2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案(典型题).docx

《2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案(典型题).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案(典型题).docx（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、C.偏离井筒中心线，并偏离提升机一侧D.偏离井筒中心线，并靠近提升机一侧【答案】D多选题（共20题）1、关于立井井筒的施工吊盘，说法正确的是。（）。A.吊盘圈梁必须为一完整的闭合圆弧梁B.吊盘的主梁必须为一根完整的钢梁，且两根主梁应尽量对称布置C.吊盘上应设置井筒测量孔D.吊盘上安置的各种施工设施应尽量均衡布置E.吊盘一般采用提升机悬吊【答案】BCD2、矿井安全供电规定的内容有（）。A.矿井应有两回电源线路B.主要通风、提升等主要设备房，应各有两回路供电线路C.井下供电系统必须有符合要求的供电系统设计及保护整定校验D.施工现场临时用电工程必须设置专用的保护零线E.防爆环境中的防爆设备必须有防爆

2、合格证【答案】ABCD3、钢结构的主要特点有（）0A.材质均匀，材料强度高B.制造简便，施工方便，工业化程度高C.钢材焊接性良好，可满足制造各种复杂结构形状的连接需要D.耐腐蚀性好，不易锈蚀E.钢材耐热且防火【答案】ABC4、衡量钢材强度的指标有（）oA.弹性模量B.冷弯性能C.屈服强度D.冲击韧性E.抗拉强度【答案】AC5、关于矿井井底车场的水仓结构，说法正确的是（）。A.井底水仓由两个独立的大水池构成B.水仓底板应铺设有轨道C.水仓入口是井底车场巷道最低处D.两个水仓间设有联络通道E.水仓末端连接泵房的吸水井【答案】BC6、多层装配式钢筋混凝土结构房屋的施工特点是（）oA.房屋高度较大B.

3、构件类型少、数量大C.各类构件接头处理复杂D.技术要求较高E.施工场地相对较小【答案】ACD7、起重与吊装工作的安全管理规定说法正确的是()oA.非本工程施工人员严禁进入吊装施工现场B.施工指挥和操作人员均需佩戴标记C.作业区域设有警戒标志，必要时派人监护D.吊装过程中发生意外，各操作岗位应迅速撤离现场E.施工人员必须戴好安全帽【答案】ABC8、水位的观测资料可用于解决的问题包括()oA.利用水位观测了解岩石的孔隙B.利用水位观测预报透水事故的发生C.利用水位观测了解断层的导水性D.利用水位观测了解突水水源层位E.利用水位观测孔了解地下水与地表水的补给关系【答案】BCD9、矿井开拓方式既影响着

4、矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿井 生产时期的技术面貌和经济效益，具体包括()等。A.矿井生产系统的总体部署B.矿井生产能力和井田范围的合理确定C.井田内的划分、井田开拓方式的确定D.井筒建设质量E.主要运输大巷的布置方式及井底车场形式【答案】ABC10、根据金属非金属矿山安全规程GB164232006的规定，下列关于露天 矿山一般规定的说法，正确的是()。A.露天采场的平胴口等处，都必须采取妥善的防洪措施B.有滑坡可能的矿山，必须加强防滑坡措施C.道路有侧沟时，其与侧沟外侧的距离，不得小于0.5mD.设备移动时，禁止人员上下，在可能危及人员安全的地点，要设置安全标示E.矿山铁路两

5、侧堆放物品时，在放物边缘与铁路建筑接近限界的距离，不得小 于 0. 75m【答案】AC11、金属非金属矿山建立的安全生产应急体系，应重点关注()等重大风险内 谷。A.透水B.地压灾害C.尾矿库溃坝D.瓦斯突出灾害E.中毒和窒息12、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，包括()。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.止水法【答案】ABCD13、电力起爆系统的组成包括()oA.导线B.导火索C.电雷管D.起爆电源E.炸药【答案】ACD14、钢结构的连接方法有()oA.焊接B.承插连接C.钾接D.普通螺栓连接E.高强度螺栓连接【答案】ACD15、工程索赔文件内容包括（）oA.

