建设工程施工合同的法定形式及内容.doc

《建设工程施工合同的法定形式及内容.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同的法定形式及内容.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_甲方：_乙方：_第一条 工程概况1.1 项目名称：_1.2 项目地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程投资估算：_第二条 合同工期2.1 工期自_年_月_日起至_年_月_日止。2.2 乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。第三条 工程质量3.1 乙方应按照甲方的要求和标准，完成工程，确保工程质量达到_等相应标准。3.2 乙方应承担工程质量不合格的责任，并负责工程修复及造成的损失赔偿。第四条 合同价格4.1 双方约定合同价格为固定价格，为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_。（1）按实调整；（2）双方协商解决；（3）按合同约定的其他方

2、式处理。第五条 付款方式及进度（1）按工程进度支付；（2）工程验收合格后一次性支付；（3）按双方约定的其他方式支付。5.2 支付工程款的具体时间和金额，双方另行签订补充协议。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_%。6.2 乙方工程质量不合格的，应承担工程修复费用，并支付甲方损失赔偿金，赔偿金为损失金额的_%。6.3 甲方未按照约定时间支付工程款的，应承担迟延付款的违约责任，向乙方支付迟延付款金额的_%作为违约金。第七条 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 合同的生

3、效、变更和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2 双方经协商一致，可以变更或解除本合同。8.3 本合同的变更或解除，不得损害国家利益和社会公共利益。第九条 其他约定9.1 本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。9.2 本合同附件为：_。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：_年_月_日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：_乙方：_第三方：_第一条 工程概况1.1 项目名称：_1.2 项目地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程投资估算：_第二条 甲方的权益保障2.1 甲方有权按照合同约定对乙方施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进

4、度等指标的达成。2.2 甲方有权要求乙方按照合同约定的标准进行施工，确保工程质量达到预期目标。2.3 甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，乙方应按照甲方的要求及时调整施工方案。2.4 甲方有权根据合同约定要求乙方支付违约金、赔偿金等。第三条 乙方的义务及限制3.1 乙方应按照甲方的要求和标准，完成工程，确保工程质量达到_等相应标准。3.2 乙方应遵守国家法律法规，严格按照施工方案和安全规程进行施工，确保施工安全。3.3 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。3.4 乙方不得擅自变更工程内容、规模和投资估算，如需变更，应征得甲方同意。3.5 乙方应接受第三方

5、的监理，按照监理意见及时调整施工方案和施工行为。第四条 第三方监理的责权利4.1 第三方作为专业监理单位，对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等指标的达成。4.2 第三方有权要求乙方按照合同约定的标准进行施工，对乙方的施工行为进行监督和检查。4.3 第三方有权对乙方的施工方案、施工工艺、施工质量等进行审查，并提出整改意见。4.4 第三方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方及时整改。4.5 第三方应向甲方提供监理报告，对工程的进展、质量、安全等情况进行汇报。第五条 合同价格及支付5.1 双方约定合同价格为固定价格，为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_。（1）按实调整；

6、（2）双方协商解决；（3）按合同约定的其他方式处理。5.3 支付工程款的具体时间和金额，双方另行签订补充协议。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的_%。6.2 乙方工程质量不合格的，应承担工程修复费用，并支付甲方损失赔偿金，赔偿金为损失金额的_%。6.3 甲方未按照约定时间支付工程款的，应承担迟延付款的违约责任，向乙方支付迟延付款金额的_%作为违约金。6.4 乙方违反合同约定，第三方有权要求乙方整改，并要求乙方承担违约责任。第七条 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条

7、 合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2 双方经协商一致，可以变更或解除本合同。8.3 本合同的变更或解除，不得损害国家利益和社会公共利益。第九条 其他约定9.1 本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。9.2 本合同附件为：_。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：_年_月_日第三方介入的意义和目的在于，通过专业的监理单位对乙第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：_乙方：_第三方：_第一条 工程概况1.1 项目名称：_1.2 项目地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程投资估算：_第二条 乙方的权益

8、保障2.1 乙方有权按照合同约定要求甲方支付工程进度款，确保施工过程中的资金需求得到满足。2.2 乙方有权根据合同约定和工程实际进展要求调整施工方案，甲方应给予合理支持。2.3 乙方有权对甲方提供的设计文件和施工图纸提出修改意见，甲方应及时回复并采纳合理建议。2.4 乙方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，甲方应按照乙方的要求及时调整施工方案。第三条 甲方的义务及限制3.1 甲方应按照合同约定的时间和金额支付工程进度款，确保乙方施工过程中的资金需求得到满足。3.2 甲方应提供完整、准确的设计文件和施工图纸，并对乙方施工过程中遇到的问题给予及时支持。3.3 甲方不得擅自变更工程内容、规模和投资

9、估算，如需变更，应征得乙方同意。3.4 甲方应接受第三方的监理，按照监理意见及时调整施工方案和施工行为。第四条 第三方监理的责权利4.1 第三方作为专业监理单位，对乙方的施工过程进行监理，确保工程质量、安全、进度等指标的达成。4.2 第三方有权要求乙方按照合同约定的标准进行施工，对乙方的施工行为进行监督和检查。4.3 第三方有权对乙方的施工方案、施工工艺、施工质量等进行审查，并提出整改意见。4.4 第三方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方及时整改。4.5 第三方应向甲方提供监理报告，对工程的进展、质量、安全等情况进行汇报。第五条 合同价格及支付5.1 双方约定合同价格为固定价格，

10、为人民币（大写）：_元整（小写）：￥_。（1）按实调整；（2）双方协商解决；（3）按合同约定的其他方式处理。5.3 支付工程款的具体时间和金额，双方另行签订补充协议。第六条 违约责任6.1 甲方未按照约定时间支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的_%。6.2 甲方违反合同约定，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。6.3 乙方未按照约定标准完成工程的，应承担工程修复费用，并支付甲方损失赔偿金，赔偿金为损失金额的_%。6.4 乙方违反合同约定，第三方有权要求乙方整改，并要求乙方承担违约责任。第七条 争议解决双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 合同的生效、变更和解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2 双方经协商一致，可以变更或解除本合同。8.3 本合同的变更或解除，不得损害国家利益和社会公共利益。第九条 其他约定9.1 本合同一式_份，甲乙双方各执_份，具有同等法律效力。9.2 本合同附件为：_。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_签订日期：_年_月_日乙方为主导的目的和意义在于，通过强化乙方的权益保障，确保乙方在施工过程中的合法权益得到充分保障，提高乙方施工的积极性和质量水平。