建设工程劳务承包合同(木工班).docx

《建设工程劳务承包合同(木工班).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程劳务承包合同(木工班).docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程劳务承包合同(木工班)合同编号：_甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于甲方为进行某项建设工程，需聘请专业劳务队伍进行木工作业，乙方自愿提供劳务承包服务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 合同范围与内容1.1 本合同的木工劳务承包范围包括但不限于：木材加工、木结构制作、木饰面施工、木制品安装等木工作业。1.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成木工作业，并保证作业质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第二条 劳务人员2.1 乙方应自行负责所派出劳务人员的工资、福利、保险等一切人事管理事项，并确保劳务人员具备相应的技能和资质。2.2 乙方应保证劳

2、务人员遵守甲方现场管理制度，服从甲方现场管理人员的指挥。第三条 工期与进度3.1 乙方应按照甲方提供的施工进度计划，合理安排劳务人员的工作，确保按期完成合同约定的劳务作业。3.2 乙方应提前通知甲方，如需延长工期，经甲方同意后方可延期。第四条 质量与安全4.1 乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求进行木工作业，确保工程质量。4.2 乙方应加强现场安全管理，严格遵守安全生产规定，确保劳务人员的人身安全和工程安全。第五条 劳务费用5.1 乙方向甲方提供的木工劳务费用为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。5.2 甲方支付乙方劳务费用的时间和方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付乙方

3、劳务费用的50%；（2）木工作业完成后，经甲方验收合格，支付乙方剩余的50%劳务费用。第六条 违约责任6.1 乙方未按照约定完成木工作业，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金 = 未完成劳务作业部分的费用 逾期天数 1%。6.2 甲方未按照约定时间支付劳务费用，乙方有权拒绝继续提供劳务，并有权要求甲方支付逾期支付劳务费用的违约金，违约金计算方式同上。第七条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同附件包括：1. 乙方劳务人员名单及资质证明；2. 乙方施工方案及工艺流程；3. 乙方安全生产措施及应急预案

4、；4. 其他双方约定的附件。第九条 其他约定9.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的劳务作业完成之日止。9.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_年_月_日（注：以上合同仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律法规进行调整和完善。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于甲方为进行某项建设工程，需聘请专业劳务队伍进行木工作业，乙方自愿提供劳务承包服务，丙方作为独立的第三方主体，负责对乙方进行质量、安全、进度等方面的

5、监督与评估，并协助甲方维护合法权益。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 合同范围与内容1.1 本合同的木工劳务承包范围包括但不限于：木材加工、木结构制作、木饰面施工、木制品安装等木工作业。1.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成木工作业，并保证作业质量符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。第二条 第三方主体的职责2.1 丙方作为第三方主体，负责对乙方进行质量、安全、进度等方面的监督与评估，确保乙方按照约定履行合同义务。2.2 丙方应定期向甲方提交监督报告，对乙方在合同履行过程中的质量、安全、进度等方面进行评估，并提出改进意见。2.3 丙方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方

6、立即改正，并向甲方报告。第三条 甲方权益保障3.1 甲方有权根据合同约定，对乙方进行现场检查，以确保乙方按照约定履行合同义务。3.2 甲方有权根据丙方的监督报告，对乙方进行考核，并根据考核结果对乙方进行奖惩。3.3 甲方在发现乙方存在违约行为时，有权要求乙方立即改正，并根据违约程度要求乙方支付违约金。第四条 劳务费用4.1 乙方向甲方提供的木工劳务费用为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。4.2 甲方支付乙方劳务费用的时间和方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付乙方劳务费用的50%；（2）木工作业完成后，经甲方验收合格，支付乙方剩余的50%劳务费用。第五条 违约责任5.1 乙方未按照约

7、定完成木工作业，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金 = 未完成劳务作业部分的费用 逾期天数 1%。5.2 甲方未按照约定时间支付劳务费用，乙方有权拒绝继续提供劳务，并有权要求甲方支付逾期支付劳务费用的违约金，违约金计算方式同上。5.3 丙方未按照约定履行监督职责，甲方有权要求丙方承担相应责任。第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同附件包括：1. 乙方劳务人员名单及资质证明；2. 乙方施工方案及工艺流程；3. 乙方安全生产措施及应急预案；4. 丙方监督报告模板；5. 其他双方约定的附件。第八

