2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案(基础题).docx

《2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案(基础题).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案(基础题).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级建造师之一建矿业工程实务题库附答案（基础题）单选题（共40题）1、事故发生单位及其有关人员有谎报或者瞒报事故行为的，对事故发生单位及 主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员如构成犯罪的，将（）OA.处以罚款B.依法追究刑事责任C.依法给予处分D,依法给予治安管理处罚【答案】B2、矿业工程项目合同价款调整中，当发生（）时，发承包双方应当按照合同约定 调整合同价款。A.企业资质发生改变B. 一方企业发生人事变动C.工程设计内容模糊D.物价变化【答案】D3、砌筑式井壁的厚度质量要求，包括有（）的内容。A.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围B.局部

2、厚度偏差允许范围、允许的周长偏差尺寸、偏差允许的纵向高度范围C.局部厚度偏差限制尺寸、偏差允许的周长范围、允许的纵向高度尺寸D.局部厚度偏差允许范围、偏差允许的周长范围、偏差允许的纵向高度范围【答案】B31、通常，工程进度滞后而要求更新的最终目的是（）。A.延长工期B.调整后续工程进度计划C.调整前期工程量内容D.增加索赔机会【答案】B32、预制柱下的基础一般做成（）基础。A.阶梯形B.锥形C.杯形D.条形【答案】C33、根据巷道支护验收规范的规定，巷道施工作业中，掘进工作面与永久支护 问的距离不应大于（）m。A. 30B. 40C. 50D. 60【答案】B34、比可塑黏土的天然含水量更高、

3、土质更软的是()oA.软黏土B.粉质黏土C.硬塑黏土D.流动态土【答案】A35、采用定额计算法确定工序延续时间，计算参数不包括()oA.工序的工程量B.工序的辅助时间C.参与该工序的人力或机械数量D.工序的产量定额【答案】B36、药室法爆破可用于()爆破施工。A.井下水泵房B.地面场地平整C.井下变电所D.地面建筑物拆除【答案】B37、爆破器材使用中，民用爆炸物品变质和过期失效的，应当及时()。A.退还给当地公安管理部门B.清理出库，并予以销毁C.交给相关技术科研单位进行研究D.继续在市面上使用【答案】B38、立井井筒采用现浇混凝土支护时，装配式钢模板的高度不宜超过()m。A. 0.6B. 1

4、. 2C. 1. 8D. 2.0【答案】B39、巷道工作面底板灰岩含水层发生突水征兆的是O oA.工作面压力增大，顶板变形严重B.工作面底板产生裂隙，并逐渐增大C.工作面发潮、滴水，水中含有少量细砂D.工作面岩壁变松，并发生片帮【答案】B40、伞形钻架不工作时一般()oA.吊在井架下B.停放在工作面C.停放在吊盘上D.停放在井口【答案】D多选题(共20题)1、梁板间的刚性防水施工的内容包括O OA.细实混凝土灌缝B.缝间加设构造钢筋C.卷材满铺D.刷涂沥青E.板端缝密封处理【答案】AB2、井筒施工吊盘的设计与布置，应注意()等事项。A.吊盘钢丝绳尽量避开井内罐道和罐梁的位置B.井内各设备的吊挂

5、钢丝绳，穿越吊盘梁时要预先在梁上穿孔C.吊盘上应留有安全梯口的通过孔口D.吊盘中心必须留有测量孔E.吊盘上施工设施的布置应使吊盘钢丝绳受力均匀【答案】ACD3、矿山工程施工进度控制中，为加快矿业工程施工进度的组织措施包括()。A.加强成本核算B.增加施工作业时间C.增加工作面，组织更多的施工队伍D.落实安全教育E.增加劳动力及施工机械设备4、工程总承包的项目启动阶段工作内容，包括（）。A.建立项目部B.编制项目计划和各部门计划C.建立项目管理协调程序D.完成实施项目总承包的批准手续E.筹备进场【答案】ABC5、在井筒表土特殊法施工中，通常采用特殊施工的方法包括（）。A.板桩施工法B.冻结法C.

