2024二建《法规》模拟考试题库含答案内部版全考点.docx

《2024二建《法规》模拟考试题库含答案内部版全考点.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024二建《法规》模拟考试题库含答案内部版全考点.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2024二建法规模拟考试题库含 答案内部版全考点一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）I.下列组织中，具有法人资格的组织是（C ）。A.项目经理部B.项目监理部C.设计单位D.投标联合体2.关于建设工程代理行为的说法，正确的是（D）。A.建设工程承包活动属于法定代理B.建筑材料设备的采购不得委托代理C.建设工程诉讼只能委托律师代理D.建设工程招标活动可以委托代理3.关于表见代理的说法错误是（B ）。A.表见代理的行为人没有代理权C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为同意评标结果D.投标人口头澄清、说明的不得超出投标文件的范围23.乙施工单位通过招标程序

2、中标了甲开发公司的一个施工项目。签约 前，甲要求让利5%,否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案 合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣 减结算总价5%,乙以自己亏损为由不同意让利并向法院起诉，要求按 中标价结算。下列说法正确的是(A )0A.应以备案合同作为结算工程价款依据B.该补充协议属于可撤销合同C.应以补充协议作为结算工程价款依据D.乙方行为构成合同违约24.某建筑公司与某开发公司签订了一份建设工程施工合同，合同约定 由建筑公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法。后 两公司就工程款支付发生争议，建筑公司诉至人民法院，要求开发公 司支付工程款并偿

3、还垫付工程款的利息，人民法院应(B )。A.对该诉讼请求全部予以支持B.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持C.对该诉讼请求全部不予支持D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持25.根据建设工程质量管理条例，关于工程监理职责和权限的说法， 错误的是(B )。A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款。C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收26.当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时.关于责任承担的 说法，正确的是(C )。A.建设单位可以要求分包单位和

4、总承包单位承担无限连带责任B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单 位追偿D.分包单位只对总承包单位承担责任27.甲、乙、丙、丁四家施工企业组成联合体进行投标。联合体协议约 定：若导致招标人索赔时，甲、乙分别承担损失赔偿额的30% ;丙、 丁分别承担损失赔偿额的20%。若因该联合体的责任造成招标人损失 100万元人民币。下列关于该损失赔偿正确的是(A )。A.招标人可以向甲主张50万元人民币的赔偿B.招标人向丙主张100万元人民币的赔偿，丙仅应赔偿20万元人 民币C.招标人必须按照联合体协议中约定的比例分别向各成员主

5、张赔偿额D.乙向招标人赔偿100万元人民币后，可以向丁追偿70万元人民 币28.下列不属于发包人义务的情形是(D )0A.提供必要施工条件B.及时组织工程竣工验收C.向有关部门移交建设项目档案D.就审查合格的施工图设计文件向施工企业进行详细说明 29.某建设工程施工合同约定工程开工、竣工日期分别为2013年3 月1日和2014年10月1日2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未接约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权， 其最迟必须在(C )前行使。A . 2013年9月1日B . 2015年4月1日C . 2015年4月20日D . 2015 年 10 月 20 日30.甲施工

6、企业与乙水泥厂签订水泥供应合同，在约定的履行日期届满 时，水泥厂未能按时供应水泥。由于甲施工企业没有采取适当措施寻找 货源，致使损失扩大。对于扩大的损失应该由(D )。A.乙水泥厂承担B.双方连带责任C.双方按比例承担D.甲施工企业承担31 .可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是(A)。A.人民法院B.建设行政主管部门c.工商行政主管部门D.监理单位32 .不属于当事人承担违约责任应具备的条件的是（C ）。A.发生了违约行为B.非违约方需证明违约方的行为不符合合同约定C.非违约方需证明违约方主观上具有过错D.违约方若想免于承担违约责任，必须举证证明其存在免责事由33 .根据劳动合同法，用

7、人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时 订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（A ）内订立书面劳动合同。A. 1个月B . 2个月C . 3个月D .半年34 .劳动合同依法解除，用人单位支付经济补偿金的标准，（B ）不正 确。A.按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准B.月工资是指劳动者在合同解除前的上月工资C.劳动者月工资超过本地区上年度职工月工资3倍的，按3倍支付D.经济补偿的年限最高不超过12年35 .关于劳务派遣的说法，正确的是(B )0A.所有被派遣的劳动者应当实行相同的劳动报酬B.劳务派遣单位应当取得相应的行政许可C.劳务派遣用工是建筑行业的主要用工模式D.用工单