8、条 其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的劳务作业完成之日止。8.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_年_月_日第三方主体介入的意义和目的在于，可以有效地对乙方进行监督和管理，确保乙方按照约定履行合同义务，保障甲方的合法权益。第三方主体的介入也有利于规范乙方的施工行为，提高工程质量，确保工程安全。甲方为主导的目的和意义在于，通过本合同的约定，甲方可以对乙方进行严格的考核和管理，确保乙方按照约定履行合同义务。甲方也可以根据丙方的监督报告，对乙方进行奖惩，以激励乙方提高施工质量，

9、确保工程顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“雇主”）：乙方（以下简称“承包商”）：丙方（以下简称“第三方主体”）：鉴于甲方为进行某项建设工程，需聘请专业劳务队伍进行木工作业，乙方自愿提供劳务承包服务，丙方作为独立的第三方主体，负责对乙方进行质量、安全、进度等方面的监督与评估，并协助乙方维护合法权益。经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条 合同范围与内容1.1 本合同的木工劳务承包范围包括但不限于：木材加工、木结构制作、木饰面施工、木制品安装等木工作业。1.2 乙方应按照甲方的要求，按时完成木工作业，并保证作业质量符合国家相关法律法规、行业标准及

10、甲方要求。第二条 第三方主体的职责2.1 丙方作为第三方主体，负责对乙方进行质量、安全、进度等方面的监督与评估，确保乙方按照约定履行合同义务。2.2 丙方应定期向乙方提交监督报告，对乙方在合同履行过程中的质量、安全、进度等方面进行评估，并提出改进意见。2.3 丙方在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即改正，并向乙方报告。第三条 乙方权益保障3.1 乙方有权根据合同约定，对甲方进行现场检查，以确保甲方按照约定履行合同义务。3.2 乙方有权根据丙方的监督报告，对甲方进行考核，并根据考核结果对甲方进行奖惩。3.3 乙方在发现甲方存在违约行为时，有权要求甲方立即改正，并根据违约程度要求甲方支付违约

11、金。第四条 劳务费用4.1 乙方向甲方提供的木工劳务费用为人民币（大写）：_元整（小写）：_元。4.2 甲方支付乙方劳务费用的时间和方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付乙方劳务费用的50%；（2）木工作业完成后，经甲方验收合格，支付乙方剩余的50%劳务费用。第五条 违约责任5.1 甲方未按照约定完成木工作业，乙方有权按照逾期天数向甲方追讨违约金，违约金计算方式为：违约金 = 未完成劳务作业部分的费用 逾期天数 1%。5.2 甲方未按照约定时间支付劳务费用，乙方有权拒绝继续提供劳务，并有权要求甲方支付逾期支付劳务费用的违约金，违约金计算方式同上。5.3 丙方未按照约定履行监督职责，乙方有

12、权要求丙方承担相应责任。第六条 争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。本合同附件包括：1. 乙方劳务人员名单及资质证明；2. 乙方施工方案及工艺流程；3. 乙方安全生产措施及应急预案；4. 丙方监督报告模板；5. 其他双方约定的附件。第八条 其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的劳务作业完成之日止。8.2 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，丙方执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：签订日期：_年_月_日乙方为主导的目的和意义在于，通过本合同的约定，乙方可以对甲方进行严格的考核和管理，确保甲方按照约定履行合同义务。乙方也可以根据丙方的监督报告，对甲方进行奖惩，以激励甲方提高施工质量，确保工程顺利进行。弱化甲方为主导的意义和目的在于，本合同着重强调乙方的权益保障，使乙方在合同履行过程中具有更大的自主权和话语权。通过第三方主体的介入，乙方可以得到更好的质量、安全和进度保障，从而提高工程质量，确保工程顺利进行。