6、沉井法D.吊挂井壁施工法E.帷幕法【答案】BC6、关于井筒工程的施工顺序，以下考虑正确的是（）。A.主井工作量一般比较大，因此主井往往先于副井开工B.主井与副井同时开工要求的人力、财力投入比较大C.当风井与主、副井距离比较远时，要求其较主、副井先开工D.要求主井与副井同时到底的好处是可以比较两队的施工水平E.主井在副井建成后再施工可给主井提供可靠的地质资料7、在不稳定表土层中施工立井井筒，必须采取特殊的施工方法，包括（）。A.冻结法B.钻井法C.沉井法D.注浆法E.止水法【答案】ABCD8、矿业工程项目试运行与交付工作的主要内容是（）。A.编制项目开车计划B.编制项目操作手册C.根据培训合同进

7、行培训D.指导业主编制试车方案E.试车并进行考核工作【答案】ABD9、应编制单项工程施工组织设计的工程有（）。A.地面预注浆工程B.矿井工程C.与干线连接的矿区标准铁路D.井筒工程E.选矿厂工程10、基坑工程施工中，地下连续墙的优点包括（）。A.施工全盘机械化，速度快、精度高，并且振动小、噪声低B.墙面可保证垂直度，且光滑平整C.对开挖的地层适应性强，在软弱地层中，都能安全地施工D.可以在各种复杂的条件下施工E.每段连续墙之间的接头质量很容易控制【答案】ACD11、按装药方式和装药空间形状分类，爆破方法分为（）oA.裸露药包法B.药室法C.连续装药法D.间隔装药法E.炮孔法【答案】AB12、矿

8、井开拓方式既影响着矿井建设时期的技术经济指标，又将影响到整个矿 井生产时期的技术面貌和经济效益，矿井开拓方式确定应遵循（）。A.增加开拓工程量，节约初期投资，减缓矿井建设速度B.合理集中开拓布置，简化生产系统C.井巷布置和开采顺序要合理D.具有完善的通风系统和良好的生产环境E.减少资源、损失，提高资源回收率【答案】BCD13、混凝土实体检验的主要检验项目是（）。A.混凝土强度B.钢筋保护层厚度C.合同约定的项目D.纵向钢筋布置位置E.其他认为必要检查的项目【答案】ABC14、矿井施工项目中应布置在工业广场边缘的临时设施有（）oA.临时炸药库B.临时油脂库C.临时锅炉房D.肝石场E.混凝土搅拌站

9、【答案】BD15、关于施工地下连续墙时用的泥浆，说法正确的有（）oA,泥浆由普通的黏性土与水搅拌而成B.泥浆可以冷却切土机械的刀具C.搅拌完成后的泥浆宜贮存3h后使用D.槽内泥浆应低于导墙顶0. 3mE.槽内泥浆应高于地下水位0. 5m【答案】BC16、工程量清单中的其他项目清单包括（）。A.暂列金额B.暂估价C.垫支费D.计日工E.总承包服务费【答案】ABC17、有利于提高混凝土耐久性的方法有（）。A.选择与混凝土工作条件相适应的水泥B.适当提高混凝土的砂率C.提高混凝土浇灌密实度D.采用坚硬的石料并增加粗骨料比例E.掺力口适宜的外加剂【答案】AC18、根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设

10、安全规范”等规章要求，下列 强令性条款，正确的是建设单位（）。A.应对建设项目实行全面安全管理B.应给施工单位提供安全施工条件C.不得削减施工安全投入D.不得强令施工单位改变正常施工工艺E.不得强令施工单位抢进度【答案】ACD19、容易引起规模较大的岩体失稳，造成边坡滑塌的边坡岩体结构形式是（）oA.整体状结构B.块状结构C.层状结构D.碎裂状结构E.散体状结构【答案】D20、在井下巷道钻眼爆破法施工中，常用的防尘方法有（）。A.湿式钻眼B.喷雾降尘C.静电除尘D.洒水降尘E.加强通风【答案】ABD大题（共10题）一、某主井井筒净直径6m,井深650m,表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用 普通

11、法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层400m、风化 基岩15m、泥岩35m（隔水层）、砂岩含水层10m（预计涌水量15m3 / h）、泥岩【答案】A4、工序能力指数小，表明工序能力不足，较为理想的工序能力指数是()。A. 1. 33B. 1. 44C. 1. 55D. 1. 66【答案】A5、矿业工程费用中，属于安全文明施工费的是()。A.计日工费B.总承包服务费C.二次搬运费D.临时设施费【答案】D6、矿产资源的开发首先是由()所决定。A.矿产资源赋存条件B.地区经济条件C.地区交通条件D.资源开发的技术水平【答案】A7、煤矿井下爆破作业应执行装药前、爆破前和爆破后的()制

