标准版承包工程合同样书.docx

《标准版承包工程合同样书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准版承包工程合同样书.docx（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第一篇范文：合同编号：填写合同编号标准版承包工程合同样书甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址代表人：填写甲方代表人姓名乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址代表人：填写乙方代表人姓名鉴于甲方为工程项目的业主，依据相关法律法规，需选定承包单位进行建设；乙方愿意承包该工程项目，并承诺按期、保质、保量完成工程建设。双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程项目1.1本工程项目的名称：填写工程项目名称1.2本工程项目的地点：填写工程项目地点1.3本工程项目的规模：填写工程项目规模1.4本工程项目的质量标准：填写工程项目质量标准1.5本工程项目的工期：填写工程项目工期第二

2、条承包内容2.1乙方承担本工程项目的全部施工任务，并按照甲方的要求提供相应的设计、施工、设备安装、调试、培训等服务。2.2乙方负责本工程项目的材料采购、设备采购、人员配置、施工组织、质量控制、安全管理等工作。2.3乙方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求完成本工程项目，并承担因自身原因导致工程延误、质量不合格、安全事故等的责任。第三条合同价格3.1本合同的价格为：填写合同总价元（大写：填写合同总价大写）。3.2合同价格包括：工程项目的施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、利润及风险费用等。3.3合同价格的支付方式、支付时间及支付比例，按照双方约定的付款条款执行。第四条工期4.1乙

3、方应按照本合同约定的工期完成工程项目。4.2乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量5.1乙方应保证工程项目的质量符合本合同约定的质量标准。5.2乙方如因自身原因导致工程质量不合格，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第六条保密6.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密、技术秘密、运营数据等进行严格保密。6.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露合同内容及与合同相关的任何信息。第七条违约责任7.1乙方如未按照合同约定的质量、时间、成本等要求完成工程项目，应承担相应的违约责任。7.2甲方如未按照合同约定的付款条款支付合同价款，应承担相

4、应的违约责任。7.3双方在其他合同条款上的违约行为，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和解除9.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同生效后，除非依法、依规、依约定不得随意变更或解除合同。9.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。第十条其他约定10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：填写甲方盖章乙方（盖章）：填写

5、乙方盖章甲方代表人（签字）：填写甲方代表人签字乙方代表人（签字）：填写乙方代表人签字签订日期：填写签订日期附件：如有附件，请列出附件名称及编号，如：“附件一：工程设计图纸编号”第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导标准版承包工程合同样书甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址代表人：填写甲方代表人姓名乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址代表人：填写乙方代表人姓名第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址代表人：填写第三方代表人姓名鉴于甲方为工程项目的业主，依据相关法律法规，需选定承包单位进行建设；乙方愿意承包该工程项目，并承诺按期、保质、保量完成工程建设。同时，甲方为了保障自身权益，引入第三方作为监

6、管和质量保障的主体。双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程项目1.1本工程项目的名称：填写工程项目名称1.2本工程项目的地点：填写工程项目地点1.3本工程项目的规模：填写工程项目规模1.4本工程项目的质量标准：填写工程项目质量标准1.5本工程项目的工期：填写工程项目工期第二条承包内容2.1乙方承担本工程项目的全部施工任务，并按照甲方的要求提供相应的设计、施工、设备安装、调试、培训等服务。2.2乙方负责本工程项目的材料采购、设备采购、人员配置、施工组织、质量控制、安全管理等工作。2.3乙方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求完成本工程项目，并承担因自身原因

7、导致工程延误、质量不合格、安全事故等的责任。第三条合同价格3.1本合同的价格为：填写合同总价元（大写：填写合同总价大写）。3.2合同价格包括：工程项目的施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、利润及风险费用等。3.3合同价格的支付方式、支付时间及支付比例，按照双方约定的付款条款执行。第四条工期4.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程项目。4.2乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量5.1乙方应保证工程项目的质量符合本合同约定的质量标准。5.2乙方如因自身原因导致工程质量不合格，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第六条第三方主体的

