园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同.docx

《园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同.docx（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同合同编号：_园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：鉴于业主拟进行园林绿化项目，为确保项目顺利进行，提高绿化质量，维护双方合法权益，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条 项目概况1.1 项目名称：_1.2 项目地点：_1.3 项目规模：_1.4 项目预算：_第二条 施工内容与要求2.1 施工方应根据业主提供的园林绿化设计方案及施工图纸，按照相关法律法规、行业标准及合同约定，完成园林绿化项目的施工。2.2 施工方应确保绿化植物的品种、规格、数量及质量符合设计要求和合同约定。2.3 施工方应按照

2、项目进度计划，合理安排施工周期，确保项目按时完成。2.4 施工方应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全无事故。第三条 质量保证3.1 施工方应对所施工的园林绿化项目质量全面负责，保证项目验收合格。3.2 施工完成后，施工方应按照合同约定进行绿化植物的保养和维护，确保绿化效果。3.3 项目验收不合格的，施工方应按照业主要求及时整改，直至达到合同约定的质量标准。第四条 合同价款与支付4.1 双方确认，本项目合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。4.2 业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。4.3 施工方完成合同约定的工作内容后，业主应按照合同约定进行验收，并在验收合格后支

3、付剩余合同价款。5.1 双方确认，本项目的施工期限为_日。5.2 施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向业主支付违约金。第六条 违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2 施工方如未按照设计要求、行业标准及合同约定进行施工，造成质量问题，应承担整改责任，并支付相应的违约金。6.3 业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金。第七条 争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条 合同

4、的生效、变更与解除8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。8.2 除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面变更或解除本合同。8.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_1. 园林绿化设计方案及施工图纸2. 项目进度计划3. 植物品种、规格、数量及质量要求4. 付款进度安排5. 违约金计算方式第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：第三

5、方（以下简称“监管方”）：鉴于业主拟进行园林绿化项目，为确保项目顺利进行，提高绿化质量，维护双方合法权益，引入第三方监管以保证施工过程的公正性和透明度，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条 项目概况1.1 项目名称：_1.2 项目地点：_1.3 项目规模：_1.4 项目预算：_第二条 施工内容与要求2.1 施工方应根据业主提供的园林绿化设计方案及施工图纸，按照相关法律法规、行业标准及合同约定，完成园林绿化项目的施工。2.2 施工方应确保绿化植物的品种、规格、数量及质量符合设计要求和合同约定。2.3 施工方应按照项目进度计划，合理安排施工周期，确保项目按时完成。2.4 施工方应承担

6、施工过程中的安全责任，确保施工安全无事故。第三条 监管方的职责与权益3.1 监管方应独立公正地对施工过程进行监督，确保施工方遵守合同约定，维护业主的合法权益。3.2 监管方应对施工方的施工质量、进度、安全等方面进行全面监管，发现问题及时通知业主和施工方，并督促施工方整改。3.3 监管方应定期向业主报告施工进度、质量情况及存在的问题，并提供必要的建议和解决方案。3.4 监管方在本合同约定的范围内，有权对施工方的施工行为进行制止，确保施工活动符合合同约定和法律法规要求。第四条 合同价款与支付4.1 双方确认，本项目合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。4.2 业主应按照双方约定的付款进度

7、，向施工方支付合同价款。4.3 施工方完成合同约定的工作内容后，业主应按照合同约定进行验收，并在验收合格后支付剩余合同价款。5.1 双方确认，本项目的施工期限为_日。5.2 施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向业主支付违约金。第六条 违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2 施工方如未按照设计要求、行业标准及合同约定进行施工，造成质量问题，应承担整改责任，并支付相应的违约金。6.3 业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金。6.4 监管方如未履行监管职责，导致