12、度。45m（隔水层）、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层145m。建设单位根据咨询单位提 供的430m、475nl两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了 430nl冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位 负责井筒冻结工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如 下事件：事件L冻结水文观测孔连续冒水7d时，建设单位下达了该主井井筒 开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成6m掘砌再向下掘1m 时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井 筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d 后，冻结单位书

13、面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒已具备 正常开挖条件。掘砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延 20do事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件2：该井筒内壁采 用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处模板有向井筒内涨出 （涨模）现象。事件3：主井井筒竣工验收时，总漏水量8m3/h,其中在井深 620nl处有两个集中漏水点，漏水量分别为0.7n13/h、0. 8m3 / ho验收时还发 现有一处井筒净半径小60mni。其余各项检查项目全部合格。【问题】1.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。 2.井筒发生片帮涌砂的主要原

14、因是什么？如何避免此类事故的发生?3.掘砌单 位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂?掘砌单位提出的索赔是否合理? 说明理由。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求?说明理由。5.组合钢 模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些?井壁一处净半径小60mni应如 何验收、处理？【答案】1.合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩15m,符合规范要 求，下部的10m砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用 低。不足之处：不能可靠地处理好10m砂岩含水层。2.主要原因是冻结壁强度 不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结合水文孔冒水时间 和测温孔温度综合分析，确保冻结

15、壁已交圈，强度和厚度满足开挖要求；并由 冻结单位下达允许开挖的通知。3.因为向井筒内灌水可实现井筒内外水压力平 衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌单位向建设单位提出工期和费用索赔合 理。原因是建设单位下达了开工指令（或者非施工单位责任）。4.不符合规范要 求。理由：总漏水量虽然符合规范600nl以上井筒漏水量不大于10ni3/h的要 求，但两个集中漏水点都超过规范“不大于0.5m3/h”的要求。5.涨模原因 可能有：振捣操作不当；模板刚度不够；组合模板连接不牢固。可按非正常验 收的程序验收。经原设计单位复核，如满足设备运行安全间隙的要求，可不处 理；如影响设备运行的安全间隙，应在保证设备安全运行

16、和满足井壁强度的条 件下，对该段井壁进行处理。二、背景原设计某尾矿坝的初期坝采用石料构筑。因当地缺少砂石料，施工单 位希望能就地取材，采用附近土体为原料施工土坝结构，并根据工程进度，要 求业主在三天内答复。由于业主没有在三天内给予答复，施工单位认为业主已 经同意施工单位的意见，就自行按照通常的质量要求施工了土坝结构。但结果 引起纠纷。问题1.比较透水性初期坝与土坝的结构和要求的区别。2 .说明进行土坝施工应采取的措施。3.评价施工单位与业主间的纠纷。【答案】L所谓透水性坝是由堆石体、上游面铺设反滤层和保护层构成。利于 尾矿堆积坝迅速排水，降低尾矿坝的浸润线，加快尾矿固结，有利于坝的稳 定。反滤

17、层系防止渗透水将尾矿带出，是在堆石坝的上游面铺设的，另外在堆石与非岩石地基之间，为了防止渗透水流的冲刷，也需设置反滤层。堆石 坝的反滤层一般由砂、砾、卵石或碎石三层组成，三层的用料粒径沿渗流流向 由细到粗，并确保内层的颗粒不能穿过相邻的外层的孔隙，每层内的颗粒不应 发生移动，反滤层的砂石料应是未经风化、不被溶蚀、抗冻、不被水溶解的石 料。反滤层厚度不小于400nmi为宜。为防止尾矿浆及雨水对内坡反滤层的冲 刷，在反滤层表面需铺设保护层，其可用干砌块石、砂卵石、碎石、大卵石或 采矿废石铺筑，以就地取材，施工简便为原则。在缺少砂石料的地区，经常用 土坝作为初期坝，其造价低、施工方便。它要求筑坝土料

18、级配良好，压实性 好，可得到较高的干密度，较小的渗透系数，较大的抗剪强度。2,因土料透水性较尾矿差，当尾矿堆积坝达到一定高度时，浸润线往往从堆积 坝坡逸出，易造成管涌，导致垮坝事故发生的可能。故土坝必须采用综合排渗 设施以降低尾矿坝的浸润线。3.应该说，此纠纷的根源在于施工方。石坝改土坝应根据具体情况考虑，材料来源是考虑的一方面，土坝方案的修改影响 不仅在于坝体本身，必须考虑综合排渗设施，经过安全评价，并取得设计单位 的同意。而且其安全评价和施工中安全、质量等工作应受到符合资质条件的监 理单位管理。施工单位不能以提出的申请作为更改施工方案的依据。当业主没 有回复或没有另外指示时，应不影响原设计