6、综述部分B.论证部分C.索赔款项（或工期）计算部分D.证据部分E.索赔成立的条件【答案】ABCD16、肝石、废石的处理规定中，对其堆积和排弃的要求包括（）。A.对有利用价值的肝石、矿石，应综合利用？B.对含硫高和其他有害成分的砰石应经处理后排弃？C.粗粒干尾矿（煤砰石）可采用锥形尾矿堆进行堆放？D.其他尾矿或肝石均可经压碎后作为铺路的路渣？E.不能达标的尾矿水应找蓄水池保存【答案】ABC17、应及时进行水文地质观测和编录的情况有（）等。A.新开掘立井井筒施工B.主要穿层石门施工C.井巷施工遇到陷落柱时D.井巷施工遇到裂隙时E.井巷穿过含水层时【答案】ABC18、关于屋面建筑防水卷材搭接，说法正

7、确的有（）。A.屋面的防水搭接缝有屋面的和屋脊上的两种B.垂直于屋脊的搭接应顺年最大频率风向搭接C.合成高分子卷材的搭接缝宜用与材料相容的密封膏封严D.两层卷材的搭接缝重叠可减少其漏水影响E.平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向【答案】BC19、关于巷道锚喷支护的说法，正确的是（）oA.锚喷支护可以与其他支护方法联合使用，以提高支护效果B.锚杆支护不能独立使用，必须与喷混凝土支护联合使用C.喷混凝土支护的主要作用在于封闭围岩、防止风化，自身没有支护能力D.锚喷支护既可作为永久支护，也可作为临时支护E.锚喷支护可用于各种工程条件，包括工作面涌水具有腐蚀性的情况【答案】AD20、矿业工程施工安全检查的方

8、式，主要有（）。A.定期检查B.专业检查C.季节检查D.交叉检查E.经常性检查【答案】ABC大题(共10题)一、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行 建设工程工程量清单计价规范GB505002013,合同工期10个月，工期自 2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为112万元。建设单位 按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比 例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、 B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400队460m. 800m. 700mo整个项目经理部每月固定成本20万

9、元，施工队每施工1m巷道的 可变成本0.2万元，每米巷道的造价是0.3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进 队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m、65m。问题1 .假设四个巷道施 工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损？ 2.如何安排 四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益？ 3.如果巷道C具 备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少？ 4.根据工程项目不同 建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最 低是多少万元(保留两位小数)？并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用？【答案】1.根据计算，20+(0. 3-0. 2)=200m

10、,确定不亏损的最少进尺应为 200m。2.要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85m,工期9.4个月；施工队乙施工D巷道，工期 8. 75个月；施工队丙施工巷道B,工期6. 6个月；施工队丁施工巷道A,工 期 6. 2 个月。最大效益是(0. 3-0. 2) X (400+460+800+700)-9. 4X20=48 万 元3.若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D决定，应安排施工 队伍甲来施工巷道D,整个项目的施工工期为700-85=8.235个月。其他三个 施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8.235个月之内完成就可以了。 最大效益

11、成为(0. 3-0. 2) X (400+460+800+700)-8. 235X20=71. 3 万元4.根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合 同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费二112X(6/10)X60% =67. 2X60%=4032万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后 的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月) 的安全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期 支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设 施费。二、某矿山工程项目采用公开招标形式招标，招标

12、文件中载明，投标截止时间 为5月19日11： 00,开标时间为5月20日14： 00,资质等级要求为省外企业 有一级以上资质，省内企业为二级以上资质；招标文件还附有最高投标限价和 最低投标限价。六家施工企业A、B、C、D、E和F通过资格预审，并购买了招 标文件。项目的评标委会员原定6名成员，其中经济、技术专家4名，建设单位人员1名，公证员1名。在由当地招标主管部门领导主持的开标会议 中，专家对委员会的组成等问题提出质疑；随后，会议按规定重新组建了评标 委员会，并重新开始开标会议。委员会在工作中发现，A企业的标书中另附有 一份改进设计方案及其报价；D联合体中一施工企业退出；E在投标截止时间前，递

