施工合同-施工合同协议书.docx

《施工合同-施工合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同-施工合同协议书.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_施工合同协议书甲方：_乙方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量标准3.1 工程质量应符合国家及行业现行质量标准及规范要求。3.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保

2、工程质量。3.3 工程竣工后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期按国家及行业规定执行。四、合同价款及支付4.1 双方同意按照附件一工程造价明细表的约定确定合同价款。4.2 甲方支付工程进度款，具体支付方式及进度按附件二付款计划执行。4.3 工程竣工并验收合格后，甲方支付剩余工程款。五、材料供应5.1 甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责协助甲方办理材料验收、检验等相关手续。5.2 乙方应严格按照甲方提供的材料要求进行施工，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担相应责任。六、安全生产6.1 乙方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规进行施工，确保施工现场的安全。6.2 乙方应建立健全安全生

3、产管理制度，落实安全生产责任。6.3 乙方应对施工现场的安全生产设施进行定期检查、维护，保证其正常使用。七、违约责任7.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。7.2 乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额按附件三违约金计算方式执行。八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_附件

4、一：工程造价明细表附件二：付款计划附件三：违约金计算方式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导施工合同协议书甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为确保甲方权益，增加第三方主体，特达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同工期2.1 工期自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止。2.2 乙方应按合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。三、质量标准3.1 工程质量应符

5、合国家及行业现行质量标准及规范要求。3.2 乙方应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保工程质量。3.3 工程竣工后，乙方应承担工程质量保修责任，保修期按国家及行业规定执行。四、合同价款及支付4.1 双方同意按照附件一工程造价明细表的约定确定合同价款。4.2 甲方支付工程进度款，具体支付方式及进度按附件二付款计划执行。4.3 工程竣工并验收合格后，甲方支付剩余工程款。五、第三方主体权益5.1 第三方作为监理单位，对工程的进度、质量、安全等方面进行全过程监理。5.2 第三方应严格按照国家及行业的监理规范进行监理，确保工程顺利进行。5.3 第三方对工程的监理结果具有权威性，甲乙双方应予以充分尊重

6、并按照监理意见进行整改。六、乙方违约及限制条款6.1 乙方如未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，具体金额按附件三违约金计算方式执行。6.2 乙方如未按约定质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工，并承担相应费用。6.3 乙方在施工过程中如有安全事故，应立即报告甲方和第三方，并按照相关规定处理。七、甲方权益保障7.1 甲方有权对施工过程进行监督检查，确保工程质量、进度和安全。7.2 甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖惩。7.3 甲方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，有权申请延期或调整合同内容。八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管

7、辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_附件一：工程造价明细表附件二：付款计划附件三：违约金计算方式第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在保证工程的进度、质量和安全，确保甲方权益得到充分保障。第三方作为监理单位，具有权威性和独立性，能够对乙方的施工过程进行全过程监督，发现问题及时整改，确保工程顺利进行。同时，第三方的主体地位使得甲方在合同履行过

8、程中有了更多的权利保障，有助于维护甲方的合法权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同的主体，有权对合同的履行进行监督和控制，确保工程按照约定的质量、进度和安全标准完成。甲方为主导的目的在于确保合同的顺利履行，维护自身的合法权益，实现工程目标。通过增加第三方主体，甲方能够更好地实现合同的管理和控制，提高工程的质量和效益，同时降低合同风险。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导设计合同协议书甲方：_乙方：_第三方：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑设计法及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为确保乙方权益，增加第三方主体，特达成如下协议：一、设计概况1

9、.1 设计项目名称：_1.2 设计项目地点：_1.3 设计项目内容：_1.4 设计项目规模：_1.5 设计项目预算：_二、设计工期2.1 设计工期自双方签订合同之日起至设计项目交付之日止。2.2 乙方应按合同约定的工期完成设计项目。如因乙方原因导致设计项目延期，乙方应承担相应的违约责任。三、设计质量标准3.1 设计项目质量应符合国家及行业现行设计标准及规范要求。3.2 乙方应严格按照设计要求和规范进行设计，确保设计项目的质量和可行性。3.3 设计项目完成后，乙方应承担设计质量的保证责任，并按照相关规定进行设计变更和修改。四、设计费用及支付4.1 双方同意按照附件一设计费用明细表的约定确定设计费

10、用。4.2 甲方应支付设计进度款，具体支付方式及进度按附件二付款计划执行。4.3 设计项目完成后，甲方支付剩余设计款。五、第三方主体权益5.1 第三方作为设计审查单位，对设计项目的质量、规范和可行性等方面进行审查。5.2 第三方应严格按照国家及行业的设计审查规范进行审查，确保设计项目的顺利进行。5.3 第三方对设计审查结果具有权威性，甲乙双方应予以充分尊重并按照审查意见进行修改。六、甲方违约及限制条款6.1 甲方如未按约定支付设计进度款，应向乙方支付滞纳金，具体金额按附件三滞纳金计算方式执行。6.2 甲方如未按约定提供设计所需资料或提供不真实、不完整的资料，导致乙方设计项目延期或质量问题，甲方

11、应承担相应责任。6.3 甲方在设计项目完成后，应按照合同约定支付设计款，否则乙方有权拒绝交付设计成果。七、乙方权益保障7.1 乙方有权按照合同约定收取设计费用，并享受设计成果的知识产权。7.2 乙方有权根据设计项目的实际情况，对设计方案进行调整和优化。7.3 乙方在设计过程中如遇不可抗力因素，有权申请延期或调整设计进度。八、争议解决8.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方留存一份。9.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至设计项目交付之日止。甲方（盖章）：_乙方（

12、盖章）：_第三方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_第三方代表（签名）：_签订日期：_附件一：设计费用明细表附件二：付款计划附件三：滞纳金计算方式乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同的主体，有权按照合同约定完成设计项目，并收取设计费用。乙方为主导的目的在于确保设计项目的质量和可行性，同时保障自身的合法权益。通过增加第三方主体，乙方能够更好地实现设计项目的管理和控制，提高设计质量，降低合同风险。弱化甲方为主导的意义和目的：在合同中，甲方虽然拥有支付设计费用和提供设计所需资料的义务，但在设计项目的实际执行过程中，乙方作为设计方，具有更高的专业能力和决策权。因此，在合同中弱化甲方为主导的地位，有助于确保设计项目的顺利进行，同时避免甲方过度干预乙方的设计工作。