19、的落实；即使业主同意修改，也应经 过设计单位设计或审核，重要的内容还应经过安全和环保部门同意后方可施 Xo三、某施工单位中标承担了一副井井筒工程，该副井井筒净直径5nb掘进荒径 67m,井筒深度720m,两侧马头门各施工20nb包含相关设备基础，管子道开 口施工5m,该项目合同工期12个月，自签订合同之日起算，井筒平均进尺85nl /月。井筒施工工期合同签订之后，项目经理立即组织人员与设备，成立了施 工项目部，配备生产副经理、经营副经理和技术副经理（施工），1个机电队，1 个运输队，1个掘进队，项目部管理层设置了相关职能部室，有生产技术组、 财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度，掘

20、进队采取四六制综 合班组作业方式，每班固定上班时间6个小时，由队长为每个班组的作业量进 行考核。项目经理接受任务后，首先组织工程技术人员编制施工组织设计，制 定技术方案，井筒施工采用临时凿井井架，井筒内布置了两套单钩提升，吊桶 均为4m3,主提升机为JKZ-2. 8/15. 5,副提升机为JK-2. 5/11. 5, 2台 HZ-4型中心回转抓岩机，1趟4400金属风筒，混凝土采用底卸式吊桶运输，80DGL-75X8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工 期，要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2. 5个月，井筒施工工期8 个月，马头门施工2个月考虑。问题L项目经理部配置和组

21、织有何不 妥?2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥？3.分析该项目部的劳 动组织。【答案】1.根据要求，矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的 项目经理部缺少安全副经理；技术经理只有施工技术经理也不妥，另应配备地 质经理（或工程tfl币）。本案例仅施工井筒工程，通风工作可以由安全或技术 经理负责，如涉及二、三期工程，则有主管通风工作的经理外，还必须建立通 风队。2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥，应该是首先考虑工期的安 排，施工准备期是可以提前估算，马头门的施工工期也可基本确定，这样，就 可以估算出井筒施工应该安排的工期，再计算出井筒施工进度需求，然后根据 井筒施工进度

22、需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。井筒布置2套单钩提 升不妥，因为井筒净直径5nl只能布置1套单钩，而且副提升机为JK 2. s/ 11.5也不能提升4m3吊桶；2台中心回转抓岩机不妥，井筒布置不下。1趟 6400金属风筒，不能满足通风需求，以1趟6800胶质风筒为宜。80DGL- 75X8吊泵排水不妥，不能满足排水深度要求。3.该项目部掘进队采取四六制 综合班组作业方式，不适合组织快速施工，因为立井井筒施工凿岩爆破、出 渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强，而且人员变化大，如凿岩爆破班 组一般为6个伞钻手，23名辅助人员即可，出渣班组则主要是抓岩机司机和 把钩信号工，而清底班则以力工为

23、主。如果采取综合班组作业方式则要求所有 职工必须熟练掌握所有工序的作业，每个班组都要按工序最多的人员配备，易 造成窝工，浪费专业技术工人，且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的 方式是采用固定工序滚班作业，这样可以充分发挥专业技术工人的特长，便于 组织管理。四、某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检 查钻探工作。建设单位虽然同意，但是不愿承担此部分费用，认为是施工单位 为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工，建设单位要求先打钻 埋设连接套管（长8.0-10. 0m）,然后再浇筑止浆垫（厚2. 5m） o而施工单位 所编制的措施是采取埋设注浆管（长4.5m）

24、、浇筑止浆垫3.5m的方法施工。 施工中，施工单位采取了自己的方案，在打钻出水后进行注浆时，发现工作面 漏浆严重，于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫，打钻注浆所花时间 12d,费用20万元。工程施工中，当地发生60级地震，造成在建工程经济损 失52万元，施工单位的施工机械设备损坏45万元，建设单位采购的待安装设 备损毁损失33万元，现场清理及恢复施工条件花费18万元，施工人员窝工及 设备闲置费用20万元。问题1.建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法 是否正确?应如何处理？ 2.工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑？3 .针对地震灾害，建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。【答案

25、】L建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定，井 筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容，费用应由建设单 位承担。2.注浆费用20万元由施工单位自己承担，打钻注浆工期12d由施 工单位承担，因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。3.地震灾害为不 可抗力，各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元 +待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元二103万 元；施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置 费用20万元=65万元。五、某地面施工队伍为满足施工工程的进度问题，安排晚上2点进行露天爆破 工作。放炮