8、位的主要工作都可以由被派遣的劳动者承担36 .以下关于劳动争议仲裁与仲裁法规定的民事仲裁比较，表述错误的是(D ) oA.劳动纠纷实行先裁后审，民事纠纷实行或裁或审B.劳动仲裁实行法定管辖，民事仲裁实行约定管辖C.劳动仲裁的时效为1年，民事仲裁适用诉讼时效D.二者仲裁机构均属于民间社会团体，独立于行政机关37.承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是(C )。A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换B.共同承揽人对定作人承担按份责任C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验38.某施工单位挖掘人员张某在施工作业中意外发

9、现一段城墙遗址，张 某应当立即停止作业，保护现场，并立即报告(D )。A.本单位负责人B.总监理工程师C.地建设行政主管部门D.当地文物行政主管部门39.根据安全生产许可证条例规定，说法错误的是(D )。A.安全生产许可证的有效期为3年B.企业应于期满前3个月向建设行政主管部门办理延期手续C.安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，可以不审查而直接 办理延期手续D.建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人应及时办理施工许可证 变更手续40.实行施工总承包的，总承包单位统一（A ）。A.组织编制应急救援预案B.建立应急救援组织C.配备应急救援人员D .配备救援器材、设备41.某施工分包合同约定，

10、有分包单位租赁某大型施工起重机械用于工 程施工，则该施工机械使用前应由（D ）共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位和建设单位B.总承包单位、出租单位、安装单位和监理单位C.分包单位、出租单位、安装单位和建设单位D.总承包单位、分包单位、出租单位、安装单位42 .某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护、文明施工 措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预 付该部分费用最低应为（C ）万元。D.4043 .根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除交通事 故、火灾事故外，自事故发生之日起(C )日内，事故造成的伤亡人数发 生变化的，应当及时补报。A

11、 . 1544 .某建设工程施工过程中发生较大事故，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该级事故应由(C )负责调查。A .国务院省级人民政府C.设区的市级人民政府D.县级人民政府45 .涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是（C ）。A.国家标准B.行业标准C.强制性标准D.推荐性标准46.关于工程质量检测机构的说法，错误的是（A ）。A.可以转包检测业务B.具有独立的法人资格C.是中介机构D,分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质47.下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中,错误的是（C ）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工 程质量B.建设单位不

12、得任意压缩合同合理工期B.表见代理是无效代理C.表见代理在本质上属于无权代理D.善意相对人有理由相信行为人有代理权4.甲施工企业与乙水泥厂签订了水泥采购合同，并由丙公司作为该合 同的保证人，担保该施工企业按照合同约定支付货款，但是担保合同中 并未约定担保方式。水泥厂供货后，甲施工企业迟迟不付款。那么,丙 公司承担保证责任的方式应为（C ）。A.一般保证B.效力待定保证C.连带责任保证D.无效保证5.根据我国担保法律制度，关于抵押权实现的说法，错误的是（D ）A.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该 抵押物所得价款受偿B.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同已登记生效的

13、，按抵 押登记的先后顺序清偿C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标48 .建设单位组织竣工验收前，（C ）应当分别签署质量合格文件。A .建设、设计、施工、监理B .建设、勘察、设计、施工C .勘察、设计、施工、监理D .规划、消防、环保、质量监督站49 .建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（C ）日内，将建设 工程竣工验收报告和规划、公安消防、环境保护等部门出具的认可文件 或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。A . 7B . 14C . 15D . 2150.关于行政行为特征的说法,错误的是（D ）0A彳

14、亍政行为的主体是法定的B.实施行政行为具有单方意志性C行政行为多属于无偿行为D行政行为具有不可裁量性51.甲发包方与乙承包人签定了建设工程施工合同，并约定若双方产生 纠纷由原告住所地法院管辖，合同履行过程中，甲乙发生了纠纷，因 此合同纠纷提起的诉讼，应由以下（C ）法院进行管辖。A.原告住所地B.被告住所地C.不动产未登记的，由不动产实际所在地管辖D.无论是否登记，均由不动产实际所在地管辖52.纠纷发生后，下列不属于仲裁案件受理条件的是（B ）。A.有仲裁协议B.当事人双方口头愿意仲裁C.有具体的仲裁请求、事实和理由D.属于仲裁委员会的受理范畴53 .根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议

15、，由双方当事人依法共同向（C ）基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地54 .关于和解的说法，错误的是（A ）。A.和解协议具有强制执行的效力B.当事人在申请仲裁或提起民事诉讼后仍然可以和解C.和解可以发生在民事诉讼的任何阶段D.当事人和解后可以请求法院调解，制作调解书55 .甲总承包单位将其承建的工程分包给乙承包单位，双方订立分包合 同并约定因本合同发生的一切争议均由某仲裁委员会裁决。后双方因 质量问题发生争议，同时发现该分包行为未经建设单位同意。下列关 于本案仲裁协议效力的说法，正确的是（D ）。A.分包合同无效，则仲裁协议无效B.分包合同

