【建设工程施工合同范本】建设工程施工合同.docx

《【建设工程施工合同范本】建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【建设工程施工合同范本】建设工程施工合同.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写具体的合同编号合同双方：甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系方式：填写甲方联系方式乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系方式：填写乙方联系方式鉴于甲方为进行填写工程名称工程的建设，需由乙方承担施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：填写工程名称1.2 工程地点：填写工程地点1.3 工程规模：填写工程规模1.4 工程内容：填写工程内容1.5 工程预算：填写工程预算第二条 合同价格2.1 双方确认，本合同的施工价为固定价格，即乙方完成本合同规定的全部工程内容所需的费用为：填写合同总价。2.2 乙方在合同签订后，应向甲方

2、提交详细的工程预算，作为工程进度款支付的依据。第三条 合同工期3.1 双方确认，本合同的工期为：填写开工日期至填写竣工日期。3.2 乙方应按照约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条 质量标准4.1 乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，保证工程质量。4.2 工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直至验收合格为止。第五条 付款方式及进度5.1 本合同的付款分为三个阶段，分别为：填写付款阶段及比例。5.2 甲方按照约定的付款比例，在乙方完成相应工程内容后支付工程进度款。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合

3、同总价的填写百分比。6.2 甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的填写百分比。第七条 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：1. 工程预算明细表2. 工程设计图纸3. 相关法律法规及规范文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：填写具体的合同

4、编号合同双方：甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系方式：填写甲方联系方式乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系方式：填写乙方联系方式第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址联系方式：填写第三方联系方式鉴于甲方为进行填写工程名称工程的建设，需由乙方承担施工任务，并引入第三方进行质量监督与技术支持，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 第三方主体职责1.1 第三方作为独立的质量监督机构，应按照国家和行业的相关标准，对乙方的施工过程进行全面监督。1.2 第三方应确保工程质量，对施工过程中的质量问题提出整改意见，并跟踪整改情况的实施。1.3 第三方应提供必要的技术支持，协助甲方和

5、乙方解决施工过程中的技术难题。第二条 甲方权益保障2.1 甲方作为合同的主导方，享有合同约定的权利，并优先保障甲方的利益。2.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程进度和质量符合合同要求。2.3 甲方有权根据合同约定，要求乙方支付违约金或解除合同，并追究乙方的法律责任。第三条 乙方义务及限制3.1 乙方应按照合同约定，全面履行施工义务，确保工程质量、进度和安全。3.2 乙方应接受甲方的监督和第三方的质量监督，严格按照整改意见进行整改。3.3 乙方不得擅自变更合同约定的工程内容、规模和预算，如有变更，需经甲方同意。第四条 合同价格及支付4.1 双方确认，本合同的施工价为固定价格，即乙方完成

6、本合同规定的全部工程内容所需的费用为：填写合同总价。4.2 甲方应按照约定的付款比例，在乙方完成相应工程内容后支付工程进度款。4.3 甲方有权根据乙方履行合同的情况，提前或延迟支付工程进度款。第五条 违约责任5.1 乙方未按照约定时间完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价的填写百分比。5.2 乙方未按照约定标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工，并支付相应费用。5.3 第三方未按照约定履行监督职责的，甲方有权要求第三方承担相应的责任。第六条 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条 其他7.1 本合同一式三份，甲乙双方

7、各执一份，第三方保留一份副本。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：1. 工程预算明细表2. 工程设计图纸3. 相关法律法规及规范文件第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的质量监督机构，确保工程质量的稳定和可靠，同时为甲方提供技术支持和监督保障。第三方作为独立的合同主体，承担着对乙方施工过程的全面监督职责，确保工程进度和质量符合甲方的要求。在此基础上，甲方作为主导方，享有合同约定的权利，并优先保

8、障甲方的利益。通过增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，确保甲方的权益得到充分保障。同时，增加乙方的违约及限制条款，对乙方的施工过程进行严格约束，确保乙方按照合同约定全面履行施工义务。第三方主体+甲方权益主导的合同模式，旨在通过明确各方的责权利，确保工程的高质量和高效率完成，实现甲方的利益最大化。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：填写具体的合同编号合同双方：甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址联系方式：填写甲方联系方式乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址联系方式：填写乙方联系方式第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址联系方式：填写第三方联系方式鉴于甲方为进行填写工程名称工程

9、的建设，需由乙方承担施工任务，并引入第三方进行质量监督与技术支持，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 第三方主体职责1.1 第三方作为独立的质量监督机构，应按照国家和行业的相关标准，对乙方的施工过程进行全面监督。1.2 第三方应确保工程质量，对施工过程中的质量问题提出整改意见，并跟踪整改情况的实施。1.3 第三方应提供必要的技术支持，协助甲方和乙方解决施工过程中的技术难题。第二条 乙方权益保障2.1 乙方作为合同的主导方，享有合同约定的权利，并优先保障乙方的利益。2.2 乙方有权对甲方提供的工程资料和设计要求进行审核，确保其符合合同约定和国家标准。2.3 乙方有权根据合同约定，

10、要求甲方支付违约金或解除合同，并追究甲方的法律责任。第三条 甲方义务及限制3.1 甲方应按照合同约定，全面履行合同义务，确保工程资金的及时支付和工程进度的顺利推进。3.2 甲方应接受乙方的审核和第三方的监督，严格按照整改意见进行整改。3.3 甲方不得擅自变更合同约定的工程内容、规模和预算，如有变更，需经乙方同意。第四条 合同价格及支付4.1 双方确认，本合同的施工价为固定价格，即乙方完成本合同规定的全部工程内容所需的费用为：填写合同总价。4.2 甲方应按照约定的付款比例，在乙方完成相应工程内容后支付工程进度款。4.3 甲方有权根据乙方履行合同的情况，提前或延迟支付工程进度款。第五条 违约责任5

11、.1 甲方未按照约定时间支付工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的填写百分比。5.2 甲方未按照约定标准提供工程资料或设计要求的，乙方有权要求甲方承担相应的责任。5.3 第三方未按照约定履行监督职责的，乙方有权要求第三方承担相应的责任。第六条 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条 其他7.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方保留一份副本。7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成合同约定的所有工作后失效。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_

12、乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：填写签订日期附件：1. 工程预算明细表2. 工程设计图纸3. 相关法律法规及规范文件乙方为主导的目的和意义在于，通过强调乙方的权益，保障乙方在施工过程中的利益和权益得到充分保障。乙方作为合同的主导方，有权对甲方提供的工程资料和设计要求进行审核，确保其符合合同约定和国家标准。同时，乙方有权根据合同约定，要求甲方支付违约金或解除合同，并追究甲方的法律责任。通过增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，确保乙方的权益得到充分保障。相比之下，弱化甲方为主导的意义和目的在于，强调甲方在合同履行过程中的责任和义务，而并非主导地位。甲方应按照合同约定，全面履行合同义务，确保工程资金的及时支付和工程进度的顺利推进。同时，甲方应接受乙方的审核和第三方的监督，严格按照整改意见进行整改。通过这种方式，可以有效地平衡甲乙双方的权益，实现合同的顺利履行。