《建设工程施工合同》理解与应用.docx

《《建设工程施工合同》理解与应用.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程施工合同》理解与应用.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：待填写编号建设工程施工合同理解与应用第一篇范文：地址：待填写甲方地址联系电话：待填写甲方联系电话地址：待填写乙方地址联系电话：待填写乙方联系电话一、工程内容及范围1.2 乙方应按照本合同约定的条款、工程量和质量标准完成施工。二、合同价格及支付2.1 本合同的合同总价为具体金额元（大写：金额大写），包括但不限于工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、税费等。2.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和金额向乙方支付。三、工期3.1 本项目的合同工期为具体工期天。3.2 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业的相关

2、标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2 工程质量的验收标准和方法按照建设工程质量管理条例及相关规定执行。五、违约责任5.1 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。5.2 甲方如未按照约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：具体计算方式。六、争议解决6.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具

3、有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：具体日期附件：如有附件，请列出并附上相应文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导建设工程施工合同（含第三方主体）地址：待填写甲方地址联系电话：待填写甲方联系电话地址：待填写监理方地址联系电话：待填写监理方联系电话地址：待填写乙方地址联系电话：待填写乙方联系电话一、工程内容及范围1.2 乙方应按照本合同约定的条款、工程量和质量标准完成施工。二、合同价格及支付2.1 本合同的合同总价为具体金额元（大写：金额大写），包括但不限于工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、税费等。2.2 甲方应按照本合同约定

4、的付款节点和金额向乙方支付。三、工期3.1 本项目的合同工期为具体工期天。3.2 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2 工程质量的验收标准和方法按照建设工程质量管理条例及相关规定执行。监理方负责监督工程质量的符合性。五、甲方权益保障5.1 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。5.2 甲方如未按照约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：具体计算方式。5.3 甲方有权根据合同约定和法律法规要求，对乙方进行工

5、程进度、质量、安全等方面的检查和监督。5.4 甲方有权根据合同约定，对乙方进行工程进度、质量、安全等方面的考核和评价。六、监理方的职责与权利6.1 监理方应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于工程进度、质量、安全、材料使用等方面。6.2 监理方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关工程资料和报告。6.3 监理方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向甲方报告。七、违约责任及限制条款7.1 乙方如未按照约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。7.2 乙方如未按照约定质量标准完成工程，应向甲方支付违约金，违约

6、金计算方式为：具体计算方式。7.3 乙方如未按照约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。7.4 监理方如未按照约定进行工程监督管理，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、第三方介入的意义和目的9.1 监理方的介入，旨在确保工程质量、进度和投资控制，维护甲方的合法权益。9.2 监理方的监督和检查，有助于提高乙方的施工水平和工程质量，确保项目顺利实施。十、甲方为主导的目的和意义10.1 甲方作为合同主体，有权对乙方进行

7、工程进度、质量、安全等方面的检查和监督，确保项目顺利实施。10.2 甲方作为合同主体，有权根据合同约定和法律法规要求，对乙方进行工程进度、质量、安全等方面的考核和评价，维护甲方的合法权益。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_监理方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_监理方代表（签名）：_签订日期第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导建设工程施工合同（含第三方主体）地址：待填写甲方地址联系电话：待填写甲方联系电话地址：待填写监理方地址联系电话：待填写监理方联系电话地址：待填写乙方地址联系电话：待填写乙方联系电话一、工程内容及范围1.2 乙方应按照本合同约定的条款、工程量和质量标准完成施

8、工。二、合同价格及支付2.1 本合同的合同总价为具体金额元（大写：金额大写），包括但不限于工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、税费等。2.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和金额向乙方支付。三、工期3.1 本项目的合同工期为具体工期天。3.2 乙方应保证工程按期完成，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。4.2 工程质量的验收标准和方法按照建设工程质量管理条例及相关规定执行。监理方负责监督工程质量的符合性。五、乙方权益保障5.1 甲方如未按照约定支付价款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计

9、算方式为：具体计算方式。5.2 甲方如未按照约定提供施工条件或所需材料，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。5.3 乙方有权根据合同约定和法律法规要求，对甲方进行工程进度、质量、安全等方面的检查和监督。5.4 乙方有权根据合同约定，对甲方进行工程进度、质量、安全等方面的考核和评价。六、监理方的职责与权利6.1 监理方应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的施工过程进行全面监督管理，包括但不限于工程进度、质量、安全、材料使用等方面。6.2 监理方有权对乙方进行现场检查，并要求乙方提供相关工程资料和报告。6.3 监理方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向甲方

10、报告。七、违约责任及限制条款7.1 甲方如未按照约定支付价款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。7.2 甲方如未按照约定提供施工条件或所需材料，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。7.3 监理方如未按照约定进行工程监督管理，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：具体计算方式。八、争议解决8.1 对于因执行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、乙方为主导的目的和意义9.1 乙方作为合同主体，有权对甲方进行工程进度、质量、安全等方面的检查和监督，确保项目顺利实施。9.2 乙方作为合同主体，有权根据合同约定和法律法规要求，对甲方进行工程进度、质量、安全等方面的考核和评价，维护乙方的合法权益。十、弱化甲方为主导的意义和目的10.1 甲方作为合同主体，在本合同中承担的角色主要是提供施工条件和支付价款，乙方在施工过程中拥有更多的权利和自主权。10.2 甲方的主导地位在本合同中相对较弱，主要是为了确保乙方在施工过程中能够顺利实施，同时保护乙方的权益。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_监理方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_监理方代表（签名）：_签订日期