26、员叫醒在库房内睡着的库房值班员，取来药后完成了起爆的准备工 作。班长为防止路人进入危险区，在路口安设了专人警戒。放炮员发出一声鸣 笛信号即起爆，结果有一行人在黑暗中没有看到警戒人员，也没有获得警告通 知，走近危险区时被突然的炮声惊吓摔跤受，伤，同行的另一行人被飞石打 伤。问题1.库房值班人员的错误行为在哪里？ 2.分析事故发生的原因及其 预防措施。【答案】1.根据规定，无关人员不得进入炸药库区，严禁在库房内住宿和进行 其他活动。因此，库房值班员的错误在于其在库房内睡觉。上班时间不应睡觉 是劳动纪律问题，库房睡觉属于违反安全法规的错误。2.根据爆破安全规程 要求，在大雾天、黄昏和夜晚，禁止进行地

27、面和水下爆破。需在夜间进行爆破 时，必须采取有效的安全措施，并经主管部门批准。因此，本案例首先应对晚 间爆破的安全措施以及负责批准的主管部门进行检查，措施是否到位。从本案 例分析，可能出现的问题包括：晚间爆破照明不足，包括警戒处，行人不知鸣 笛警戒信号和警戒位置。按照要求，爆破人员对光线不足或无照明以及未严格 按爆破安全规程要求做好准备工作的情况，应该拒绝进行爆破工作。也可能负 责警戒的人员失责或警戒不充分，导致无关人员邻近危险区。按规定，所有进 入危险区的通道上均应设置警戒，尤其是晚间爆破，在照明条件不好的情况 下，警戒人员不容易发现异常情况。因此对晚间爆破应慎重对待，一般不允许 晚间爆破，

28、必须进行爆破工作时 应制定充分的安全措施，并高度重视和严格 执行相关的措施。这也是晚间爆破的安全措施必须经过主管部门批准的理由。 鸣笛警戒应三声，以避免有人疏忽导致的失误，特别在晚上。对于晚间的爆破 施工，同样应加强预防飞石的措施，采取必要的爆破施工安全措施，保证爆破 过程中的各种安全要求。六、某施工单位承担一矿山工程项目，采用工程量清单计价模式，报价执行 建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013,合同工期10个月，工期自2015年6月1日至2016年3月31日，安全文明施工费为H2万元。建设单位 按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比 例，双方协商按照国

29、家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。井下有A、 B、C、D四个巷道掘进工作面同时掘进，四条巷道长度分别为400m、460m.800m. 700mo整个项目经理部每月固定成本20万元，施工队每施工1m巷道的 可变成本0.2万元，每米巷道的造价是0.3万元。甲、乙、丙、丁四个掘进队的最高月施工进尺分别为85m、80m、70m. 65m。问题1 .假设四个巷道施 工各自独立，每月至少应该完成多少巷道进尺才能保证不亏损？ 2.如何安排 四个施工队伍才能在满足合同工期的情况下获得最大效益？ 3.如果巷道C具 备对头掘进的条件，则该项目的最大经济效益是多少？ 4.根据工程项目不同 建设阶段，建设工程造

30、价可划分为哪几类?建设单位预支付的安全文明施工费最 低是多少万元(保留两位小数)？并说明理由。安全文明施工费包括哪些费用？【答案】1.根据计算，20+(0. 3-0. 2)=200m,确定不亏损的最少进尺应为 200m。2.要想获得最大的效益必须是要安排最短的工期，因此，安排施工队甲施工C巷道，月进尺85nb工期9.4个月；施工队乙施工D巷道，工期 8. 75个月；施工队丙施工巷道B,工期6.6个月；施工队丁施工巷道A,工 期 6. 2 个月。最大效益是(0. 3-0. 2) X (400+460+800+700)-9. 4X20=48 万 元3.若巷道C具备对头掘进，则整个项目的工期由巷道D

31、决定，应安排施工 队伍甲来施工巷道D,整个项目的施工工期为700-85=8.235个月。其他三个 施工队伍安排施工另外三条巷道，只要保证在8. 235个月之内完成就可以了。 最大效益成为(0. 3-0. 2) X (400+460+800+700)-8. 235X20=71. 3 万元 4.根据工程建设不同阶段，建设工程造价分为：招标控制价、投标价、签约合 同价、竣工结算价。建设单位支付的安全文明施工费二112X(6/10)X60% =67. 2X60%=40. 32万元。理由：根据相关规定，发包人应该在工程开工后 的28天之内预付不低于当年施工进度计划(当年施工6个月，总工期10个月) 的安

