通信建设工程施工合同书范本.doc

《通信建设工程施工合同书范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《通信建设工程施工合同书范本.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信建设工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同主体2.1 甲方主体资格：甲方系依法成立并有效存在的企业或其他组织，具有通信建设工程的相关资质和能力。2.2 乙方主体资格：乙方系依法成立并有效存在的企业或其他组织，具有通信建设工程的相关资质和能力。三、合同范围及工期3.1 合同范围：乙方负责本工程的施工，包括但不限于施工图设计、施工、设备安

2、装、调试、验收等全部工作。3.2 工期：乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。具体开工日期和竣工日期以甲乙双方协商确定为准。四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格标准：工程质量应达到设计文件要求，并通过甲方及相关部门的验收。五、合同价格及支付方式5.1 合同价格：本工程合同价格为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_元。5.2 支付方式：甲方按照乙方实际完成工程进度，分期支付合同价款。具体支付方式及进度以甲乙双方协商确定为准。六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约

3、金计算方式为：违约金=合同价款逾期天数1%。6.2 乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或予以修复，并有权要求乙方支付违约金。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日起终止。8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 工程进度计划4

4、. 质量标准及验收规范5. 乙方资质证明文件6. 其他相关文件第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信建设工程施工，并引入第三方进行质量监督和工程监理的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同主体2.1 甲方主体资格：甲方系依法成立并有效存在的企业或其他组织，具有通信建设工程的相关资质和能力。2.2 乙方主体资格：乙方系依法成立并有效存在的企业或其他

5、组织，具有通信建设工程的相关资质和能力。2.3 第三方主体资格：第三方系依法成立并有效存在的企业或其他组织，具有通信建设工程的质量监督和工程监理资质。三、合同范围及工期3.1 合同范围：乙方负责本工程的施工，包括但不限于施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。3.2 工期：乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。具体开工日期和竣工日期以甲乙双方协商确定为准。四、第三方职责及权益4.1 第三方职责：第三方作为独立监理机构，负责对乙方的施工过程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度等指标的达成。第三方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行监理。4.2 第三方权益：第三方有权

6、获得甲方支付的监理费，具体金额双方协商确定。第三方有权获得乙方支付的监理费，具体金额双方协商确定。第三方在监理过程中发现乙方施工不符合要求时，有权要求乙方及时整改。五、甲方权益保障5.1 甲方权益：甲方作为工程项目的发起者和投资者，有权获得高质量的工程成果。甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程进度和质量。甲方有权获得乙方支付的合同价款。甲方在合同约定的范围内，对工程项目的决策具有最终权威。5.2 甲方权利条款：甲方有权根据合同约定，向乙方追讨违约金、赔偿金等。甲方有权在合同约定的范围内，对工程项目的范围、进度、质量等进行调整。甲方有权根据合同约定，解除或终止合同。六、乙方违约及限制条

7、款6.1 乙方违约：乙方未按照约定的工期完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款逾期天数1%。乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工或予以修复，并有权要求乙方支付违约金。6.2 乙方限制：乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，不得擅自修改设计方案。乙方应服从甲方的管理和监督，不得拒绝或逃避甲方、第三方及相关部门的检查。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲

8、方支付完毕全部合同价款之日起终止。8.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 工程进度计划4. 质量标准及验收规范5. 乙方资质证明文件6. 第三方资质证明文件7. 其他相关文件第三方介入的意义和目的：第三方作为独立监理机构，介入通信建设工程施工合同，有利于保证工程质量、安全、进度等指标的达成，有利于维护甲乙双方的合法权益，有利于提高通信建设工程的管理水平和效率。第三方作为独立的第三

9、方，可以对乙方的施工过程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度等指标的达成，从而保障甲方的权益。同时，第三方介入也有利于规范乙方的施工行为，提高乙方的施工质量和服务第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行通信建设工程施工，并引入第三方进行质量监督和工程监理的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同主体2.1 甲方主体资格：甲方系依法成立并有效存在的企业或

10、其他组织，具有通信建设工程的相关资质和能力。2.2 乙方主体资格：乙方系依法成立并有效存在的企业或其他组织，具有通信建设工程的相关资质和能力。2.3 第三方主体资格：第三方系依法成立并有效存在的企业或其他组织，具有通信建设工程的质量监督和工程监理资质。三、合同范围及工期3.1 合同范围：乙方负责本工程的施工，包括但不限于施工图设计、施工、设备安装、调试、验收等全部工作。3.2 工期：乙方应按照甲方的要求，确保工程按期完成。具体开工日期和竣工日期以甲乙双方协商确定为准。四、第三方职责及权益4.1 第三方职责：第三方作为独立监理机构，负责对乙方的施工过程进行全面监理，确保工程质量、安全、进度等指标

11、的达成。第三方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行监理。4.2 第三方权益：第三方有权获得甲方支付的监理费，具体金额双方协商确定。第三方有权获得乙方支付的监理费，具体金额双方协商确定。第三方在监理过程中发现乙方施工不符合要求时，有权要求乙方及时整改。五、乙方权益保障5.1 乙方权益：乙方作为工程项目的实施者，有权获得甲方支付的合同价款。乙方有权对施工过程进行自检和整改，确保工程质量。乙方有权获得第三方提供的监理服务，以提高工程质量。5.2 乙方权利条款：乙方有权根据合同约定，要求甲方支付合同价款。乙方有权在合同约定的范围内，对施工方案进行调整。乙方有权根据合同约定，解除或终止合

12、同。六、甲方违约及限制条款6.1 甲方违约：甲方未按照约定的工期和要求提供施工条件，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款逾期天数1%。甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。6.2 甲方限制：甲方应按照合同约定，按时提供施工条件和支付合同价款。甲方应服从乙方的管理和监督，不得干扰乙方的正常施工。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日起终止。8

13、.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：1. 施工图纸及技术要求2. 工程预算明细表3. 工程进度计划4. 质量标准及验收规范5. 乙方资质证明文件6. 第三方资质证明文件7. 其他相关文件乙方为主导的目的和意义：在通信建设工程施工合同中，乙方作为实施主体，有权获得甲方支付的合同价款，并有权对施工过程进行自检和整改，确保工程质量。通过引入第三方进行监理，乙方可以提高工程质量，同时保护自身合法权益。弱化甲方为主导的意义和目的：在合同中，甲方虽然有权对工程进行监督和检查，但需在合同约定的范围内行事，且应服从乙方的管理和监督，不得干扰乙方的正常施工。这种安排有助于平衡甲乙双方的权益，确保合同的顺利履行。