建设工程施工合同-中英版.docx

《建设工程施工合同-中英版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同-中英版.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、合同编号：_地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的承包商，双方经协商一致，就甲方工程项目的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、合同价格2.1 乙方承担本合同工程项目的施工，合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 乙方应在合同签订后七个工作日内，向甲方提交正式的工程预算报告。三、合同工期3.1 工程开工日期：_年_月_日。3.2 工程竣工日期：_年_月_日。3.3 乙方应按照约定的工期完成工程施工，如有

2、特殊情况需延期，应提前七个工作日向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收标准：_4.3 工程质量保证期：自工程竣工验收合格之日起算，为期_年。五、付款方式及进度5.1 甲方按照乙方实际完成的工程进度支付工程款，支付比例为：_%。5.2 工程进度款支付时间为：每完成一个阶段的工程，甲方进行验收合格后五个工作日内支付。5.3 工程竣工验收合格后，甲方应在验收报告送达之日起五个工作日内支付剩余工程款。六、违约责任6.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：

3、逾期部分工程款的_%。6.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。七、争议解决7.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。7.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 工程图纸2. 工程预算报告3. 工程验收标准4. 相关法律法规及政策文件第二篇范文：第三方主体

4、+甲方权益主导合同编号：_地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的承包商，丙方为提供专业咨询和技术支持的第三方主体，甲方享有主导权，三方经协商一致，就甲方工程项目的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、第三方主体权益和义务2.1 丙方作为第三方主体，负责提供专业的技术咨询、图纸审查、质量监督等服务。2.2 丙方应确保提供的技术咨询和服务符合国家标准、行业标准和甲方的要求。2.3 丙方对施工过

5、程中的技术问题提供解决方案，并对乙方的施工方案进行审核和指导。2.4 丙方应配合甲方和乙方进行工程验收，确保工程质量符合约定标准。三、甲方权益和义务3.1 甲方享有对工程项目的最终决策权，包括工程设计、施工方案、工程预算等。3.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。3.3 甲方应按照约定时间支付工程款，如逾期支付，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。3.4 甲方在合同约定的质量保证期内，如发现工程质量问题，有权要求乙方进行修复或返工，并承担相应费用。四、乙方权益和义务4.1 乙方负责按照甲方的要求进行工程施工，确保工程质量符合约

6、定标准。4.2 乙方应遵守国家法律法规，按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况需延期，应提前七个工作日向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。4.3 乙方应接受甲方和第三方的监督和检查，按照要求提供相关资料和报告。4.4 乙方在合同约定的质量保证期内，如发现工程质量问题，应承担修复或返工的费用。五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。5.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。5.3 丙方未按照约定的服务标准和要求提供服务的，甲方有权要求丙

7、方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法律。6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 工程图纸2. 工程预算报告3. 工程验收标准4. 相关法律法规及政策文件第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方和乙方提供专业的技术咨询、质量监督和风险管理等服务，确保工程项目的

8、顺利进行和工程质量的稳定。第三方主体具有独立性和客观性，能够为甲方提供专业的建议和监督，有助于甲方更好地行使权益，确保工程项目的顺利实施。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程项目的业主，享有主导权和对工程项目的最终决策权。甲方的主导地位确保了甲方的权益得到充分保障，甲方可以根据自身的需求和利益进行工程的决策和管理。同时，甲方的主导地位也要求甲方承担相应的义务和责任，包括按照约定时间支付工程款、对工程质量进行监督和检查等。通过甲方的主导，可以确保工程项目的顺利进行，实现甲方的投资目标和利益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_地址：_联系人：_联系电话：_地址：_联系人：_联系电话：

9、_地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相关资质和能力的承包商，丙方为提供专业咨询和技术支持的第三方主体，乙方享有主导权，三方经协商一致，就甲方工程项目的施工事宜达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_二、第三方主体权益和义务2.1 丙方作为第三方主体，负责提供专业的技术咨询、图纸审查、质量监督等服务。2.2 丙方应确保提供的技术咨询和服务符合国家标准、行业标准和甲方的要求。2.3 丙方对施工过程中的技术问题提供解决方案，并对甲方的设计方案进行审核和指导。2.4 丙方应配合乙方

10、和甲方进行工程验收，确保工程质量符合约定标准。三、乙方权益和义务3.1 乙方负责按照甲方的要求进行工程施工，确保工程质量符合约定标准。3.2 乙方应遵守国家法律法规，按照约定的工期完成工程施工，如有特殊情况需延期，应提前七个工作日向甲方提出申请，经甲方批准后方可延期。3.3 乙方应接受甲方和第三方的监督和检查，按照要求提供相关资料和报告。3.4 乙方在合同约定的质量保证期内，如发现工程质量问题，应承担修复或返工的费用。四、甲方权益和义务4.1 甲方享有对工程项目的最终决策权，包括工程设计、施工方案、工程预算等。4.2 甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保工程质量符合约定标准。4.3 甲方

11、应按照约定时间支付工程款，如逾期支付，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。4.4 甲方在合同约定的质量保证期内，如发现工程质量问题，有权要求乙方进行修复或返工，并承担相应费用。五、违约责任5.1 乙方未按照约定的工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。5.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程款的_%。5.3 丙方未按照约定的服务标准和要求提供服务的，甲方有权要求丙方承担相应的违约责任。六、争议解决6.1 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国的法

12、律。6.2 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_丙方（盖章）：_签订日期：_年_月_日附件：1. 工程图纸2. 工程预算报告3. 工程验收标准4. 相关法律法规及政策文件乙方为主导的目的和意义：乙方作为承包商，在工程项目中承担实际的施工任务，因此乙方享有主导权，以确保施工的顺利进行和工程质量的保证。乙方的主导地位使得乙方能够更好地行使权益，如确定施工方案、工期安排和工程预算等。同时，乙方也需承担相应的义务和责任，如按约定完成工程施工、遵守法律法规和接受监督等。乙方为主导的目的和意义在于确保工程项目的顺利实施，实现乙方的施工目标和利益。弱化甲方为主导的意义和目的：在本次合同中，甲方的主导地位相对减弱，主要体现在甲方行使对工程项目的最终决策权，如设计方案、施工方案和预算等。甲方主要负责监督乙方的施工过程和质量，以及按约定时间支付工程款。甲方的主导地位的弱化是为了更好地发挥乙方在施工过程中的专业能力和主导作用，同时也有助于甲方与乙方之间的