32、全文明施工费总额的60%,其余部分按照提前安排的原则，与进度款同期 支付。安全文明施工费包括：安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设 施费。七、某施工单位承包了一矿井的运输石门施工任务，该石门所穿过的岩层主要 为泥岩和煤层，岩层遇水后易膨胀，稳定性较差，岩层倾角为20。石门设计 采用锚喷网支护，临时支护为打锚杆，必要时喷混凝土，支护紧跟工作面。该 施工队为加快进度，在未经建设单位同意的情况下，将工作面锚杆临时支护改 为矿用工字钢支架支撑，锚喷永久支护在工作面后方20nl处一次完成。施工 中，该施工队在工作面无涌水时，进度正常；在部分围岩稳定地段，施工单位 掘进队队长在放炮通风后直接安排凿岩

33、工进行打眼，以节约循环时间，加快施 工进度；掘进中利用凿岩机接长钎杆进行探水；在通过一个小断层时，由于有 水的影响，工作面发生了冒顶事故，伴有小股突水，所架设的12m临时支护全 部倾倒，造成2人重伤、5人轻伤，部分设备损坏，部分巷道淹没，造成损 失，影响工程进度。问题该施工单位在掘进、支护施工中哪些做法存在安全 隐患？ (2)针对该石门巷道的施工条件，如何预防巷道冒顶事故的发生？ (3)防治 水存在哪些不妥?正确做法应该如何操作？【答案】1.由于该石门所穿过的岩层条件较差，围岩不稳定，作为施工单位， 对支护方式的修改应征得业主的同意。施工中，放炮通风后不进行安全检测， 没有进行“敲帮问顶”，直

34、接进行钻眼作业，存在严重的安全隐患；在通过断 层时，由于有水的影响，围岩很不稳定，应当制定相应的安全措施，防止冒顶 事故，而仍按正常条件施工也是隐患之一。2.针对该石门巷道的施工条件， 要预防巷道顶板事故，必须掌握巷道围岩的稳定状态。放炮后首先应进行“敲 帮问顶”，检查危石，同时实施临时支护，当围岩稳定性较差时，应采用超前 支护和加强支护，保证工作面的临时支护强度，这样才能保证安全施工。对已 架设的支架要进行稳定性处理，防止倾覆。3.根据施工方的安排施工中防治 水工作很差。存在的不妥之处有，探放水方案、设备均不妥，探放水应采用专 用设备进行，应有专门的探放水设计，布置满足涌、突水量的排水设施。

35、应加 强水文地质预测、预报工作。如果工作面涌水会对围岩稳定性产生影响，可采 取相应的措施，如注浆封水、超前导水或引水等方法。八、某主井井筒净直径6m,井深650nb表土段拟采用冻结法施工，基岩段采用 普通法施工。井筒检查孔资料表明，该井筒从上向下需穿过冲积层400m、风化 基岩15m、泥岩35m（隔水层）、砂岩含水层10m（预计涌水量15nl3/h）、泥岩 45m（隔水层）、极弱含水砂质泥岩和泥岩互层145唳建设单位根据咨询单位提 供的430m、475nl两个冻结深度方案，按照技术可行和经济合理的原则选择了 430m冻结深度方案。该井筒施工由两家矿建施工单位共同承担，其中一家单位 负责井筒冻结

36、工作，另一家单位负责井筒掘砌工作。在施工过程中，发生了如 下事件：事件L冻结水文观测孔连续冒水7d时，建设单位下达了该主井井筒 开挖的指令，掘砌单位根据指令开始掘砌作业。当完成6nl掘砌再向下掘1m 时，井筒工作面一侧发生了严重的片帮涌砂出水事故，掘砌单位立即采取向井 筒内灌水的应急措施，灌水达到一定高度后，很快控制了事故的发展。15d 后，冻结单位书面通知建设单位、监理单位和掘砌单位，说明主井井筒己具备 正常开挖条件。据砌单位排除了井筒积水，重新开挖。至此，工期已拖延 20do事后掘砌单位向建设单位提出了工期和费用索赔。事件2：该井筒内壁采 用组合钢模板倒模法浇筑，在某一段高浇筑后发现有一处