8、责权利6.1第三方作为独立的监管机构，有权对乙方的施工过程进行全面的监督和管理。6.2第三方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行评估，并提出改进意见。6.3第三方应按照甲方的要求，提供合格的监督人员，并对监督人员的失职行为承担责任。6.4第三方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求，提供合格的监管服务，并承担因自身原因导致工程延误、质量不合格、安全事故等的责任。第七条甲方权益保障7.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，并有权要求乙方按照甲方的要求进行整改。7.2甲方有权根据合同约定，对乙方进行奖励或罚款。7.3甲方在合同履行过程中，如有合理理由需要解除或变更合同，有权按照合同约定的方式进

9、行。7.4甲方在合同履行过程中，如发现乙方有违约行为，有权要求乙方承担相应的违约责任。第八条违约责任8.1乙方如未按照合同约定的质量、时间、成本等要求完成工程项目，应承担相应的违约责任。8.2甲方如未按照合同约定的付款条款支付合同价款，应承担相应的违约责任。8.3第三方如未按照合同约定的监管要求提供合格的监管服务，应承担相应的违约责任。8.4双方在其他合同条款上的违约行为，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字盖章之日

10、起生效。10.2合同生效后，除非依法、依规、依约定不得随意变更或解除合同。10.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。附件：如有附件，请列出附件名称及第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导标准版承包工程合同样书甲方：填写甲方全称地址：填写甲方地址代表人：填写甲方代表人姓名乙方：填写乙方全称地址：填写乙方地址代表人：填写乙方代表人姓名第三方：填写第三方全称地址：填写第三方地址代表人：填写第三方代表人姓名鉴于甲方为工程项目的业主，依据相关法律法规，需选定承包单位进行建设；乙方愿意承包该工程项目，并承诺按期、保质、保量完成工程建设。同时，乙方为了保障自身权益，引入第三方作为监管和质量保

11、障的主体。双方为明确各自的权利义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程项目1.1本工程项目的名称：填写工程项目名称1.2本工程项目的地点：填写工程项目地点1.3本工程项目的规模：填写工程项目规模1.4本工程项目的质量标准：填写工程项目质量标准1.5本工程项目的工期：填写工程项目工期第二条承包内容2.1乙方承担本工程项目的全部施工任务，并按照甲方的要求提供相应的设计、施工、设备安装、调试、培训等服务。2.2乙方负责本工程项目的材料采购、设备采购、人员配置、施工组织、质量控制、安全管理等工作。2.3乙方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求完成本工程项目，并承担因自身原因导致工程延

12、误、质量不合格、安全事故等的责任。第三条合同价格3.1本合同的价格为：填写合同总价元（大写：填写合同总价大写）。3.2合同价格包括：工程项目的施工费用、材料费用、设备费用、人工费用、管理费用、利润及风险费用等。3.3合同价格的支付方式、支付时间及支付比例，按照双方约定的付款条款执行。第四条工期4.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程项目。4.2乙方如因自身原因导致工程延误，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第五条质量5.1乙方应保证工程项目的质量符合本合同约定的质量标准。5.2乙方如因自身原因导致工程质量不合格，应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。第六条第三方主体的责权利6.

13、1第三方作为独立的监管机构，有权对乙方的施工过程进行全面的监督和管理。6.2第三方有权对乙方的施工质量、进度、安全等方面进行评估，并提出改进意见。6.3第三方应按照甲方的要求，提供合格的监督人员，并对监督人员的失职行为承担责任。6.4第三方应按照合同约定的时间、质量、成本等要求，提供合格的监管服务，并承担因自身原因导致工程延误、质量不合格、安全事故等的责任。第七条乙方权益保障7.1乙方有权对甲方的履行行为进行监督，并有权要求甲方按照乙方的要求进行整改。7.2乙方有权根据合同约定，对甲方进行奖励或罚款。7.3乙方在合同履行过程中，如有合理理由需要解除或变更合同，有权按照合同约定的方式进行。7.4

14、乙方在合同履行过程中，如发现甲方有违约行为，有权要求甲方承担相应的违约责任。第八条甲方违约及限制条款8.1甲方如未按照合同约定的付款条款支付合同价款，应承担相应的违约责任。8.2甲方如未按照合同约定的义务提供必要的施工条件，应承担相应的违约责任。8.3甲方如干涉乙方的正常施工，导致工程延误或质量问题，应承担相应的违约责任。8.4甲方在合同履行过程中，如违反法律法规，导致工程被迫停工，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同生效后，除非依法、依规、依约定不得随意变更或解除合同。10.3合同的变更或解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。附件：如有附件，请