建设工程施工合同标准文本.docx

《建设工程施工合同标准文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同标准文本.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同标准文本合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系电话：_联系人：_乙方（以下简称“承包商”）：_地址：_联系电话：_联系人：_鉴于甲方为进行建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：_1.2 工程地点：_1.3 工程内容：_1.4 工程规模：_1.5 工程预算：_第二条 合同价格2.1 本合同总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 乙方报价应包含全部施工内容的人工、材料、设备、机械、管理、税费等费用。2.3 合同价款支付方式及进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价

2、款的_%作为预付款；（2）工程进度达到_%时，甲方支付乙方工程总价款的_%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的_%作为尾款。第三条 施工期限3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和规模，保证工程在_年_月_日前竣工交付。3.2 乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向甲方提出申请，经甲方同意后方可延长。第四条 工程质量4.1 乙方应严格按照国家及行业的施工标准、规范和设计图纸进行施工，保证工程质量。4.2 工程验收合格标准如下：（1）工程质量应符合国家及行业的施工标准、规范和设计要求；（2）工程验收时，应提供完整的施工资料、验收资料和验收报告；（3）工程验收合格后，甲方应

3、向乙方支付尾款。第五条 材料和设备5.1 乙方应按照甲方提供的材料和设备清单，进行采购并保证质量。5.2 乙方应提前将采购的材料和设备送检，并提供检测报告。5.3 乙方在施工过程中，应妥善保管甲方提供的材料和设备，如有损坏或丢失，乙方应承担相应责任。第六条 违约责任6.1 乙方如未按照本合同约定的施工期限完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款0.1%逾期天数。6.2 甲方如未按照本合同约定的付款期限支付款项，应按照逾期天数向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：滞纳金=应付款项0.1%逾期天数。第七条 争议解决7.1 本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协

4、商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条 其他约定8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_1. 工程设计图纸2. 工程预算清单3. 材料和设备清单4. 施工进度计划第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系电话：_联系人：_乙方（以下简称“承包商”）：_地址：_联系电话：_联系人：_丙方（以下简称“第三方主体”）：_地址：_联系电话：_联系人：_鉴于甲方为进行建设

5、工程，需要乙方提供施工服务，引入第三方主体作为监督和保障甲乙双方权益的独立机构，经三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 第三方主体的责权利1.1 丙方作为独立第三方主体，负责对乙方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.2 丙方有权对乙方的施工过程进行现场检查，并要求乙方按照合同约定和国家及行业标准进行施工。1.3 丙方应向甲方定期提供工程进度报告和质量报告，并对工程验收结果负责。1.4 丙方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求乙方立即整改，并有权向甲方报告。1.5 丙方应承担因自身原因导致工程损失的责任，并按合同约定向甲方支付赔偿金。第二条 甲方权益保

6、障2.1 本合同总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2 甲方有权根据工程进度和质量情况，按照合同约定向乙方支付进度款和尾款。2.3 甲方有权要求丙方对乙方的施工过程进行监督，并保障甲方的合法权益。2.4 甲方在工程验收合格后，有权向乙方支付尾款。2.5 甲方在发现乙方有违反合同行为时，有权要求丙方进行调查，并保障甲方的合法权益。第三条 乙方的义务及限制3.1 乙方应按照本合同约定的工程内容和规模，保证工程在_年_月_日前竣工交付。3.2 乙方应严格按照国家及行业的施工标准、规范和设计图纸进行施工，保证工程质量。3.3 乙方应接受丙方的监督和管理，并按照丙方的要求进行施工过程的整改

7、。3.4 乙方在发生变更、停工、延期等情况时，应立即通知甲方和丙方。3.5 乙方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任。第四条 违约责任4.1 乙方如未按照本合同约定的施工期限完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款0.1%逾期天数。4.2 乙方如未按照本合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的修复费用，并按合同约定向甲方支付赔偿金。4.3 丙方如未按照本合同约定的监督职责履行，应承担相应的赔偿责任。第五条 争议解决5.1 本合同履行过程中如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条 其他约定6.1 本