37、模板有向井筒内涨出（涨模）现象。事件3：主井井筒竣工验收时，总漏水量8m3/h,其中在井深 620nl处有两个集中漏水点，漏水量分别为0.7m3/h、0. 8m3/ho验收时还发现有 一处井筒净半径小60mm。其余各项检查项目全部合格。【问题】1 .说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不足之处。2 .井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么？如何避免此类事故的发生？ 3.掘砌单 位采取向井筒内灌水的措施为何能控制片帮涌砂？掘砌单位提出的索赔是否合 理？说明理由。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求？说明理由。5.组 合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些？井壁一处净半径

38、小60mm 应如何验收、处理？【答案】1.说明建设单位采用的冻结深度方案在技术、经济方面的合理性和不 足之处。答：合理性：设计冻结深度已进入稳定不透水基岩15m,符合规范要 求，下部的10m砂岩含水层水量不大，可采用工作面预注浆堵水，施工费用 低。不足之处：不能可靠地处理好10m砂岩含水层。2,井筒发生片帮涌砂的主要原因是什么？如何避免此类事故的发生？答：主要 原因是冻结壁强度不满足开挖要求。要避免此类事故的发生，应由冻结单位结 合水文孔冒水时间和测温孔温度综合分析，确保冻结壁已交圈，强度和厚度满 足开挖要求；并由冻结单位下达允许开挖的通知。3.掘砌单位采取向井筒内灌 水的措施为何能控制片帮涌

39、砂？掘砌单位提出的索赔是否合理？说明理由。因 为向井简内灌水可实现井筒内外水压力平衡，从而可控制井筒不再片帮。掘砌 单位向建设单位提出工期和费用索赔合理。原因是建设单位下达了开工指令（或 者非施工单位责任）。4.该井筒验收时的漏水量是否符合规范要求？说明理由不求径不核隙o答：不符合规范要求。理由：总漏水量虽然符合规范600m以上井筒漏水量 大于10m3/h的要，但两个集中漏水点都超过规范“不大于0.5ni3/h”的要 o 5.组合钢模板浇筑混凝土井壁发生涨模的原因可能有哪些？井壁一处净半 小60mm应如何验收、处理？答：涨模原因可能有：振捣操作不当；模板刚度 够；组合模板连接不牢固。可按非正常

40、验收的程序验收。经原设计单位复 ,如满足设备运行安全问隙的要求，可不处理；如影响设备运行的安全间 ,应在保证设备安全运行和满足井壁强度的条件下，对该段井壁进行处理。九、某矿井工程项目，在实施过程中，施工单位遇到了如下几种情况：（1）3月 1日，在施工运输石门时，遇到原地质资料提供的断层破碎带，并发生严重冒 顶，造成施工单位增加施工费用支出30万元，影响工期15d。施工单位在3月 15日处理完冒顶事故后，向工程师提出了索赔。（2）在施工下山时，5月1日遇 到地质资料提供的含水层，工程师认为该含水层不会造成大的事故，遂指示施 工单位强行通过，结果导致涌水事故，造成施工单位经济损失50万元，影响总

41、工期30d。事故处理完成后项目经理休假30d,回来后，项目经理提出了索赔。 （3）8月1日在施工顺槽时，由于遭遇地质资料未提供的断层，使得煤层上移， 重新找到煤层后，影响工期10d,施工单位额外支出费用30万元。施工单位在 找到煤层后，立即向工程师提出了索赔。问题1.分别分析几次事件中的索 赔。2 .试述承包人的索赔程序。【答案】1.事件1索赔不成立，因为该地质状况是在预先的地质报告中提供给 了施工单位，施工单位的报价应该视为已经包含处理该不良地质情况的费用。 事件2索赔理由成立，因为是工程师的错误指令造成了施工单位的经济和工期 损失，但是索赔却不能成立，因为索赔意向超过了 28d,正确的做法

42、应该是索 赔事件发生后的28d之内提出索赔意向。事件3的索赔成立，因为是不可预见 的地质情况造成了施工单位的损失，而且该特殊断层并未在地质报告中标注。 2.承包人的索赔程序是：（1）首先由承包人发出索赔意向通知。矿山工程索赔 事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28d内向工程师递交索赔意向通 知，声明将对此事件索赔。如果超过这个期限，业主（监理工程师）有权拒绝承 包人的索赔要求。以后承包人将正式向业主（监理工程师）递交索赔报告。索赔 意向通知提交后的28d内，或业主（监理工程师）同意的其他合理时间，承包人 应递送正式的索赔报告。（2）业主（监理工程师）审核索赔报告。接到承包人的索 赔意向通知

