押题宝典监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附答案.docx

《押题宝典监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附答案.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《押题宝典监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附答案.docx（6页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、押题宝典监理工程师之交通工程监理案例分析高分题库附精品答案大题（共10题）一、某公路桥梁工程施工项目，业主通过公开招标分别与某路桥公司和某监理 单位签订了施工合同和监理合同。施工单位进场后进行了施工准备工作，并在 开工前向监理单位提交了该工程的施工组织设计和桩基础施工方案。监理工程 师审核后，分析了该桥桩基础施工方案可能出现的问题及其后果，并提出了修 改意见和建议，以书面形式回复施工单位并上报业主。【问题】 1.施工单位认为监理方所提出的意见和建议合理，同意修改原施工方案，并提 交了新的施工方案。同时，施工单位申请开工。你认为监理方按监理程序应如 何处理？【答案】1、（1）监理工程师应在合同规

2、定的时间内批复修改后的施工方案，并 要求承包人按合同进度计划，向监理方提交工程开工报审表。监理方应检查施工 单位的各项施工准备情况，据此判断是否已具备开工条件。（2）若已具备开工 条件,在报业主批准后，总监理工程师发布开工通知书。二、某高速公路工程采用公路工程标准施工招标文件合同条款。承包人为 了避免今后可能向业主支付逾期交工违约金的风险,在路基工程施工过程中，由 于以下原因使正常施工受到影响,而导致工程暂停。受影响的路基工程正好处在 工程施工进度网络计划的关键线路上。于是承包人提出要求将路基的完工时间 延长180天的索赔要求。（1）特大暴雨；（2）现场劳力不足；（3）业主在原 工地现场之外的

3、另一地方追加了一项额外工作；（4）出现无法预见的恶劣土质 条件，使路基施工难度加大；（5）业主迟延提供施工场地使用权；（6）业主未 按合同规定及时支付进度款。【问题】3、以上造成工期延误的原因中，哪些是业主的责任?监理工程师该如何处理？【答案】3、业主的责任是（3） （5） （6）监理工程师对这些问题的处理方法 为：对（3）可要求业主延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。对（5） 可要求业主延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。对（6）可要求业主 延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润，同时要求业主按合同规定准时支 付工程款。三、某公路工程采用招标代理方式进行施工招标。在招标与施工阶

4、段发生了如 下事件：事件1：招标代理机构提出，评标委员会由7人组成，包括建设单位 纪委书记、工会主席，当地招标投标管理办公室主任，以及从交通运输主管部 门建立的评标专家库中随机抽取的4位技术、经济专家。事件2：建设单位要 求招标代理机构在招标文件中明确：投标人应在购买招标文件时提交投标保证 金；中标人的投标保证金不予退还；中标人还需提交履约保函，其保证金额为 合同总额的20%。事件3：施工中因地震导致施工停工1个月；已建工程部分损 坏；现场堆放的价值50万元的工程材料（施工单位负责采购）损毁；部分施工 机械损坏，修复费用20万元；现场8人受伤，施工单位承担了全部医疗费用 24万元（其中建设单位

5、受伤人员医疗费用3万元，施工单位受伤人员医疗费用 21万元）；施工单位修复损坏工程支出10万元。施工单位按合同约定向项目 监理机构提交了费用补偿和工程延期申请。事件4：建设单位采购的大型工程 设备运抵施工现场后，进行了清点移交。施工单位在安装过程中，该设备一个 部件损坏，经鉴定，部件损坏是由于本身存在质量缺陷。【问题】4.就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由谁承担，并说 明理由。【答案】4.就施工合同主体关系而言，事件4中设备部件损坏的责任应由建设 单位承担。理由：施工合同主体是建设单位和施工单位，建设单位采购的材料 设备经检查试验通过后，仍不能解除建设单位供应材料设备存在的

6、质量缺陷责 任。四、某施工单位通过投标竞争承包了西山高速公路施工项目，并与建设单位签 订了施工承包合同。在施工过程中发生了如下事件：事件1：施工单位与某材 料供应商所签订的材料供应合同中未明确材料的供应时间。在某分项工程施工 时急需使用该材料，施工单位要求材料供应商马上将施工所需材料运抵施工现 场，遭到材料供应商的拒绝，两天后才将材料运到施工现场。事件2：某设备 供应商由于进行设备调试，在合同约定的交货期限后才将施工单位所订购的设 备交付给施工单位，恰好此时该设备的价格下降，施工单位要求按下降后的价 格支付该设备货款，设备供应商则要求按原价执行，双方为此产生了争议。事 件3：施工单位与某施工机

7、械租赁公司签订的租赁合同约定的期限已到，施工 单位将租赁的机械交还给租赁公司并交付租赁费，此时，双方签订的合同终 止。事件4：施工单位与某分包单位所签订的分包合同中明确规定要降低分包 工程的质量，从而减少分包单位的合同价格，为施工单位创造更高的利润。【问题】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议是否属于合同争议？请说明 合同争议处理的方式有哪几种？【答案】4.事件2中施工单位和设备供应商之间产生的争议属于合同争议。合 同争议处理的方式有：（1）协商；（2）调解；（3）仲裁；（4）诉讼。五、某高速公路12合同段为桥梁工程，业主与A监理公司签订了监理合同，业 主与B公司签订了施工合同。 事

