2022年通用水电安装合同模板.docx

《2022年通用水电安装合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年通用水电安装合同模板.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年通用水电安装合同模板 水电安装合同1 工程承包人：_(简称甲方) 劳务分包人：_(简称乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚信信用的原则，甲乙双方就工程施工劳务分包事一、项协商达成一样，订立本合同。 一、劳务分包工作对象及供应劳务内容 工程名称： 工程地点： 分包范围：线管预埋、水管预埋、上下水、排水、管井走道架桥、电箱电柜、防雷、公共部分按施工图纸装灯和应急照明、水箱设备、冷凝水、主楼5层至9层线全穿到位，其他只到配电箱、通风设备安装、消防系统等全部工程的水电安装。 以上部分按建筑面计算，每平方米单价为 。 二、工程

2、结算 工人进场第一个月生活费由班组负责，其次个月以后每月1日、15日两次￥ 元/人作为生活费;工程完工付至工程造价 ;工程竣工，经甲乙双方共同验收合格，甲方依据实际发生的工程量核算单刚好支付乙方剩余劳务酬劳;中途退出不结算尾款，并担当因中途退场所造成的一切经济损失。 三、质量标准 1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建筑安装工程质量评定标准，本工程必需达到质量评定合格等级; 2、 标准规范 除本工程总合同另有约定外，本合同运用标准规范如下： (1) 施工期间每天的现场清理工作及阶段性场容整理; (2) 合理运用材料，杜绝奢侈; (3) 各种机械应由熟识机械构造、

3、性能和操作方法的人员按规程操作且定机定人，操作前须检查机械有无异样; (4) 在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人担当所造成的经济损失; (5) 甲方如发觉乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际状况扣除合同约定劳务酬劳的5%; 四、施工验收及工程的确认 1.乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同的质量标准; 2.在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计算; 五、双方责任和义务 (一)、甲方责任和义务 1、.除非范本合同另有约定，甲方在_年_月_日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业

4、开工条件的施工场地; 2、实工对工程质量、工期、平安生产、文明施工的限制、监督、检查和验收; 3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审; 4、刚好交付应供应的施工机械设备、周转材料、保证施工须要; 5、负责与分包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 六、乙方责任和义务 1.对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度; 2.严格根据合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求细心组织施工，确保工程质量到达约定的标准; 3.乙方自备预制工具并投入足够的人力、物力、保证工期;加强现场管理，做到文明施工，并严格协作水电气班组进行各项施工工序，

5、如因人力资源不到位影响其他班组生产的，一次罚款贰仟元。担当出于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、造成的损失及各种罚款; 4.在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量; 5.加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，按平安标准进行施工，确保施工平安; 6.严格遵守甲方要求的作息时间(施工中可依据须要调整工作时间，乙方必需协作甲方现场 理人员的支配，如有不协作的，一次场地罚款管贰仟元); 7、工作期间必需佩戴平安帽，如有不佩戴发觉一次发款出现任何事故由乙方及当事人自行负责，并惩罚款贰仟元至伍仟元; 8、仔细保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料

6、及其他设备;如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并担当因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失; 9、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工部分的成品爱护工作因劳务分包人负责发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款; 10、公司施工结束后，乙方应妥当做好剩余材料、设备的爱护和移交工作，按甲方要求撤出施工现场。 七、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并供应变更的相应说明，乙方根据变更通知及有关文件要求施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据;最终以甲审核的数据为准。 2、施工中乙方不得对原工程

7、设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的干脆损失，有乙方担当，延误的工期不予顺延。 3、因乙方自身缘由导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务酬劳。 八、其他 1、乙方必需具有相应的劳务资质，并供应相应资质复印件，费用由乙方自己负责。 2、乙方作业人员必需是18-50岁的男性公民，不得运用童工。 3、乙方特许作业人员必需持证上岗; 4、乙方应对本班组作业人员进行经营性的平安及操作规程教化，由乙方缘由造成的平安事故费用及场发生任何事故均由乙方担当; 5、乙方进场后，应向甲方供应花名册一份备案，甲方统一代办暂住证，费用由乙方担当; 6、违约责任：由过错方担当违约责任; 7、争议：在本

