幼儿园集体土地协议书.docx

《幼儿园集体土地协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《幼儿园集体土地协议书.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、幼儿园集体土地协议书合同编号：_甲方（幼儿园）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_乙方（集体土地所有者）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_鉴于甲方拟建设幼儿园，需占用乙方集体土地，为确保双方合法权益，根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方占用乙方集体土地事宜，达成如下协议：一、土地用途甲方同意将乙方集体土地用于建设幼儿园，乙方同意将土地提供给甲方使用。二、土地面积甲乙双方确认，本次占用集体土地面积为_平方米。具体位置和界限以附件一土地位置图为准。三、土地使用权期限甲乙双方约定，甲方占用乙方集体土地的使用权期限为

2、_年，自本协议签订之日起计算。使用权期限届满后，如甲方需继续使用土地，应与乙方重新协商签订协议。四、土地使用权价款甲乙双方同意，甲方应向乙方支付集体土地使用权价款共计人民币_元（大写：_元整）。价款的支付方式、期限和次数等事项，详见附件二价款支付协议。五、土地交付及使用1. 乙方应在本协议签订之日起_个工作日内，将集体土地交付给甲方使用。2. 甲方应按照约定的用途和范围合理使用土地，不得擅自改变土地用途，不得损害乙方合法权益。六、违约责任1. 甲乙双方应严格履行本协议的约定，如一方违反协议，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。2. 如甲方未按照约定用途使用土地，乙方有权

3、要求甲方停止违约行为，恢复土地原状，并支付违约金。七、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定1. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2. 本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_ 法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_ 签订日期：_附件一：土地位置图附件二：价款支付协议（注：以上仅为示例，实际合同内容需根据具体情况和法律法规进行调整和完善。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方

4、（幼儿园）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_乙方（集体土地所有者）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_第三方（施工单位）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_鉴于甲方拟建设幼儿园，需占用乙方集体土地，为确保双方合法权益，并根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，同意引入第三方施工单位进行幼儿园的建设。甲乙双方与第三方施工单位达成如下协议：一、第三方施工单位的义务1. 第三方施工单位应按照甲方的要求，承担幼儿园建设的全部工作，包括但不限于设计、施工、验收等。2. 第三方施工单位应确保幼儿园建设质量符合国家相关标准和规范，

5、保证幼儿园的安全和美观。3. 第三方施工单位应按照约定的工期完成建设任务，如有延误，应承担相应的违约责任。二、第三方施工单位的权利1. 第三方施工单位有权根据合同约定，向甲方收取相应的建设费用。2. 第三方施工单位在建设过程中，如遇到不可抗力等因素导致工程无法正常进行，有权根据实际情况调整施工计划和工期。三、甲方的权益保障1. 甲方有权对第三方施工单位的建设工作进行监督和检查，确保建设质量符合预期。2. 甲方有权根据合同约定，向第三方施工单位支付建设费用。3. 甲方在第三方施工单位违约或未能履行合同约定的情况下，有权要求第三方施工单位承担违约责任，并赔偿给甲方造成的损失。四、乙方的义务及限制1

6、. 乙方应按照本协议约定，将集体土地提供给甲方使用，并确保土地的权属清晰，无任何争议。2. 乙方应在本协议签订之日起_个工作日内，将土地交付给甲方使用。3. 乙方不得干预甲方与第三方施工单位之间的正常合同履行，不得无故解除或变更合同。五、违约责任1. 第三方施工单位如未能按照约定完成建设任务，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。2. 乙方如未能按照约定提供土地或干预甲方与第三方施工单位之间的正常合同履行，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿给甲方造成的损失。六、争议解决甲乙双方及第三方施工单位在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可

7、以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方施工单位执一份。2. 本协议自甲乙双方及第三方施工单位签字（或盖章）之日起生效。3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方及第三方施工单位另行签订补充协议。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_ 法定代表人（或授权代表）：_第三方施工单位（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_ 签订日期：_签订日期：_附件一：土地位置图附件二：第三方施工单位建设方案附件三：价款支付协议第三方介入的意义和目的在于，通过引入专业的施工单位，甲方可以更加专注于幼儿园的策划和运营，第三方施工单位的专业