8、件1：在基坑开挖过程中，发现地下水位 过高，挖土排水困难，加大了支护费用。 事件2：招标时，业主提供了砂 石填料的运距，进场后，原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要 求承包人重新选择料场，新料场选定后，运距有较大增加，运费还相应加大。 事件3：某隐蔽工程在覆盖前，承包人已通知监理工程师检查，监理工程师检 查后签字同意该隐蔽工程覆盖，1个月后，有人举报该隐蔽工程在施工过程中 有质量问题，监理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要 求，并重新覆盖。问题：1.承包人对事件1、2、3均提出了费用索赔，监理工 程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些？2.请逐个说明对事件1、2、3批准

9、索赔或不批准索赔的理由。【答案】1.监理工程师应批准事件3,即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的 费用索赔要求。2对事件1即基坑开挖事件中的支护费用增加，不批准索赔。因为基坑开挖的 费用已包含在基坑开挖的单价，根据合同条件此项费用不单独计量支付，且地 下水位高是有经验的承包人能够合理预见到的风险，承包人的基坑开挖单价中 应该考虑到此项风险并包含在单价中。对事件2即料场的重新选定后增加的费用，不批准索赔。承包人可能会依据不可预见的外界障碍或自然条件向业 主提出费用补偿的要求。监理工程师不能同意承包人的要求。因为依据合同通 用条款的有关规定，应认为承包人通过业主所提供资料及现场考察，已取得可 能对投

10、标有影响或起作用的风险、意外等的必要资料,，并且在报价中考虑这些 因素的影响。同时，案例中所述情况是一个有经验的承包人能合理预计到的。 对事件3即隐蔽工程揭露后重新检验此项事件的费用索赔要求，应该批准。因 为根据合同条件规定，对隐蔽工程揭露后重新检验时，应根据检验结果进行处 理。如果重新检验的质量合格，应补偿此项费用并顺延工期；如果质量不合 格，费用由承包人承担，并且不顺延工期。题目中，重新检验后的质量合格， 所以应该批准此项索赔要求六、某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有： （1）建筑安装工程造价660万元,建筑材料及设备费占施工产值的比重为60%。（2）工程预付

11、款为建筑安装工程造价的20%。工程实施后，工程预付款 从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每 次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣工前全部 扣清。（3）工程进度款逐月计算。（4）工程保修金为建筑安装工程造价的 3%,竣工结算月一次扣留。（5）材料和设备价差调整按规定进行（按有关规定 上半年材料和设备价差上调10%,在6月份一次调增）。【问题】（1）通常工程竣工结算的前提是什么？【答案】分析要点：本案例主要考核工程结算方式、按月结算工程款的计算方 法、工程预付款和起扣点的计算等；要求针对本案例对工程结算方式、工程预 付款和起扣点的计算、按

12、月结算工程款的计算方法和工程竣工结算等内容进行 全面、系统地学习掌握。（1）工程竣工结算的前提条件是承包人按照合同规定 的内容全部完成所承包的工程,并符合合同要求,经验收质量合格。七、某地拟建设一项公路工程,建设单位在该工程项目的设计文件完成后,通过 招标选择了一家监理单位。该监理单位的工作范围被限定在施工招标和施工阶 段。监理合同签订后，总监理工程师分析了该工程项目的规模和特点，准备按照 组织结构设计、确定管理层次、确定监理工作内容、确定监理目标和制订监理 工作流程等步骤,来建立本项目的监理组织机构。【问题】4、为了使监理工作规范化，总监理工程师应以准备工程项目建设条件、监理合 同、施工合同

13、、施工组织设计和各专业监理工程师编制的监理实施细则为依据, 编制施工阶段监理规划。请问监理规划编制依据有什么不妥之处?为什么？【答案】4、不妥之处；编制依据中不应包括监理实施细则和施工组织设计；因 为施工组织设计是施工单位（或承包单位）编制指导施工的文件；监理实施细 则是根据监理规划编制的。八、某公路项目采用公路工程标准施工招标文件合同条款实施管理,光华监 理公司在对派驻到该公路项目的监理人员的指示中，要求每个监理人员都要忠实 履行监理职责,维护业主的权益,谨慎代表业主行使对工程管理的权力。因此,不 管是驻地监理工程师还是专业监理工程师都要对业主负责。多与业主联系。遇 到合同中不明白、含糊不清