8、合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避开争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。 九、合同有效期及分数 1、双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止; 2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电安装合同2 甲方：_(法定代表人或托付代理人) 乙方：_(法定代表人或托付代理人) 合同承包范围：会所、幼儿园工程(距外墙1.5米内)工程施工

9、图纸所涉及的采暖、给排水、电气、卫工程工作内容。 一、 工作内容：所承揽范围内全部给排水管道安装、暖气系统安装与调试和管道保温、照明系统、动力系统、弱电预留、消防预留、防雷接地系统的施工。 二、 承包方式：采纳耗材及中小型工机具连同劳务费用平米包干的承包方式。 三、 合同内容： 1. 负责全工程竣工交验管理、资料报表汇聚移交;临水临电安装、管理维护。 给排水管道安装、暖气系统安装与调试、管道保温。 照明、动力、弱电及防雷接地工程。现场清理、照明系统预留及配管穿带线、动力系统预留及配管穿带线、弱电系统预留及配管穿带线、低于配电箱及配电柜安装、照明器具安装、照明及动力系统调试、防雷接地工程等全部施

10、工内容及竣工清理、工程交验、工程竣工后修理等全部工作。 2. 其他： 1) 承包区域内、生活区及现场内甲方指定的卫生责任区的卫生清扫、垃圾清运、材料码放，包括政府部门、甲方公司各部门及业主检查时临时性的卫生清扫。 2) 施工人员的后勤保障、食堂卫生、宿舍的整理、日常卫生清理。 3) 到达绥中平安文明工地所需发生的临杂用工 4) 过路盒(包括盖板)、全部明装箱(包括弱电箱)后背盒安装 5) 图纸规定的内容刚好洽商变更 6) 所施工程及相关工程的成品爱护。 四、 合同金额 1.合同金额：本合同施工面积为 m2,(幼儿园、管理用房)合同单价为 元/m2(其中包括人工费用、中小型机械费、辅料费、临水临

11、电费用)合同总金额为 元 2.合同单价中包括乙方施工人员进出场费用、现场材料搬运费、生活费(含住宿用品及餐具)、交通费、工资及工资附加费、抢工费、工具费、成品爱护费、各种办证费、节假日补助费、误餐费、差旅费、冬雨季施工降效及施工不行预见状况产生的其他费用。 3.各种低值易耗品及工机具包干范围： 1)手工工具：线坠、卷尺、水平尺、钢锯弓、钢锯条、各种钻头、油漆刷、油漆小桶、螺丝刀、可丝钳、各种扳手、剪刀、各种锤子、斧子、喷灯、电工工具、焊工工具、剥线钳、压线钳、液压钳等全部手工工具。 2)中小型机械及配件：弯管机、弯管器、套丝机、套丝板、眼里架、压力钳、手推车及修理配件、手电钻、各种电锤及钻头、

12、切割机、切割片。云石机、云石片、空压机、磨光机、磨光片及相应配件、风镐及配件、倒链、电焊机、开孔器邓全部中小型机械及配件。 3)测试机具：绝缘摇表、接地摇表、电压表、电流表、万用表等全部测试工具。 4)各种损耗性材料：塑料彩带、塑料胀管、尼龙绑带、壁纸刀、电焊条、电焊钳、电焊帽、电焊手套、焊帽镜片、喷灯及燃料、钢锯弓、钢锯条、砂轮片、锤子、錾子、圆锉、扁锉、各种螺栓、水平尺、水平管、油漆桶、油漆刷、酒精、防锈漆、石笔、粉笔、毛笔、手电筒、电池、麻绳、油麻、各种胶带、口哨、砂布、砂纸、锹把、镐把、锤把、各种清洗剂、棉丝、小白线、水管、水桶、小扫把、标记漆、塑料布等全部低值易耗品。 5)本工程干脆

13、用于工程的主要材料(详见下列清单)由甲方负责供应，其包括在下列清单内所须要运用的损耗性材料(含变更洽商增加部分)由乙方负责供应，并包括在综合单价内。 6)劳保用品：平安帽、平安带全部劳保用品均有乙方自行选购，如：水靴、风镜、防护镜、雨衣、手套、口罩等 7)平米包干单价实行一次包死，即包括水电工程以及完成此承包内容的全部工作在内的工程平米单价，乙方施工范围内不产生任何杂工，同时乙方应义务担当现场文明平安施工所产生的临杂用工。 8)乙方确定的施工现场负责人及技术负责人，特地技术人员必需以书面形式通知甲方其姓名、身份、所担当的工作。 五、工期要求： 乙方必需按甲方编排的施工进度安排进行施工，不得以任