13、交了降价补充说明。评标委员会认定D的标书为废标。经评标，确定 B、C为中标候选人。5月22日，建设单位与B施工企业就价格问题进行协商，要求B施工企业降低投标报价；当日，B施工企业同意在原投标报价的基 础上优惠5%后，被确定为中标人，建设单位随即向B施工企业发出中标通知 书，同时通知了其他投标企业。5月25日，签订施工合同。问题：（1）招标 文件的内容有何不妥？说明理由（2）指出原评标委员会及开标过程中存在的问 题，并说明理由。（3） A、E企业分别采用了何种投标策略？ （4）确定B企业 为中标后选人到中标人的过程中，建设单位的做法有何不妥？并说明理由。【答案】, 、【背景资料】某施工单位中标承

14、建一矿井的风井井筒及井下相关巷道工程.井筒净直径5. 5m,全深450瞑根据该井筒地质检查钻孔所提供的地质资料表明：井筒穿 越的岩层多数为厚层泥岩，其中夹杂少量薄层砂质泥岩；井筒在深205230nl 穿过两条落差小于5nl的断层，断层的水文地质条件比较复杂，预计涌水量4ni3 /ho该风井井筒工业广场地面较平坦.资料表明该地区历史最高洪水位为 +501. 5m,最近10年最高洪水位为+500. 5m。施工单位根据上述资料，编制了 井筒的施工组织设计，其中井筒的防治水方案如下：（1）考虑到预计涌水量较 小，井筒施工采用了风动潜水泵加吊桶排水。（2）为防止地面洪水，井筒临时锁 口标高按高于近10年

15、的最高洪水位考虑，确定为+500. 6mo施工期间发生了如 下事件：事件1：井筒施工到井深160nl时突遇断层出水.涌水量达40nl3 / h.发生了淹井事故。事件2：巷道施工期间钻孔探水时，由于钻孔设施问题和 操作使用不当.发生了突水事故，影响了工期。事件3：在工程即将完工时， 恰逢雨季连续暴雨，加之附近山洪暴发，导致工业广场积水，水位高度达到 +500. 8m,致使积水迅速超过井口灌入矿井，发生了淹井事故，所幸井下人员 及时撤离，未造成伤亡。【问题】1 .施工单位井筒施工组织设计防治水方案存在哪些问题?说明正确的做法。2 .井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因有哪些？【答案】1.存在

16、问题：井筒防治水方案缺少穿过断层的探水措施。正确做法： 按相关规定，穿过导水断层应先探后掘。存在问题：井筒施工排水采用潜水泵 加吊桶排水不合理。正确做法：井筒施工应有预防井筒涌水的措施，应按规定 布置排水系统（配齐排水供电电源、排水泵、排水管路等）。存在问题：井筒施 工地面防洪标高设计不合理，临时锁口标高小于煤矿建设安全的规定。正确做 法：按规定井筒临时锁口标高，应高于当地历年最高洪水位，若低于最高洪水 位时，必须采取防洪安全措施，在山区还必须避开可能发生泥石流、滑坡的地 段。2.井筒施工期间突遇断层发生淹井事故的主要原因包括：（1）地质资料不 准确（断层位置、涌水量大小）；（2）没有遵循有疑

17、必探、先探后掘的原则进行探 水、治水；（3）井筒施工组织设计排水设施的排水能力不足。3.根据施工规 范：探水钻孔钻进前，应安装孔口管、三通、阀门、压力表等设施。如遇钻孔 内水压过大，应采取反压和防喷装置进行钻进，并应采取防止孔口管和煤岩壁 突然鼓出的技术措施。4.所发生的淹井事故不可定为不可抗力的自然灾害事 故。理由：因为该洪水位没有超过当地历年最高洪水位，且施工单位未做好应 有的防水措施。四、背景某基坑开挖工程，合同挖方量为7000m3,直接费单价5. 2元/m,综合 费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划，乙方租用一台1II13的 反铲（租赁费550元/台班）开挖，6月11日开