43、后，业主（监理工程师）应认真研究、审核承包人报送的索赔资料， 以判定索赔是否成立。判定索赔成立的原则包括：与合同相对照，事件已造成 了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；造成费用增加或工期延误的原 因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；承包 人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。（3）确定合理的补偿额。 经业主（监理工程师）核查同意补偿后，补偿的额度往往与承包人的索赔要求的 额度不一致。主要原因有：对承担事件责任的界限划分不清或不一致；索赔证 据不充分；索赔计算的依据和方法分歧较大等。双方应就索赔的处理进行协 商。协商不成，可以按合同的争议条款提交约定的

44、仲裁机构仲裁或诉讼。一十、某施工企业承担一地面建筑的基坑开挖：工程。基坑开挖深度为5nb基 坑北侧距基坑边缘4m处已有一栋三层永久建筑物，坑缘堆有施工单位的大量建 筑钢材。基坑所处的地质条件为砂质土层，地下水位在地表以下4m。基坑设计 采用钢板桩支护。施工前建设单位为节约工程投资，指示更改支护设计，只在 基坑北侧采用钢板桩支护，其它部位采用无支护的垂直开挖方式。结果基坑南 侧在施工过程中出现较大变形，且一直未被发现，最终部分坍塌。因施工单位 未及时处理，结果又引起了更大面积的塌方。事后施工单位准备就基坑坍塌造 成的损失向建设单位索赔。 问题L该基坑属于几级基坑？说明理由。2.该基坑宜采用何种降

45、水方式？其最小降水深度应为多少？ 3,该基坑坍 塌的直接原因是什么？造成该基坑塌方的主要因素有哪些？ 4.该基坑施工 违反了哪些主要安全规定？ 5.施工单位是否可对前后两次坍塌事故进行索 赔？说明理由。如可索赔，施工单位应提出的主要索赔证据是什么？【答案】1. 一级基坑;根据规程，与邻近建筑物的距离在开挖深度以内的基坑 列为一级基坑。2.宜采用井点降水方式;最小降水深度应将水降至基坑底以下0. 5m,即地表以 下5. 5m以下。3.基坑坍塌的直接原因是建设单位更改了支护设计。主要因素有： （1）边坡过陡，使土体的稳定性不够；（2）水对基坑稳定性的影响；（3）基坑上边边缘附近超载；（4）支护措施

46、不当。4. （1）违反在基坑附近有建筑物或构筑物时，应有专门的防止发生下沉和变形措施的规定； 违反基坑周边Im范围内不得堆载，不得超载堆荷规定；（3）违反基坑施工应有必要的变形监测的规定；（4）违反安全生产规定：发生重大安全事故时，应立即采取抢险措施。5.可对第一次坍塌事故进行索赔，不可对第二次坍塌事故进行索赔。因第一次事故由业主改变设计造成;第二次坍塌是与施工 方未及时处理并防止事故扩大有关；索赔证据为建设单位的支护设计方案的变更 指令。A.班长负责B.爆破员负责C. 一炮三检D.瓦检员负责【答案】C8、矿山（煤矿）井巷工程分项工程的检验验收，应在（）基础上由监理工程师组织验收。A.隐蔽工程

47、验收B.施工班组的自检C.检验批验收D.子分项工程验收【答案】B9、斜井与平巷维修工作的安全作业要求，错误的是（）。A.平巷修理或扩大断面，应首先加固工作地点附近的支架，然后进行拆除工作B.修理密集支架巷道时，密集支架的拆除一次不得超过两架C.维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志D.修理独头巷道时，修理工作应从里向外进行【答案】D10、在费用标准的适用范围中，（）适用于井筒冻结、地面预注浆等特殊措施工 程和大钻机钻井工程。A.井下铺轨工程B.露天剥离工程C.特殊凿井工程D. 一般支护井巷工程【答案】C11、不应计入招标所要求的到位资金的是()。A.未被银行证明的资金B.银行借贷资金C.合股资金D.融资资金【答案】A12、在井点降水方法中，属于真空抽水的是()oA.轻型井点和喷射井点B.轻型井点和管井井点C.喷射井点和管井井点D.管井井点和深井井点【答案】A13、平嗣开拓方式与立井、斜井开拓方式的主要区别是()oA.井田内的划分方式不同B.巷道布置方式不同C.进入矿层的方式不同D.矿产资源的开采方式不同【答案】C14、决定立井井筒基岩施工掘砌循环作业速度的关键工作是（）o