14、何理由拖延工期。 六、 质量要求： 1. 乙方必需对其担当的全部工程质量负责，施工中须有完整的质量保证体系，严格根据国家及市属的质检标准进行全过程的质量检验及限制。 2. 乙方质检员必需根据国家。地区和甲方的质量标准进行自检，协作甲方质检员进行联检。假如达不到验收标准，返工修补所发生的工费、材料费由乙方负责，甲方视状况适当赐予罚款，严峻时甲方有权责令乙方无条件马上退场，乙方不得以任何理由干扰后期施工。 3. 甲方将不定期进行抽检，抽检方法由甲方质检员确定人，乙方质检员应主动协作检查。 4. 每月由甲方质检及技术人员对已完工程部分进行检查验收，并填写分项工程质量检验评定表。 5. 严禁出现断筋、

15、割筋等破坏建筑结构的行为。 6. 隐藏工程必需经甲方派驻代表检查、验收签章后方可进行下一道工序。 七、 平安文明施工要求： 1. 乙方人员应严格执行施工现场的平安生产细则，进入现场必需佩带平安帽，高空作业系平安带。 2. 全部工人进场前须进行平安教化，对内配置专职平安员持证监督作业。乙方应对由于乙方缘由所造成的平安事故负全责，发觉隐患应刚好处理解决。 3. 甲、乙双方平安员对施工人员定期进行平安教化，不定期进行平安抽检。 4. 特别作业人员须持有关部门签发的特别工种操作证，严格执行操作规程，否则出现平安事故，甲方概不负责。 5. 乙方施工人员必需具备身份证、暂住证、就业证三证，甲方将不定期抽查

16、，如发觉不具备三证者，甲方将进行惩罚。 6. 进场工人须执行现场各项平安管理规定，杜绝违章作业。 7. 杜绝重伤以上师傅发生，如发生责任在施工队，甲方对乙方将给与重罚，乙方常丹全部损失。 8. 以创建葫芦岛市文明平安施工样板工地为目标，乙方人员应同甲方一起共同努力，做到文明施工、平安生产，不得以任何理由与四周居民发生纠纷，因此而引起的干脆或者间接损失，责任由乙方自行负责。 9. 后勤实行公寓化管理，乙方人员应着同意服装进入施工现场，保证食糖、宿舍卫生，做到宿舍床铺干净统一，生活用品摆放整齐，甲方将不定期对乙方后勤进行抽查，实行奖罚制度，杜绝发生食物中毒、煤气中毒事务。 10. 乙方人员应严格遵

17、守甲方各项管理制度，若现场不符合文明施工的要求甲方有权派人清理，所产生的一切费用由乙方担当。 八、 材料要求: 1. 乙方施工人员在施工时，材料运用应精打细算、以样板间用量为准，限额发料，厉行节约，做到量才而用，不得大材小用，对于奢侈材料、乱割乱锯等现象，甲方一经发觉，将按原材料市场价格的两倍经营惩罚。 2. 全部乙方运用的材料在进场时由乙方点验，签收并干脆发给乙方保管。对不合格的材料，乙方有义务、有权利拒收，如乙方收取不合格材料所造成的损失由乙方自行负责。甲方技术室、预算室进行审核，材料进场由甲乙双方共同参加收料，发给乙方运用。 3. 为保证工程质量，甲方有权检查乙方所选购的辅料是否合格，若

18、甲方人员在检查中发觉乙方选购的材料不合格，甲方有权责令乙方停止运用，并由乙方赔偿由于不合格材料所引起的各种损失。 4. 部分辅料、劳保用品和小型工机具若由甲方购买时，甲方将按选购价从乙方工费中扣除。 九、 结算方法 1. 甲方派出的工程经理、工长及专业技术人员临时指派施工队伍完成合同以外的工程任务时，派工人仅确认已完成工程的部位和数量，派工人无权确认已完工程量所需工日和费用，甲方派出的成本经理依据合同条款进行审核所需工日和费用并经项目确认后方可生效。 2. 每月依据月完成的施工面积和经甲方工程、技术。质检人员签认的验收合格单，甲方对乙方上月完成的工程量进行一次劳务结算。 3. 乙方所施工合同以