8、能力和经验可以确保幼儿园建设的质量和进度。这样的合作模式有利于甲方充分发挥自身的优势，通过与专业的第三方施工单位的合作，可以提高幼儿园建设的效率和质量，确保幼儿园能够按时交付并投入使用。甲方为主导的目的和意义在于，甲方作为幼儿园的运营方，对幼儿园的发展方向和质量有直接的决策权和管理权。通过在合同中明确甲方的权益和利益，可以确保甲方的权益得到保障，甲方也有责任确保合同的履行和幼儿园建设的顺利进行。甲方的主导地位有助于确保幼儿园建设符合甲方的期望和标准，也有利于甲方在幼儿园运营过程中发挥主动作用。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（幼儿园）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_乙

9、方（集体土地所有者）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_第三方（施工单位）：_地址：_法定代表人：_联系电话：_鉴于甲方拟建设幼儿园，需占用乙方集体土地，为确保双方合法权益，并根据中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国合同法等法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，同意引入第三方施工单位进行幼儿园的建设。甲乙双方与第三方施工单位达成如下协议：一、第三方施工单位的义务1. 第三方施工单位应按照甲方的要求，承担幼儿园建设的全部工作，包括但不限于设计、施工、验收等。2. 第三方施工单位应确保幼儿园建设质量符合国家相关标准和规范，保证幼儿园的安全和美观。3. 第三方施工单位应按照

10、约定的工期完成建设任务，如有延误，应承担相应的违约责任。二、第三方施工单位的权利1. 第三方施工单位有权根据合同约定，向甲方收取相应的建设费用。2. 第三方施工单位在建设过程中，如遇到不可抗力等因素导致工程无法正常进行，有权根据实际情况调整施工计划和工期。三、乙方的权益保障1. 乙方有权对第三方施工单位的建设工作进行监督和检查，确保建设质量符合预期。2. 乙方有权根据合同约定，向第三方施工单位支付建设费用。3. 乙方在第三方施工单位违约或未能履行合同约定的情况下，有权要求第三方施工单位承担违约责任，并赔偿给乙方造成的损失。四、甲方的义务及限制1. 甲方应按照本协议约定，将集体土地提供给乙方使用

11、，并确保土地的权属清晰，无任何争议。2. 甲方不得干预甲方与第三方施工单位之间的正常合同履行，不得无故解除或变更合同。五、违约责任1. 第三方施工单位如未能按照约定完成建设任务，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿给乙方造成的损失。2. 甲方如未能按照约定提供土地或干预甲方与第三方施工单位之间的正常合同履行，应承担相应的违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿给乙方造成的损失。六、争议解决甲乙双方及第三方施工单位在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定1. 本协议一式三份，甲乙双方各执一份，第三方施工单位执一份。2. 本协

12、议自甲乙双方及第三方施工单位签字（或盖章）之日起生效。3. 本协议未尽事宜，可由甲乙双方及第三方施工单位另行签订补充协议。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_ 法定代表人（或授权代表）：_第三方施工单位（盖章）：_法定代表人（或授权代表）：_签订日期：_ 签订日期：_签订日期：_附件一：土地位置图附件二：第三方施工单位建设方案附件三：价款支付协议乙方为主导的目的和意义在于，乙方作为集体土地所有者，对土地的使用和收益有直接的权益。通过在合同中明确乙方的权益和利益，可以确保乙方的权益得到保障，乙方也有责任确保合同的履行和幼儿园建设的顺利进行。乙方的主导地位有助于确保土地的使用符合乙方的期望和利益，也有利于乙方在幼儿园建设过程中发挥主动作用。弱化甲方为主导的意义和目的在于，甲方作为幼儿园的运营方，虽然对幼儿园的发展方向和质量有直接的决策权和管理权，但在土地使用和建设过程中，甲方应尊重乙方的权益，遵循合同的约定，不干预第三方施工单位的正常建设活动。通过弱化甲方的主导地位，可以促进各方之间的平等合作，实现合同的公平履行。