18、工，6月20日完工。施工中发 生下列事件：事件1：因反铲大修，晚进场1日，造成人员窝工10工日；事件 2：遇未预见的软土层，接工程师要求于6月15日开始停工的指令，进行地质 复查，配合用工15工日，6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1. 5m的 设计变更通知，增加挖方量1400m3；事件3： 6月20日至22日遇百年不遇的 暴雨，开挖暂停，造成人员窝工30工日；事件4： 6月23日修复暴雨损坏正式 道路用工30工日，6月24日恢复挖掘，至6月30日完工。问题逐项分析上列 事件，乙方是否可向甲方索赔？为什么？如可索赔，各可索赔工期几天？可索 赔费用多少？（假设人工单价25元/工日，管理费为

19、30%）【答案】事件1：不可索赔，属承包商责任；事件2：可索赔，遇未预见的地质 条件，由甲方承担；可索赔工期5日（1519日），用工费25X5X（1+30%） =487. 5元;机械费550X5=2750元。工程师指令变更设计加深 基坑，可索赔，其工程费为1400X5.2X （1+20%） =8736元；事件3：因大暴雨 停工，属不可抗力，工期顺延；不可索赔窝工费；事件4：可索赔，修复因不 可抗力造成的工程损失，由甲方承担；可索赔工期1日，人工费25X30X （1+30%） =975 元；机械费 550X 1=550 元。五、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：1.3月

20、1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒 顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15天。施工单位在3 月15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。2.在施工下山时，5月1 日遇到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指 示施工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影 响总工期30天。事故处理完成后项目经理休假30天，回来后，项目经理提出 了索赔。3.8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤 层上移，重新找到煤层后，影响工期10天，施工单位额外支出费用30万元。 施工单位在找到煤层后，立即向

21、工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事 件中的索赔。2.试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给 了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。 事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期 损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28天，正确的做法应该是索 赔事件发生后的28天之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可遇见 的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。2.承包人的索赔程序是：1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔事 件发生后，承包人应在

22、索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知， 声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承包人 的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔意向 通知提交后的28天内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人应递 送正式的索赔报告。2）业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索赔意 向通知后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料。以判 定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成了承 包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原因， 按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为

23、责任或风险责任；承包人按 合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。3）确定合理的补偿额。经业 主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的额度 不一致。主要原因有：对承担这事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证据 不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协商。 协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。六、某施工企业承担地面建筑的基坑开挖工程。基坑开挖深度为5m,基坑北侧 距基坑边缘4nl处已有一栋三层永久建筑物，基坑边缘堆有施工单位的大量建筑 钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计采 用钢板桩支护

24、。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在基 坑北侧采用钢板桩支护，其他部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南侧 在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位未 及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造成 的损失向建设单位索赔。【问题】1.该基坑属于几级基坑说明理由。2.该基坑宜采用何种降水方式其最小降水 深度应为多少3.该基坑坍塌的直接原因是什么造成该基坑塌方的主要因素有 哪些4.该基坑施工违反了哪些主要安全规定5.施工单位是否可对前后两次坍 塌事故进行索赔说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么【答案】1.该基坑属

25、于一级基坑。理由：根据建筑地基基础工程施工质量验 收规范GB502022002规定，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑列 为一级基坑。2.该基坑宜采用井点降水方式。最小降水深度应将水降至基坑底 以下0.5m,即地表以下5.5nl以下。3.该基坑坍塌的直接原因是建设单位更 改了支护设计。造成该基坑塌方的主要因素：（1）边坡过陡，使土体的稳定性不 够；（2）水对基坑稳定性的影响；（3）基坑上边边缘附近超载；（4）支护措施不 当。4.该基坑施工违反的主要安全规定：（1）违反在基坑附近有建筑物或构筑 物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定；（2）违反基坑周边1m范围 内不得堆载，不得超载堆荷