19、外的施工内容，按20x年辽宁省将设工程预算定额中人工费的全额、辅料及机械费的100%进行核算。 十、付款方式： 1. 生活费支付。按每人每月1000元支付生活费用及零用费。 2. 完工结算：乙方应在开发商确认完工验收通过一周内，向甲方提交工程结算资料，由甲方项目预算员确认收到完整结算资料后，一个月内办理完工结算。托因乙方缘由造成结算延迟，甲方将以自行确认量为准，视同乙方自愿放弃向甲方核对工程量的权利，也放弃了由此可能增加的费用。 3. 年底根据完成工程量全部支付劳务费时乙方应向甲方出具收据凭证，甲方以现金形式付给乙方劳务费。 十一、甲方义务： 甲方向乙方供应用水、用电、住宿、客房、办公用房、厕

20、所，并向乙方供应按规定要求的便利条件。 十二、乙方义务： 1. 乙方应严格根据国家规范及市属有关规定组织施工，并对期工程质量、工期、平安全面负责。 2. 乙方在本合同签订时，需出具本企业的各项有效证件，如营业执照。 3. 乙方向甲方供应其管理机构名单及施工人员花名册两份，并按甲方要求办理施工人员各种必备证件 4. 乙方管理机构应具有足够的劳务支配权和有效的组织管理实力。 十三、工程管理： 1. 在未得到甲方的书面认可，乙方以任何形式和理由将工程的部分或全部装包给他人，甲方将对乙方按总建筑面积以1元/m2进行罚款。 2. 在甲方认为工程已经受到威逼或即将产生损失时，经劝说或甲方认为乙方已不具备担

21、当本工程的实力时，甲方有权变更或者终止合同内容(或要求乙方退场或部分人员退场)，乙方应予接受，并担当由此产生的一切经济损失和法律责任。 3. 乙方人员无论在生活区、现场或者其他场所应遵守葫芦岛市有关规定，凡打架斗殴。滋生闹事、盗窃财物及聚众赌博，均处以罚款，清洁严峻者，交司法机关处理。由此带来的负面影响及经济损失，将由乙方担当。 4. 施工现场严禁打架，没发生一次打架事务，首先对双方各处以罚款，然后惊醒处理，查明缘由后，视情节对责任方再另行惩罚。 5. 乙方人员应爱惜甲方现场各种材料和施工机具，不得无故破坏或拿出现场，一经发觉，按甲方有关规定处理，如发觉外来人员破坏工地财物或其他危急状况者，刚

22、好制止或报甲方管理人员，甲方将根据实际状况予以嘉奖。 十四、其他事项： 1. 由于实行平米包干承包方式，乙方所施工程中任何工程量，均包含在合同单价中，不另行计算。 2. 合同在甲方与业主合同的基础上订立，如甲方与业主的合同发生重大变更时，双方应协商解决。 3. 甲方关于平安文明施工条款及奖罚规定作为合同附件与合同正文及补充条款同具有法律效力。 4. 乙方管理机构名单作为合同附件，已经确认后的施工人员应保持相对稳定，主要管理人员变动应征得甲方的同意。 5. 合同正文与补充条款冲突之处，以补充条款为准。 6. 合同未尽事宜，双方另行商定。 7. 正义解决：凡与合同或合同有关的任何争议，双方商定确定

23、对双方均具有约束力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电安装合同3 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法(以下简称合同法)、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、法规之规定，遵循同等、自愿、公允公正和诚恳守约的原则，结合本工程详细状况，发包人、承包人双方经共同友好协商，双方于20x年11月2日签订观南城一期1#楼工程建设工程施工合同后，发包人、承包人对签订的建设工程施工合同上不明确的内容，经双方友好协商达成一样看法签订补充协议。补充协议内容如下： 一、工程概况 1、工程名称：观