14、、有矛盾之处，要及时请示业主，认真的按业主对合 同的解释,在业主授权范围内严格行使监理权力,施工中积极主动与设计单位联 系,发现有设计修改问题,不要都等总监处理,谁发现谁及时通知设计单位进行修 改,不要影响施工进度。【问题】 上述指示中有哪些不妥之处,为什么?【答案】1、应维护业主和承包商的合法权益。以独立第三者履行“合同”规定 的职责、行使合同规定的权力。2、“驻地监理工程师、专业监理工程师”对总 监负责。3、“合同”中含糊或矛盾时由总监工程师解释。4、监理工程师与设 计单位没有合同关系,监理工程师没有权力通知设计单位进行设计修改。应报告 业主单位要求设计单位修改。九、某施工企业承包的一项公

15、路工程签约合同价为5000万元（其利润目标为签 约合同价的5%）。开工预付款为签约合同价的10%,开工预付款在进度付款证 书累计金额达到签约合同价的30%时开始扣回，到进度付款证书的累计金额达 到签约合同价的80%时全部扣完。质量保证金的百分比为月支付金额的1肌质 量保证金限额为签约合同价的5%。在工程完成签约合同价的60%时，由于业主 违约，合同被迫终止。此时承包人另外完成变更工程150万元，完成暂定项目 50万元，为工程合理订购材料库存80万元。由于合同被迫终止，承包人设备 撤回基地和造返所有雇用人员的费用共60万元（该项费用在工程量清单中未单 独列项）。业主就已完成的各类工程均已按合同规

16、定予以支付。该项目实际工 程量与清单工程量一致，且无调价。【问题】4.业主总共应支付给承包人多少工程款？【答案】4.业主总共支付的工程款二业主已实际支付的各类工程款+业主还需支 付的各类补偿款-尚未扣回的开工预付款=3110+454- （500-340） =3404 （万元）一十、某干道公路建设工程项目，其工程开竣工时间分别为当年的4月1日和9 月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为三个标段。其中, 第三标段造价为4150万元,第三标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件 厂生产）。1、A监理公司承担了第三标段的监理任务，监理合同中约定监理服 务期限为190天,监理服务费用为

17、60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监 理服务时间延长了 25天。经协商,业主同意支付由于时间延长而发生的附加监 理服务费用。2、为了做好该项目的投资控制工作,监理工程师明确了以下投资 控制措施：（1）编制资金使用计划,确定投资控制目标；（2）对承包人提交的 工程量报表进行复核，或必要时,可通知承包人共同进行联合测量、计量，以确定 实际完成的工程量；（3）核查工程付款申请单，向承包人出具经业主签认的付 款证书；（4）审核施工单位编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经 济分析；（5）对施工单位报送的工程质量评定资料进行审核和现场检查,并予 以签认；（6）审核施工单位现场项目管理机构的技

18、术管理体系和质量保证体 系。3、第三标段施工单位为C公司，业主与C公司在施工合同中约定：（1）开 工前,业主应向C公司支付签约合同价的25%的开工预付款,开工预付款从第3 个月开始等额扣还,4个月扣完。（2）业主根据C公司完成的工程量（经监理 工程师签认后）按月支付工程进度款,质量保证金为签约合同价的5%,质量保证 金按每月产值的10%扣除，直至扣完为止。（3）监理工程师签发的月进度付款 证书最低金额为300万元。第三标段各月完成产值如表6-7所示。【问题】3、业主支付给C公司的开工预付款是多少?监理工程师在4、6、7、8月底分别 给C公司出具的进度付款证书是多少？【答案】3、（1） C公司所

19、承担部分的合同价为：4150- （275+340+180） =3355. 00 （万元）业主支付给C公司的开工预付款为C公司所承担部分的签约 合同价的 25%,即4150- （275+340+180） X25%=3355. 00X25%=838. 75 （万 元）（2）监理工程师在4、6、7、8月底出具给C公司的进度付款证书金额为 每月支付的工程进度款扣除每月的质量保证金（每月产值的i。%）;从第3个 月开始还要扣除每月应扣的开工预付款（等额扣还,4个月扣完）。具体计算如 下：1）工程质量保证金为：2）从第3个月开始每月应扣的开工预付款为： 838. 754=209. 69 （万元）。3）监理

20、工程师给C公司出具的进度付款证书金 额：4 月底 48底 00-480.0010%=432. 00 （万元）由于432. 00万元大于每月付款最低金额300. 00万元,故4月底出具的进度付款证书金 额为432.00 万元。6 月底 560.00-51. 25-838. 75/4=299. 06 （万元）式中，51. 25 万元 为6月底应扣质量保证金：167. 75-48. 00-68. 50=51.25 （万元）式中，68. 50万 元为5月底应扣质量保证金：685. 00X 10%=68. 50 （万元）由于299. 06万元低 于合同规定的月进度付款证书最低支付限额，故本月暂不支付。7月底430. 00-838. 75/4=220.31 （万元）由于6月底未支付工程款，故7月底监理工程 师实际出具的进度付款证书金额为：299. 06+220. 31二519.37 （万元）8月底 620. 00-838. 75/4=410.31 （万元）8月底监理工程师实际应签发的付款证书金 额为410. 31万元。