8、合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 丙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_ 签订日期：_1. 工程设计图纸2. 工程预算清单3. 材料和设备清单4. 施工进度计划第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在确保工程项目的质量、安全、进度等目标的实现，维护甲乙双方的合法权益。第三方主体作为独立的监督和管理机构，可以对乙方的施工过程进行全面的监督和管理，确保工程按照合同约定和国家及行业标准进行施工。第三方主体还可以在发现乙方

9、有违反合同行为时，及时要求乙方进行整改，并向甲方报告，从而保障甲方的权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程项目的业主，有权对工程的质量、安全、进度等目标进行要求和监督。通过本合同的约定，甲方明确了自身的权益和利益，并引入第三方主体作为独立的监督和管理机构，以确保乙方的施工过程符合第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系电话：_联系人：_乙方（以下简称“承包商”）：_地址：_联系电话：_联系人：_丙方（以下简称“第三方主体”）：_地址：_联系电话：_联系人：_鉴于甲方为进行建设工程，需要乙方提供施工服务，引入第三方主体作为监督和保障甲乙双方权益的独立机构，

10、经三方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 第三方主体的责权利1.1 丙方作为独立第三方主体，负责对甲方的工程需求进行监督和管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。1.2 丙方有权对甲方的工程需求进行现场检查，并要求甲方按照合同约定和国家及行业标准进行工程需求的提供。1.3 丙方应向乙方定期提供工程进度报告和质量报告，并对工程验收结果负责。1.4 丙方在发现甲方有违反合同行为时，有权要求甲方立即整改，并有权向乙方报告。1.5 丙方应承担因自身原因导致工程损失的责任，并按合同约定向乙方支付赔偿金。第二条 乙方权益保障2.1 本合同总价款为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。2.2

11、乙方有权根据工程进度和质量情况，按照合同约定向甲方支付进度款和尾款。2.3 乙方有权要求丙方对甲方的工程需求进行监督，并保障乙方的合法权益。2.4 乙方在工程验收合格后，有权向甲方支付尾款。2.5 乙方在发现甲方有违反合同行为时，有权要求丙方进行调查，并保障乙方的合法权益。第三条 甲方的义务及限制3.1 甲方应按照本合同约定的工程内容和规模，保证工程在_年_月_日前竣工交付。3.2 甲方应严格按照国家及行业的施工标准、规范和设计图纸进行施工，保证工程质量。3.3 甲方应接受丙方的监督和管理，并按照丙方的要求进行施工过程的整改。3.4 甲方在发生变更、停工、延期等情况时，应立即通知乙方和丙方。3

12、.5 甲方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应的违约责任。第四条 违约责任4.1 甲方如未按照本合同约定的施工期限完成工程，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款0.1%逾期天数。4.2 甲方如未按照本合同约定的质量标准完成工程，应承担相应的修复费用，并按合同约定向乙方支付赔偿金。4.3 丙方如未按照本合同约定的监督职责履行，应承担相应的赔偿责任。第五条 争议解决5.1 本合同履行过程中如发生争议，三方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条 其他约定6.1 本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。6.2 本合同自三方签字（或盖章）之

13、日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 丙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_ 签订日期：_1. 工程设计图纸2. 工程预算清单3. 材料和设备清单4. 施工进度计划乙方为主导的目的和意义：乙方作为承包商，有权对工程的质量、安全、进度等目标进行要求和监督。通过本合同的约定，乙方明确了自身的权益和利益，并引入第三方主体作为独立的监督和管理机构，以确保甲方的工程需求得到满足。乙方还可以在发现甲方有违反合同行为时，及时要求丙方进行调查，并保障乙方的合法权益。弱化甲方为主导的意义和目的：在本合同中，甲方作为业主的角色被弱化，主要职责是按照合同约定提供工程内容和规模，并接受乙方和丙方的监督和管理。这种方式有助于平衡甲乙双方的权益，避免甲方过度干预乙方的施工过程，保障乙方的