26、规定；（3）违反基坑施工应有必要的变形监测的规 定；（4）违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.施工单位可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。七、【背景资料】某建设单位就矿区工业厂房工程编制了招标文件，招标文件中规定该工程投标 报价执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013o经过对5家投标单位 评标后，确定甲施工单位中标，建设单位与该中标单位签订了施工总承包合 同。合同部分条款约定：本工程采用综合单价计价模式，工程材料预付款为合 同金额（扣除措施费和暂列金额）的10%。在工程投标及施工过程中，发生下列 事件：事件1：在投标过程中，乙施工单位

27、在投标总价基础上下浮5%进行报 价，并给出了书面说明。经评标小组核算后，发现该施工单位报的下浮部分包 含有不可作业竞争性费用，最后给予废标处理。事件2：甲施工单位投标报价 情况为：土石方工程清单工程量420nl3,采用放坡开挖，定额工程量650nl3,定 额单价人工费为8. 40元/ m3,材料费为12. 0元/硝，机械费1.6元/m3。 分部分项工程清单费用合计为8200万元，措施费项目清单合计为360万元，其 他项目清单合计为120万元（其中：暂列金额为85万元，总包服务费为30万 元，计日工费5万元），规费为225. 68万元。该工程企业管理费费率为 15%,利润率为5%,税金率为3.4

28、8%。事件3：甲施工单位与建设单位签订 施工总承包合同后，项目部技术负责人主持并组织编制了详细施工组织设计， 经该项目经理审批后报监理审核，组织实施。事件4：在基坑开挖施工过程 中，发现地质勘查报告中未显示的大型报废设备基础。经施工单位及时与业主 和监理协商，确定以爆破的方式进行拆除。项目部编制了拆除爆破方案。实施 后发生费用12万元，考虑管理费及利润等综合费用为14. 4万元，工期拖延 7d,甲施工单位按照合同约定及时向建设单位递交了索赔报告。【问题】1.事件1中，评标小组的做法是否合理不可作业为竞争性费用项目分别是什么 2.事件2中，甲施工单位所报的土方开挖分项工程综合单价是多少（单位：元

29、 / m3）中标造价是多少万元工程预付款金额是多少万元（注：需列式计算，计算 结果保留小数点后两位）3.事件3中，施工单位的做法有哪些不妥之处请给出 正确的做法。4.事件4中，拆除爆破方案设计应考虑哪些安全允许距离施工单 位的索赔内容有哪些【答案】 八、某矿将井筒冻结工程发包给施工单位A,将井筒施工工程发包给施工单位 Bo施工期间发生如下事件：事件1：由于建设单位原因，未能够及时给施工单 位B腾出混凝土料场，为保证工期不延误，建设单位直接按设计混凝土强度与 供应商签订了商品混凝土供应合同，并通知了施工单位B。事件2：由于天降大 雨，施工单位B的大型设备无法按时进场，延误了井筒的开工日期。事件3

30、： 施工单位B采用组合钢模板，施工至第5模时，模板变形、连接螺栓在丝扣处 断开，造成事故。【问题】1.事件1中建设单位的做法是否合理为什么2.事件2中设备无法按期进场可 能造成哪些影响如何将影响降低到最小3.该案例中商品混凝土的技术指标是 什么4.分析事件3中的事故原因。5.冻结井筒的试挖条件是什么【答案】1.事件1中建设单位的做法不合理。理由：（1）因为建设单位的原 因，导致施工单位B没有混凝土料场，致使施工单位B不具备现场配置混凝土 的条件。建设单位应该提前通知施工单位B,并与施工单位B进行协商。（2）建 设单位为了保证工期与商品混凝土供应商签订供应合同也是不合理的。建设单 位不应该直接与

