《建设工程施工合同(国标版).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程施工合同(国标版).docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、建设工程施工合同(国标版)合同编号:_甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:人民币(大写):_元整(小写):_元。二、合同价格2.1 本工程合同总价为人民币(大写):_元整(小写):_元。2.2 乙方在施工过程中,如需变更设计或增减工程量,应提前向甲方提出申请,经甲方批准后,根据实际情况调整合同价格。三、合同工
2、期3.1 合同约定的工期为_个月,自开工之日起计算。3.2 乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工,确保工程质量。4.2 工程验收不合格的,乙方应负责返工、整改,并承担相应费用。五、支付方式5.1 甲方按照工程进度,分阶段支付乙方工程款项。具体支付方式如下:(1)合同签订后_日内,支付合同总价款的_%;(2)工程进度达到_%后,支付合同总价款的_%;(3)工程验收合格后,支付合同总价款的_%。5.2 乙方开具等额的正规发票,甲方按照扣除税金后的金额支付。六、违约责任6.1 乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期
3、天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_%逾期天数。6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的_%逾期天数。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):_乙方(盖章):_签订日期:_1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程预算明细表4. 合同变更协议(如有)5. 其他相关文件(如有)第二篇范文:第三方主体+甲方
4、权益主导合同编号:_甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):丙方(以下简称“第三方主体”):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工,并由丙方提供相关服务的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:人民币(大写):_元整(小写):_元。二、第三方主体概况2.1 丙方具备相关行业资质和经验,负责提供_服务。2.2 丙方应确保提供的服务符合国家标准、行业标准和甲方的要求。三、甲方的权益与责任3.1
5、 甲方有权按照合同约定监督乙方的施工过程,并提出合理化建议。3.2 甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程,并确保工程质量。3.3 甲方有权要求丙方提供高质量的服务,并保障工程顺利进行。3.4 甲方在合同约定的期限内支付合同款项,否则应承担逾期支付的违约金。四、乙方的权益与责任4.1 乙方应按照合同约定进行施工,确保工程质量。4.2 乙方应接受甲方的监督和指导,及时整改不合规之处。4.3 乙方应按照合同约定完成工程,并承担因自身原因导致的工程延期责任。4.4 乙方应按照合同约定支付丙方的服务费用。五、第三方的权益与责任5.1 丙方应按照合同约定提供服务,并确保服务质量和效果。5.2 丙方应接受甲
6、乙双方的监督,及时改进不足之处。5.3 丙方应按照合同约定收取服务费用,并开具等额的正规发票。5.4 丙方在合同约定的期限内完成服务,并承担因自身原因导致的服务延误责任。六、违约责任与限制条款6.1 乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_%逾期天数。6.2 甲方如未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的_%逾期天数。6.3 丙方如未按照约定提供服务,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:服务费用的_%逾期天数。6.4 乙方、丙方如违反合同约定,导致甲方损失的,应承担相应的赔偿责任
7、。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1 本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。8.2 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):_乙方(盖章):_丙方(盖章):_签订日期:_1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程预算明细表4. 合同变更协议(如有)5. 其他相关文件(如有)第三方介入的意义和目的:第三方主体的介入,有利于甲方对工程质量和进度的把控,通过第三方主体的专业服务,提高工程的质量和效率。第三方主体作为独立的合同主体,对乙方形成一定的制约力,有利于保障甲
8、方的权益。甲方为主导的目的和意义:甲方作为工程的投资方和受益方,主导合同的签订和履行,有利于保障甲方的利益。通过明确甲方的权益和责任,确保乙方和第三方主体按照合同约定履行义务,保障工程的顺利进行,实现甲方的投资回报。甲方为主导也有利于提高合同的执行力和效率。第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导合同编号:_甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):丙方(以下简称“第三方主体”):根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等法律法规的规定,甲乙丙三方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工,并由丙方提供相关服务的事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1 工
9、程名称:_1.2 工程地点:_1.3 工程规模:_1.4 工程内容:_1.5 工程预算:人民币(大写):_元整(小写):_元。二、第三方主体概况2.1 丙方具备相关行业资质和经验,负责提供_服务。2.2 丙方应确保提供的服务符合国家标准、行业标准和甲方的要求。三、乙方的权益与责任3.1 乙方有权按照合同约定监督甲方的支付行为,并要求甲方按时支付工程款项。3.2 乙方有权要求甲方提供必要的工作条件和便利,以确保工程的顺利进行。3.3 乙方有权要求丙方提供高质量的服务,并保障工程顺利进行。3.4 乙方应按照合同约定完成工程,并确保工程质量。四、甲方的权益与责任4.1 甲方应按照合同约定支付工程款项
10、,否则应承担逾期支付的违约金。4.2 甲方应提供必要的工作条件和便利,以确保工程的顺利进行。4.3 甲方应接受乙方的监督和指导,及时整改不合规之处。4.4 甲方应按照合同约定接受丙方的服务。五、第三方的权益与责任5.1 丙方应按照合同约定提供服务,并确保服务质量和效果。5.2 丙方应接受甲乙双方的监督,及时改进不足之处。5.3 丙方应按照合同约定收取服务费用,并开具等额的正规发票。5.4 丙方在合同约定的期限内完成服务,并承担因自身原因导致的服务延误责任。六、违约责任与限制条款6.1 甲方如未按照约定时间支付工程款项,应按照逾期天数向乙方支付违约金,违约金计算方式为:应付款项的_%逾期天数。6
11、.2 乙方如未按照约定时间完成工程,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:合同总价款的_%逾期天数。6.3 丙方如未按照约定提供服务,应按照逾期天数向甲方支付违约金,违约金计算方式为:服务费用的_%逾期天数。6.4 甲方、乙方如违反合同约定,导致丙方损失的,应承担相应的赔偿责任。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1 本合同一式三份,甲乙丙三方各执一份。8.2 本合同自三方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程验收合格之日止。甲方(盖章):_乙方(盖章):_丙方(盖章):_签订日期:_1. 工程设计文件2. 施工图纸3. 工程预算明细表4. 合同变更协议(如有)5. 其他相关文件(如有)乙方为主导的目的和意义:乙方作为施工方,主导合同的签订和履行,有利于保障乙方的权益。通过明确乙方的权益和责任,确保甲方和第三方主体按照合同约定履行义务,保障工程的顺利进行,实现乙方的合法权益。乙方为主导也有利于提高合同的执行力和效率。弱化甲方为主导的意义和目的:在合同中弱化甲方为主导的地位,有助于平衡甲乙双方的权力,避免甲方滥用权力损害乙方权益。弱化甲方为主导也有利于促进甲乙双方的合作,共同推动工程的顺利进行,实现双方的合法权益。
限制150内