安徽建设工程合同监督管理办法.doc

《安徽建设工程合同监督管理办法.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安徽建设工程合同监督管理办法.doc（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期起始日期：_2.2 工期终止日期：_2.3 工期延误：_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。3.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术标准进行施工。3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。四、合同价格及支付4

2、.1 合同总价：_4.2 支付方式：_4.3 支付条件：_4.4 支付时间：_五、甲方义务5.1 提供施工场地：甲方应保证乙方施工场地的合法使用权。5.2 办理相关手续：甲方应负责办理工程所需的相关审批、验收等手续。5.3 材料供应：甲方应按照合同约定及时供应工程所需材料。5.4 现场管理：甲方应负责现场的安全、环保、消防等工作。六、乙方义务6.1 施工质量：乙方应保证工程质量符合相关法律法规及甲方要求。6.2 施工安全：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方要求进行施工，确保施工安全。6.3 资料保管：乙方应妥善保管工程相关资料，并按甲方要求进行归档。6.4 工程保修：乙方应承担工

3、程质量保修责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。七、违约责任7.1 甲方违约：甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。7.2 乙方违约：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方履行完毕合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：1.

4、施工图纸2. 施工技术标准3. 工程材料供应协议4. 工程保修条款5. 相关法律法规及行业标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，并引入丙方作为第三方主体提供 support，达成如下协议：一、工程概述1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期起始日期：_2.2 工期终止日期：_2.3 工期延误：_三、质量标准3.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲

5、方要求。3.2 乙方应严格按照设计文件、施工图纸和施工技术标准进行施工。3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。四、合同价格及支付4.1 合同总价：_4.2 支付方式：_4.3 支付条件：_4.4 支付时间：_五、甲方权益及第三方责任5.1 甲方权益：（1）甲方有权按照合同约定对乙方施工过程进行监督、检查，并提出合理化建议。（2）甲方有权要求乙方按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全。（3）甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，乙方应予以配合。（4）甲方有权要求丙方提供技术支持、咨询服务，以确保工程顺利进行。5.2 第三方责任：（1）丙方应按照甲方的

6、要求，提供与工程相关的技术支持、咨询服务。（2）丙方应确保提供的技术支持、咨询服务符合国家相关法律法规、行业标准。（3）丙方应对因其提供的技术支持、咨询服务导致工程质量、安全问题承担责任。六、乙方义务及限制6.1 乙方应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全。6.2 乙方应接受甲方及丙方的监督、检查，并对甲方的合理化建议予以采纳。6.3 乙方应在合同约定的范围内进行施工，不得擅自变更工程内容。6.4 乙方在施工过程中造成甲方损失的，应承担相应的赔偿责任。6.5 乙方在合同履行过程中违约的，甲方有权按照合同约定要求乙方承担违约责任。七、违约责任7.1 甲方违约：甲方违反合同约定，导致乙方损

7、失的，甲方应承担相应的违约责任。7.2 乙方违约：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。7.3 丙方违约：丙方违反合同约定，导致甲方损失的，丙方应承担相应的违约责任。八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。9.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方履行完毕合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_甲方（盖章）：_ 第三方（盖章）：_代表（

8、签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：1. 施工图纸2. 施工技术标准3. 工程材料供应协议4. 工程保修条款5. 相关法律法规及行业标准第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方和乙方提供专业化的技术支持和服务，确保工程的顺利进行，提高工程质量，降低工程风险。丙方作为第三方主体，具有丰富的行业经验和技术实力，能够为甲方和乙方解决施工过程中遇到的技术难题，提供合理的建议和方案。同时，丙方的介入也有利于第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导鉴于甲方需要乙方提供特定的服务，并为了保证服务质量，甲乙双方同意引入丙方作为第三方主体提供支持，现经甲乙双方协商一致，达成如下协

9、议：一、服务概述1.1 服务名称：_1.2 服务地点：_1.3 服务内容：_1.4 服务期限：_1.5 服务预算：_二、乙方权益及第三方责任2.1 乙方权益：（1）乙方有权按照合同约定要求甲方提供必要的服务条件和支持。（2）乙方有权按照合同约定收取服务费用，并要求甲方按时支付。（3）乙方有权在合同约定的范围内对服务内容进行调整和改进。（4）乙方有权要求丙方提供技术支持、咨询服务，以确保服务顺利进行。2.2 第三方责任：（1）丙方应按照乙方的要求，提供与服务相关的技术支持、咨询服务。（2）丙方应确保提供的技术支持、咨询服务符合国家相关法律法规、行业标准。（3）丙方应对因其提供的技术支持、咨询服务

10、导致服务质量、安全问题承担责任。三、甲方义务及限制3.1 甲方应按照合同约定提供乙方所需的服务条件和支持。3.2 甲方不得无故干预乙方的服务过程，不得擅自要求乙方改变服务内容。3.3 甲方应按时支付乙方服务费用，不得无故拖延或拒付。3.4 甲方应在合同约定的范围内对乙方服务进行监督和评价，但不得影响乙方的正常服务。四、违约责任4.1 甲方违约：甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。4.2 乙方违约：乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。4.3 丙方违约：丙方违反合同约定，导致甲方或乙方损失的，丙方应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1 双方在履行合

11、同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至服务期限届满且乙方履行完毕合同约定的义务之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_甲方（盖章）：_ 第三方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_附件：1. 服务方案2. 服务技术标准3. 服务材料供应协议4. 服务质量保修条款5. 相关法律法规及行业标准乙方为主导的目的和意义：乙方为主导的目的在于确保乙方在合同履行过程中的权益得到充分保障，使乙方能够在无后顾之忧的情况下专注于服务的提供。通过明确乙方的权益和责任，乙方可以更加自主地决定服务的质量、内容和方法，同时也有利于激发乙方提高服务水平的积极性。弱化甲方为主导的意义和目的在于避免甲方过度干预乙方的服务过程，确保乙方能够独立、自主地提供服务，从而提高服务质量和效率。