31、商品混凝土供应商签订供应合同，然后通知施工单位B。如果 确实需要商品混凝土，应该由施工单位B与商品混凝土供应商签订供应合同。 同时建设单位应当承担施工单位提出的赔偿要求。例如配置混凝土设备的租金 及折旧费、商品混凝土与自配制混凝土的差价等。2.大型设备无法进场可能造 成的影响：井筒施工不能按期开工。开工晚，容易造成井筒被冻实。若井筒被 冻实，需要风镐或爆破施工，会影响施工进度，进而影响井筒的施工工期推 迟。后续工程的施工及投产日期都将受到影响。3.该案例中商品混凝土的技术 指标包括下列指标：（1）水泥应优先选用普通水泥（42. 5级以上），不宜使用矿 渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥、复合水泥。

32、（2）混凝土拌合水一般符合国家 标准的生活饮用水，可直接用于拌制各种混凝土。地表水和地下水首次使用 前，应按有关标准进行检验后方可使用。当气温在35以下时，可以用热水 （水温不宜高于6080）搅拌，也可以对砂、石加温，或对搅拌机进行预热。九、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检 查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位 为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻 埋设连接套管（长8.0-10. 0m）,然后再浇筑止浆垫（厚2.5m） o而施工单位 所编制的措施是采取埋设注浆管（长4. 5m）、浇筑止浆垫3.5m的

33、方法施工。 施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面 漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间 12d,费用20万元。工程施工中，当地发生60级地震，造成在建工程经济损 失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设 备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及 设备闲置费用20万元。问题1.建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法 是否正确?应如何处理？ 2.工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑？ 3.针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案】1.建设单位关于井筒

34、地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井 筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单 位承担。2.注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施 工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3.地震灾害为不 可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元 +待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元二103万 元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置 费用20万元=65万元。一十、背景资料：某施工单位承担一矿井主要运输大巷的施工任务。运输大巷 总长度1500m,直墙半圆拱形

35、断面，净宽4.6m,净高4. 2m；主要穿过的岩层为 中等稳定的砂页岩互层，涌水量较小；局部要通过2个小断层，断层含水情况 不明。巷道设计采用锚喷支护，螺纹钢树脂锚杆，直径18mll1,描杆长度1. 8m, 间排距L 0m,每米巷道布置锚杆11根；喷射混凝土强度为C20,厚度100mm。 计划工期15个月。施工过程中，施工单位根据巷道施工的实际条件，明确了加 快施工进度的若干措施：（1）巷道掘进钻眼爆破工作中，炮眼深度2. 0m,炮眼平均间距1.0m,周边眼间距0.8m,抵抗线0.6m,周边眼装药量 400g/m,实施光面爆破。（2）巷道临时支护安排在工作面爆破后的岩渣堆上进 行，仅拱部打锚杆

36、，采用普通扳手拧紧锚固。永久锚喷支护安排在工作面后方 50m处进行，且与工作面出渣平行作业。（3）工作面出渣和岩渣的装运，采用侧 卸式装岩机-胶带转载机-电机车加矿车机械化作业线。巷道掘进接近断层 位置2m处停止掘进，采用小管棚注浆加固法通过断层带。巷道锚喷支护锚杆抗 拔力及混凝土喷层强度每月检查一次，其中锚杆抗拔力每次抽查10根；喷射混 凝土强度采用喷大板试验法，每次制作试件2组进行强度试验。在工程结束验 收时，发现局部地段巷道净宽偏差达到200则以上，表面平整度偏差在60mm以 上，锚杆抗拔力现场实测值为设计值的80%；多数喷混凝土厚度达到了 120nmi。 问题：（1）巷道掘进的爆破参数

37、能否保证实施光面爆破说明理由（2）巷道支 护工作安排存在哪些不合理之处说明理由（3）巷道掘进通过断层带的施工方法 存在哪些问题（4）巷道锚喷支护的检查存在哪些问题说明正确的做法。【答案】C.尾矿库D.地面库【答案】C11、企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的()OA.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人【答案】D12、从可行性研究、勘察设计、组织施工、设备订货、职工培训直到竣工验 收，全部工作交由一个承包公司完成，这种承包方式称为()。A.专项承包B.项目承包C.项目总承包D.阶段承包【答案】C13、矿山深孔爆破和其他重复性爆破设计，允许采用()oA.初步设计B

