【管理】北京市园林绿化建设工程施工合同.docx

《【管理】北京市园林绿化建设工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【管理】北京市园林绿化建设工程施工合同.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【管理精品】北京市园林绿化建设工程施工合同合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：地址：_联系人：_联系电话：_乙方（以下简称“承包商”）：地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为北京市园林绿化建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就北京市园林绿化建设工程施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：北京市园林绿化建设工程1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：包括但不限于绿化种植、景观建设、设施安装等。二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币_元（大写：_元整），币种为人民币。2.2 乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料

2、、设备、运输、施工、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1 工程预计开工日期为_年_月_日。3.2 工程预计竣工日期为_年_月_日。3.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应提前_天向甲方提出申请，并征得甲方同意。四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任，具体保修期限及内容详见附件一。五、付款方式5.1 甲方按照工程进度分阶段支付合同价款，具体支付比例和时间详见附件二。5.2 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约

3、金，违约金计算方式详见附件三。6.2 甲方未按照约定时间支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件三。七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件一：工程保修期限及内容附件二：付款比例及时间附件三：违约金计算方式注：本合同中的空格部分由甲方和

4、乙方根据实际情况填写。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：地址：_联系人：_联系电话：_乙方（以下简称“承包商”）：地址：_联系人：_联系电话：_第三方主体（以下简称“监管方”）：地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为北京市园林绿化建设工程的业主，乙方为具备相应资质和能力的承包商，监管方作为独立的第三方主体，对甲乙双方进行监督和管理，确保工程质量和进度，经三方友好协商，就北京市园林绿化建设工程施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：北京市园林绿化建设工程1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：包括但不限于绿化种植、景观建设、

5、设施安装等。二、合同金额2.1 本合同总价款为人民币_元（大写：_元整），币种为人民币。2.2 乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、施工、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1 工程预计开工日期为_年_月_日。3.2 工程预计竣工日期为_年_月_日。3.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应提前_天向甲方提出申请，并征得甲方同意。四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任，具体保修期限及内容详见附件一。五、甲方权益保障5.1 甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合约定

6、要求。5.2 甲方有权根据工程实际情况调整工程内容、规模、工期等，乙方应予以配合。5.3 甲方有权要求乙方提供工程进度报告、质量检测报告等相关资料。5.4 甲方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，乙方应按照变更要求进行施工。六、付款方式6.1 甲方按照工程进度分阶段支付合同价款，具体支付比例和时间详见附件二。6.2 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。七、乙方的违约及限制条款7.1 乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件三。7.2 乙方施工质量不符合约定标准，甲方有权要求乙方整改或重新施工，相关费用由乙方承担。7.3 乙方在合同履行过程中

7、出现违法行为，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应法律责任。八、监管方的职责和权益8.1 监管方负责对甲乙双方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。8.2 监管方有权对甲乙双方的合同履行情况进行评估，并提出改进建议。8.3 监管方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，并对甲方提出的合理要求予以配合。8.4 监管方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应法律责任。九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，监管方保留一份。10.

8、2 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_监管方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_监管方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件一：工程保修期限及内容附件二：付款比例及时间附件三：违约金计算方式第三方介入的意义和目的在于，通过引入独立的监管方，对甲乙双方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度，维护甲方的合法权益。同时，监管方的介入也有助于解决甲乙双方在合同履行过程中可能出现的争议和问题，保证工程的顺利进行。甲方为主导的目的和意义在于，通过在合同中明确甲方的权益保障和违约责任，确保甲方的利益得到充分保障第三

9、篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同编号：_甲方（以下简称“业主”）：地址：_联系人：_联系电话：_乙方（以下简称“承包商”）：地址：_联系人：_联系电话：_第三方主体（以下简称“监管方”）：地址：_联系人：_联系电话：_鉴于甲方为某大型商业综合体的开发商，乙方为具备相应资质和能力的承包商，监管方作为独立的第三方主体，对甲乙双方进行监督和管理，确保工程质量和进度，经三方友好协商，就该商业综合体建设施工事项达成如下合同：一、工程概况1.1 工程名称：某大型商业综合体建设施工项目1.2 工程地点：_1.3 工程规模：_1.4 工程内容：包括但不限于建筑施工、装修装饰、设施安装等。二、合同金额2.1

10、 本合同总价款为人民币_元（大写：_元整），币种为人民币。2.2 乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、运输、施工、管理、税费等一切费用。三、合同工期3.1 工程预计开工日期为_年_月_日。3.2 工程预计竣工日期为_年_月_日。3.3 乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应提前_天向甲方提出申请，并征得甲方同意。四、质量标准4.1 乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保工程质量。4.2 工程验收合格后，乙方应承担一定期限的保修责任，具体保修期限及内容详见附件一。五、乙方权益保障5.1 乙方有权要求甲方按照约定时间支付合同价款。5.2 乙方有权对甲方提出的工程变更和要求进行

11、评估，并据此调整工程进度和费用。5.3 乙方有权对施工过程中的问题进行咨询和解决，甲方应予以配合。5.4 乙方有权在合同约定的范围内对工程进行变更，甲方应予以认可。六、付款方式6.1 甲方按照工程进度分阶段支付合同价款，具体支付比例和时间详见附件二。6.2 乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付相应款项。七、甲方的违约及限制条款7.1 甲方未按照约定时间支付价款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件三。7.2 甲方提出的工程变更和要求不符合合同约定，乙方有权拒绝执行。7.3 甲方在合同履行过程中出现违法行为，乙方有权终止合同，并要求甲方承担相应法律责任。八、监管方的职责和权益8

12、.1 监管方负责对甲乙双方的施工过程进行监督和管理，确保工程质量和进度。8.2 监管方有权对甲乙双方的合同履行情况进行评估，并提出改进建议。8.3 监管方应定期向甲方报告工程进度和质量情况，并对甲方提出的合理要求予以配合。8.4 监管方在合同履行过程中，如有违约行为，应承担相应法律责任。九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，一式三份，甲乙双方各执一份，监管方保留一份。10.2 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_监管方（盖章）：_甲方代表（签名）：_乙方代表（签名）：_监管方代表（签名）：_签订日期：_年_月_日附件一：工程保修期限及内容附件二：付款比例及时间附件三：违约金计算方式乙方为主导的目的和意义在于，通过在合同中明确乙方的权益保障和违约责任，确保乙方的利益得到充分保障。同时，通过增加甲方的违约及限制条款，对甲方的行为进行约束，从而维护乙方的合法权益。弱化甲方为主导的意义和目的在于，强调乙方的角色和权益，使乙方在合同履行过程中具有更大的自主权和话语权。这有助于促进乙方的积极性和责任心，确保工程的顺利进行。