24、南城一期工程1#楼(以下简称本工程) 2、工程地点：永川区南大街兴南路建材市场。 3、建设规模：大约30000平方米。 二、承包范围、内容及单价 1、承包方式：分包(包工包料 2、承包内容： 按甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装内容及范围。 3、计价(结算)方式 甲方与建设单位签订的总承包合同中规定的水电安装为20x年重庆市安装工程计价定额(CQAZDE-20x)及20x年重庆市建设工程费用定额(CQFYDE-20x)定额(以下统称安装定额)和20x年12月30日以前的相关配套文件(约定项目除外)。 三、管理费及税金 管理费及税金由乙方负责。 四、计算方法、单价及付款方式 1、工程

25、质量：优质结构。达到现行国家或专业的质量评定合格标准，装饰工程质量等级为合格，施工中严格按设计图纸以及现行施工技术规范、操作规程及验收规范、评定标准验收。严格按业主要求工程质量施工，凡有不合格的部分必需返工重作直到验收合格为止，由此造成的一切损失均由乙方负责，结算地在工程款中扣除。 2、本工程总工期：以建设单位工期为准。 3、开工日期：合同开工日期以发包人书面通知为准。 4、平安责任 (1)乙方施工过程中必需按国家、重庆的，平安生产法、平安生产管理条例进行全过程的平安文明施工。该工程平安目标为重庆市级文明工地，施工时必需坚持执行平安第一，预防为主的方针，严格执行平安生产法、平安操作规程和各项平

26、安管理制度及规章制度，严禁章作业。 5、付款方式： (1)乙方向甲方交纳工程质量履约保证金共计10万元(签订合同之时交纳2万元，进场七天后交8万元)。工程质量履约保证金主体结构15层完工后5日之内退还，此保证不计息。 (2)付款方式和时间： 主体15层完工后，甲方支付乙方主体15层内工程进度款的80%，之后每月按进度工程款支付80%，余款98%在工程验收合格后付清，余款2%做工程质量保证金，保修期为一年，此保修金在一年以内乙方根据规定进行保修后一次性支付清。 五、其他 1、乙方成立劳务作业队，在项目部领导下开展工作。乙方不得转包、分包，主动组织足够管理人员及工程所需劳动力、材料，保证工程工期。

27、 2、乙方必需听从甲方管理人员统一支配指挥，遵守工地上和各项规章制度，必需按时、按质、按量完成施工任务。乙方达不到甲方质量和施工进度要求，甲方有权终止合同，所完成工程量部分甲方按75%结算工程款，并在甲方规定的时间内清理出场，申请仲裁或向人们法院起诉。 3、乙方进场应配备项目负责人、施工员、资料员等专职施工人员1名。 4、未尽事宜，双方平着同等互利的原则协商解决。 5、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效具有相同的法律效益。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电安装合同4 甲方(发包单位)： 乙方(承包单

28、位)： 甲方同意将 工程承包给乙方施工，为保质保量按时完成施工任务，经双方协商一样同意订立如下合同条款，望双方共同执行。 一、工程项目名称(工程地点)：工程价款360000元整。元整。清淤及加固;文星水电站2.2KM引水明渠清淤及加固。)，清淤固工程)，包模板2300元/米。 二、承包方式： 1、包工包料; 2、包工不包料。 三、甲方要求乙方进场及竣工时间 四、乙方在施工过程中，应按甲方供应的图纸或甲方工程技 术人员现场指导施工，未经甲方许可不得随意更改尺寸，隐藏工程应经甲方有关人员验收后方可施工。乙方在施工中应留意平安，不得违章操作。 五、乙方应保证工程施工质量，不得偷工减料，若工程质量不合

29、格造成返工的材料费及工资，由乙方自负，同时应做到保证质量的前提下求美观。 六、付款方法： 1、总工程价款(金额大写元整; 2、施工期间至验收前，每个月底甲方依据乙方所完成的实际工程量按造价的 50 %付给作工料费，剩余 50 %尾款待甲方对工程竣工验收后15天内结算付清; 3、在施工期间甲方若违约无法按工程进度付款，造成乙方停工待料，而拖迟工期，后果由甲方负责，乙方若无故拖迟工期则后果由乙方自负。 七、乙方工程不得转包或分包，若发觉则甲方有权终止合同，所造成的经济损失由乙方自负。 八、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份。 九、补充协议： 甲方： (公章) 法人代表： 乙方： (公章) 法人代表： 年月日 第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页