38、.标准技术设计C.施工设计D,非标技术设计【答案】B14、桩基岩土工程勘察的工作内容包括()。A.查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性和变化规律B.查明水文地质条件，确定降水施工方案C.查明不良地质作用，确定其对桩基的危害程度，并制定防治方案D.评价成桩的可能性，制定桩基的施工方法【答案】A15、下列关于招标的一般程序的说法，正确的是()。A.编制招标文件一商务评审一开标一签订承包合同B.编制招标文件一开标一综合评审报告一签订承包合同C.组织招标机构一初评一开标一签订承包合同D.组织招标机构综合评审报告一开标f签订承包合同【答案】B16、关于矿山井下的防尘措施，说法错误的是()。A.装

39、岩时必须向砰石堆喷洒水B.防尘涌水必须采用集中供水方式C.人行道的岩壁至少每季用水清洗一次D.缺水地区可以采取干法凿眼【答案】D17、目前建井工作期间工作面高温问题的处理方法以()降温为主。A.井下制冷？B.个人防护？C.封闭热源？D.通风【答案】D18、煤矿许用电雷管是在普通电雷管的基础上采取了相应措施，以下关于采取 措施的说法不正确的是()oA.不允许使用铁壳或铝壳B.不允许采用聚氯乙烯绝缘爆破线C.在加强药中加入消焰剂D.加强雷管壁的密封【答案】B19石灰岩属于()岩石。A.火山岩B.变质岩石浆石D.沉积岩【答案】D20、矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可

40、作为常用证据的材料一般不包括()。A.法律关系的证明材料B.规范、标准及技术资料C.事件发生的时间和地点D.事件经过的相关证明【答案】C21、关于井筒施工设备布置的说法，错误的是()。A.井壁砌筑时伞钻应停在井口B.吊桶要偏离井筒中心C.管路应不妨碍吊桶提升D.中心回转抓岩机应布设在井筒中心【答案】D22、下列关于钢丝绳的用途，说法正确的是()。A. II级钢丝绳可用于人员提升B.由不规则钢丝构成的异形钢丝绳可用作钢丝绳罐道C.圆形钢丝绳可作为摩擦轮提升的尾绳D.石棉钢丝绳比金属内芯钢丝绳更适用于有冲击负荷的条件【答案】B23、下列工程防水标准最高的是()oA.涵洞B.污水排放隧道C.泵房D.

41、计算机房【答案】A24、砂浆中加入()掺合料，可以起到节省水泥、增加和易性的作用。A.粉煤灰B.胶结材料C.砂D.细石子【答案】A25、短掘、短喷单行作业与短段掘、砌单行作业基本相同，只是用喷射混凝土 代替现浇混凝土井壁，喷射段高一般为()左右。A. 2mB. 4mC. 6mD. 8m【答案】A26、桩端达到硬土层或岩层，荷载主要靠桩端反力支承的是()oA.摩擦桩B.端承桩C.预制桩D.灌注桩【答案】B27、基槽开挖后，在基坑底可不进行轻型动力触探的情形是()oA.持力层明显不均匀B.有浅埋的坑穴、古墓、古井等，直接观察难以发现时C.浅部有软弱下卧层D.基坑有承压水层，触探可造成冒水涌砂时【答案】D28、采用单斗挖掘机的剥采作业，其优点有（）。A.效率高B.对运输物料的要求低C.生产成本低D.配套方便【答案】D29、表征黏性土状态的指数有塑性指数和液性指数。塑性指数大，表征该类土 在塑性状态时的含水量范围（）A.小B.大C.不变D.软【答案】B30、立井施工时吊桶要（）布置。A.在井筒中心线上，并偏离提升机一侧B.在井筒中心线上，并靠近提升机一侧