模板建设工程施工协议书.docx

《模板建设工程施工协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模板建设工程施工协议书.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、模板建设工程施工协议书合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系方式：_乙方（以下简称“施工方”）：_地址：_联系方式：_鉴于甲方为进行模板建设工程，需要乙方提供施工服务，经双方友好协商，特订立本协议书，以共同遵守。第一条 工程内容1.1 本工程的名称为：_1.2 本工程的地点为：_1.3 本工程的施工范围包括：_第二条 施工期限本工程的施工期限为：_，自双方签字之日起计算。第三条 施工质量标准乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量达到：_。第四条 工程款支付4.1 双方约定工程款分为：_期支付，具体支付时间及金额如下：（1）第一期支付：合同签订后_日

2、内，支付工程款的_%；（2）第二期支付：工程进度达到_时，支付工程款的_%；（3）第三期支付：工程验收合格后，支付工程款的_%。4.2 工程款支付方式为：_。第五条 施工方的义务5.1 乙方应按照约定的工期完成施工任务，确保工程质量。5.2 乙方应遵守国家法律法规，严格遵循施工安全操作规程，确保施工安全。5.3 乙方应负责施工期间的环境保护工作，遵守相关环保法规。第六条 甲方的义务6.1 甲方应按照约定时间支付工程款，不得无故拖欠。6.2 甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于：施工场地、水电供应、交通保障等。6.3 甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于：施工许可、安全生产许可等。

3、第七条 违约责任7.1 乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_。7.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_。第八条 争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条 其他约定9.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_1. 施工图纸2. 施工规范和技术要求3. 环保法规4. 施工安全操作规程5. 其他相关文

4、件（注：本示例仅供参考，实际合同内容需根据具体项目情况调整。合同编号、甲方、乙方信息等均为虚构，请自行替换。）第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系方式：_乙方（以下简称“施工方”）：_地址：_联系方式：_丙方（以下简称“第三方主体”）：_地址：_联系方式：_鉴于甲方为进行模板建设工程，需要乙方提供施工服务，引入丙方作为第三方主体提供相关支持，经双方友好协商，特订立本协议书，以共同遵守。第一条 工程内容1.1 本工程的名称为：_1.2 本工程的地点为：_1.3 本工程的施工范围包括：_第二条 第三方主体的义务2.1 丙方作为第三方主体，应负责提

5、供：_。2.2 丙方应确保提供的物资、设备等符合：_。2.3 丙方应按照约定的时间、质量要求完成提供任务。第三条 甲方的权利和利益3.1 甲方有权按照约定时间接收丙方提供的物资、设备等。3.2 甲方有权对丙方提供的物资、设备等进行检验，如有不符合约定的，甲方有权要求丙方更换或修复。3.3 甲方有权根据工程进度，向乙方支付工程款。3.4 甲方有权要求乙方按照约定时间、质量要求完成施工任务。第四条 乙方的义务和限制4.1 乙方应按照约定的工期完成施工任务，确保工程质量达到：_。4.2 乙方应遵守国家法律法规，严格遵循施工安全操作规程，确保施工安全。4.3 乙方应按照甲方要求，接受丙方提供的物资、设

6、备等。4.4 乙方应在甲方要求的时间内，完成对丙方提供的物资、设备等的检验。第五条 违约责任5.1 乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_。5.2 甲方未按照约定时间支付工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_。5.3 丙方未按照约定时间、质量要求完成提供任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：_。第六条 争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2 本协议自三方签字（或盖章）之日起生效。

7、甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 丙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_1. 施工图纸2. 施工规范和技术要求3. 环保法规4. 施工安全操作规程5. 其他相关文件在第三方主体介入的情况下，本协议更加明确了甲方的权益主导地位。甲方不仅拥有对乙方和丙方的违约责任追究权，还有对工程质量和进度的优先权利。丙方的介入，使得甲方在施工过程中有了更多的选择和保障，丙方作为独立的第三方主体，其提供的物资、设备等更有保障，更有利于甲方权益的实现。总结第三方介入的意义和目的，主要是为了保障甲方的权益，提高工程的质量和效率。第三方主体的介入，使得甲方在施工

8、过程中有了更多的控制权和话语权，可以更好地保障甲方的利益。第三方主体的介入也有利于施工过程的顺利进行，提高了工程的质量和效率。本协议的目的是明确甲乙丙三方的权责，以甲方的权益为主导，确保工程的质量和进度。通过详细的违约责任追究条款和权益保障条款，本协议旨在保障甲方的权益，提高工程的质量和效率。第三方主体的介入也使得本协议更加全面和严谨，有利于施工过程的顺利进行。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：_地址：_联系方式：_乙方（以下简称“施工方”）：_地址：_联系方式：_丙方（以下简称“第三方主体”）：_地址：_联系方式：_鉴于甲方为进行模板建设工程，需要乙方

9、提供施工服务，引入丙方作为第三方主体提供相关支持，经双方友好协商，特订立本协议书，以共同遵守。第一条 工程内容1.1 本工程的名称为：_1.2 本工程的地点为：_1.3 本工程的施工范围包括：_第二条 乙方的权利和利益2.1 乙方有权按照约定时间接收丙方提供的物资、设备等。2.2 乙方有权对丙方提供的物资、设备等进行检验，如有不符合约定的，乙方有权要求丙方更换或修复。2.3 乙方有权根据工程进度，向甲方支付工程款。2.4 乙方有权要求甲方按照约定时间、质量要求完成设计任务。第三条 丙方的义务3.1 丙方作为第三方主体，应负责提供：_。3.2 丙方应确保提供的物资、设备等符合：_。3.3 丙方应

10、按照约定的时间、质量要求完成提供任务。第四条 甲方的义务和限制4.1 甲方应按照约定的工期完成设计任务，确保设计质量达到：_。4.2 甲方应遵守国家法律法规，严格遵循设计规范，确保设计安全。4.3 甲方应按照乙方要求，接受丙方提供的物资、设备等。4.4 甲方应在乙方要求的时间内，完成对丙方提供的物资、设备等的检验。第五条 甲方违约责任5.1 甲方未按照约定时间完成设计任务的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：_。5.2 甲方未按照约定时间、质量要求完成设计任务的，乙方有权要求甲方重新设计。第六条 争议解决本协议履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人

11、民法院提起诉讼。第七条 其他约定7.1 本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。7.2 本协议自三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 丙方（盖章）：_代表（签名）：_ 代表（签名）：_ 代表（签名）：_签订日期：_ 签订日期：_1. 设计图纸2. 设计规范和技术要求3. 相关法律法规4. 设计安全操作规程5. 其他相关文件在第三方主体介入的情况下，本协议更加明确了乙方的权益主导地位。乙方不仅拥有对甲方和丙方的违约责任追究权，还有对设计质量和进度的优先权利。丙方的介入，使得乙方在施工过程中有了更多的选择和保障，丙方作为独立的第三方主体，其提供的物资、设备等更有保障，更有利于乙方权益的实现。总结乙方为主导的目的和意义，主要是为了保障乙方的权益，提高工程的质量和效率。第三方主体的介入，使得乙方在施工过程中有了更多的控制权和话语权，可以更好地保障乙方的利益。第三方主体的介入也有利于施工过程的顺利进行，提高了工程的质量和效率。本协议的目的是明确甲乙丙三方的权责，以乙方的权益为主导，确保工程的质量和进度。通过详细的违约责任追究条款和权益保障条款，本协议旨在保障乙方的权益，提高工程的质量和效率。第三方主体的介入也使得本协议更加全面和严谨，有利于施工过程的顺利进行。