介入的意义和目的：第三方作为监理方介入甲方和乙方的合同，是为了保证勘察设计工作的质量、进度和投资控制等目标的实现。第三方具有独立性和公正性，能够对乙方的勘察设计工作进行有效

9、监督和检查，确保勘察设计成果符合法律法规及行业标准。同时，第三方作为甲方和乙方的桥梁，能够及时解决双方在合同履行过程中出现的问题，第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（委托方）：_乙方（受托方）：_第三方（监理方）：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计管理条例等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行运动饮料公司建设工程勘察设计的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：运动饮料公司建设工程1.2工程地点：_1.3工程规模：_1.4工程性质：_1.5勘察设计范围：包括但不限于工程地质勘察、建筑设计、

10、结构设计、给排水设计、暖通设计、电气设计、景观设计等。二、合同金额2.1本合同的勘察设计费用为人民币_元整（大写：_元整），乙方应按照双方约定的进度支付。三、勘察设计期限3.1乙方应按照甲方要求，在合同签订后_个工作日内完成勘察设计方案，并提交甲方审批。3.2勘察设计周期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。四、乙方的义务和责任4.1乙方应按照甲方的要求，认真进行勘察设计，并保证勘察设计的质量符合国家法律法规及行业标准。4.2乙方应按期完成勘察设计任务，如因乙方原因导致勘察设计延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3乙方应保守甲方提供的技术资料、商业秘密等机密信息，不得泄露给第三方。五、甲

11、方的义务和责任5.1甲方应按照约定向乙方支付勘察设计费用。5.2甲方应提供乙方所需的勘察设计资料，包括但不限于地形图、地质资料、建筑用途、功能要求等。5.3甲方应对乙方提交的勘察设计成果进行审查，并在规定时间内给予审批意见。六、第三方（监理方）的义务和责任6.1第三方作为监理方，应独立、公正地对乙方的勘察设计工作进行监督和检查，确保勘察设计质量符合法律法规及行业标准。6.2第三方应按照甲方的要求，对乙方的工作进度进行监督，确保乙方按期完成勘察设计任务。6.3第三方应定期向甲方报告勘察设计进展情况，并对甲方提出的问题给予及时解答。七、乙方的权利条款7.1乙方有权要求甲方按照约定支付勘察设计费用。

12、7.2乙方有权要求甲方提供完整的勘察设计资料，以便乙方按时完成任务。7.3乙方有权对甲方的审批意见提出异议，并要求甲方给予解释和改正。八、甲方的违约及限制条款8.1甲方未按约定时间支付勘察设计费用的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项逾期天数日滞纳金比例。8.2甲方未按约定提供勘察设计资料的，乙方有权要求甲方履行合同义务，并赔偿因此造成的损失。8.3甲方未按约定审查勘察设计成果的，乙方有权要求甲方履行审查义务，并赔偿因此造成的损失。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.

13、1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_签订日期：_附件：1.工程勘察设计任务书2.勘察设计费用支付明细表3.违约金和滞纳金计算公式4.合同签订地人民法院证明乙方为主导的目的和意义：乙方作为受托方，在合同中处于主导地位，其目的是确保勘察设计工作的顺利进行，保障自身的合法权益。乙方为主导的意义在于，乙方能够更好地维护自身的利益，确保勘察设计质量、进度和投资控制等目标的实现。通过在合同中增加乙方的权利条款和多种利益条款，乙方能够在合同履行过程中享有更多的权利和利益。弱化甲方