8、施工质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第七条 甲方权利与利益保障7.1 甲方有权按照合同约定，对施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合要求。7.2 甲方有权要求监管方定期提供施工进度和质量报告，对施工方的施工行为进行评价和建议。7.3 甲方在合同约定的范围内，有权对施工方的施工行为进行制止，确保施工活动符合合同约定和法律法规要求。7.4 甲方在项目验收合格后，有权按照合同约定，向施工方支付剩余合同价款。7.5 甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况，调整项目进度计划和质量要求。第八条 乙方的违约及限制条款8.1 施工方如未按照合同约定进行施工，甲方有权要求施工方立即整改，并支付

9、违约金。8.2 施工方如未按照合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求施工方支付违约金。8.3 施工方在施工过程中，如有违法行为，甲方有权报告相关部门，并要求施工方承担相应的法律责任。8.4 施工方在施工过程中，如有安全事故发生，甲方有权要求施工方立即停工，并承担相应的安全责任。第九条 争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导园林绿化项目管理手册含园林绿化施工合同甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：第三方（以下简称“监管方”）：鉴于业主拟进行园林绿化项目，为确保项目顺利进行，提高

10、绿化质量，维护双方合法权益，引入第三方监管以保证施工过程的公正性和透明度，经双方友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条 项目概况1.1 项目名称：_1.2 项目地点：_1.3 项目规模：_1.4 项目预算：_第二条 施工内容与要求2.1 施工方应根据业主提供的园林绿化设计方案及施工图纸，按照相关法律法规、行业标准及合同约定，完成园林绿化项目的施工。2.2 施工方应确保绿化植物的品种、规格、数量及质量符合设计要求和合同约定。2.3 施工方应按照项目进度计划，合理安排施工周期，确保项目按时完成。2.4 施工方应承担施工过程中的安全责任，确保施工安全无事故。第三条 监管方的职责与权益3.1 监

11、管方应独立公正地对施工过程进行监督，确保施工方遵守合同约定，维护业主的合法权益。3.2 监管方应对施工方的施工质量、进度、安全等方面进行全面监管，发现问题及时通知业主和施工方，并督促施工方整改。3.3 监管方应定期向业主报告施工进度、质量情况及存在的问题，并提供必要的建议和解决方案。3.4 监管方在本合同约定的范围内，有权对施工方的施工行为进行制止，确保施工活动符合合同约定和法律法规要求。第四条 合同价款与支付4.1 双方确认，本项目合同总价为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。4.2 业主应按照双方约定的付款进度，向施工方支付合同价款。4.3 施工方完成合同约定的工作内容后，业主应按照合同

12、约定进行验收，并在验收合格后支付剩余合同价款。5.1 双方确认，本项目的施工期限为_日。5.2 施工方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定向业主支付违约金。第六条 违约责任6.1 双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。6.2 施工方如未按照设计要求、行业标准及合同约定进行施工，造成质量问题，应承担整改责任，并支付相应的违约金。6.3 业主如未按照约定时间支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金。6.4 监管方如未履行监管职责，导致施工质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。第七条 乙方权利与利益保障

13、7.1 乙方有权按照合同约定，对施工过程进行监督和检查，确保施工质量符合要求。7.2 乙方有权要求监管方定期提供施工进度和质量报告，对施工方的施工行为进行评价和建议。7.3 乙方在合同约定的范围内，有权对施工方的施工行为进行制止，确保施工活动符合合同约定和法律法规要求。7.4 乙方在项目验收合格后，有权按照合同约定，向业主支付剩余合同价款。7.5 乙方在合同履行过程中，有权根据实际情况，调整项目进度计划和质量要求。第八条 甲方的违约及限制条款8.1 业主如未按照合同约定支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金。8.2 业主如未按照约定时间完成项目验收，乙方有权要求业主支付违约金。8.3 业主在合同履行过程中，如有违法行为，乙方有权报告相关部门，并要求业主承担相应的法律责任。8.4 业主在合同履行过程中，如有安全事故发生，乙方有权要求业主立即采取措施，并承担相应的安全责任。第九条 争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。