16、有效，则仲裁协议有效C.分包合同效力待定，则仲裁协议效力待定D.分包合同效力与仲裁协议效力没有相关性56 .关于我国仲裁基本制度,正确的是（B ）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起诉讼B.当事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权57 .下列选项中，不能提起行政复议的行为是（C ）。A.某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据 此对某公司超载车辆进行扣押C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告

17、处分D.某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准58 .施工合同的解决争议条款约定”所有争议提交合同履行地的仲裁委 员会或人民法院管辖。当该合同产生纠纷时，当事人（B ）。A.应当向合同履行地的仲裁委员会申请仲裁B.只能向合同履行地的人民法院起诉C.既可以向仲裁委员会申请仲裁，也可以向人民法院起诉D.必须重新确定受诉人民法院 59 . 2002年5月8日，王某骑车回家经过一个工地时,掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院 检查才发现骨折。王某于同年6月10日出院找到建设项目的发包人 和承包人要求赔偿，两单位相互推委。次日，王某准备前往法院起诉, 当地突遭台

18、风袭击，交通阻隔，因此未能成行。下列说法正确的是（B ）oA.本案诉讼时效于2003年5月29日届满B.本案诉讼时效于2003年6月10日届满C.王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D .王某6月11日的行为适用诉讼时效中断60 .关于建筑市场诚信行为公布的说法,正确的是（B ）。A.不良行为记录应当在当地发布，社会影响恶劣的，还应当在全国发布B.诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录，两种信息记录都应当公布C.省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，可取消不良行为记录信息的公布D.不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限二、多项选择题（共20题，每题

19、2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）61 .法人应当具备的条件有（ABCD ）。A.依法成立B.有自己的场所、名称、组织机构C.有必要的财产或者经费D.有法定代表人E.能够独立承担无限民事责任62 .关于法人的说法,正确的是（CD ）。A.法人分为营利法人和非盈利法人B.法人以其登记注册地为住所C.有独立经费的机关法人从成立之日取得法人资格D.营利法人营业执照签发日为营利法人的成立日期E.具备法人资格的两个单位组成联合体承揽工程，该联合体也是法人63 .立法法，(BD )之间对同一事项的规定不一致时，由国务院 裁决。

20、A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.地方政府规章与部门规章E.同一机关制定的旧的一般规定与新的特别规定64.某设计合同采用定金担保方式，该定金合同生效必须满足的条件有 (ABC)0A.建设单位与设计单位书面约定定金担保B.设计合同生效C.建设单位将定金实际交付给设计院D.建设单位将设计依据材料移交给设计院E.设计院开始设计工作65 .关于招标代理机构的说法，正确的有(ACD )0A.招标代理机构是社会中介组织B.工程招标代理机构可以参与同一招标工程的招标改为投标C.未经招标人同意，招标代理机构不得向他人转让代理业务D.工程招标代理机构不得与招标工程的投标人有利益

21、关系E.由评标委员会指定招标代理机构66 .评标过程中，评标委员会对投标文件按废标处理的情形有(ABDEA.无单位盖章并且无法定代表人或授权的代理人签字或盖章的B.投标报价低于成本价的C.投标人对同一招标项目按照招标文件的要求提交了两个报价方案D.投标人串通投标的E.联合体投标未附联合体各方共同投标协议的67 .关于招标人和中标人订立书面合同，正确的是(ABC )。A.应当按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同B.合同的履行期限必须与招标文件和中标人的投标文件一致C.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人D.与备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以另行订立的施工合同作为结算的根据E.合同

22、的价款可以在保证工程质量的前提下协商确定；合同的标的、 价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文 件的内容一致。68 .存在下列(ABCE)情形之一的,属于违法发包。A.建设单位将工程发包给不具有安全生产许可的施工单位的B.建设单位设置不合理的招标投标条件艮制、排斥潜在投标人的C.建设单位将施工合同范围内的单位工程又另行发包的D.建设单位违反施工合同约定，通过各种形式要求承包单位选择其推荐分包单位的E.建设单位将工程发包给一级建造师王某的69 .因发包人原因引起的暂停施工，发包人应(ABC )。A.承担所发生的追加合同价款B.赔偿承包人由此造成的损失C.相应顺延工期D.应支

23、付承包人相应的违约金E.工期不予顺延70 .发包人将在建工程抵押给银行贷款，后因发包人经营状况不佳而无 力还贷及支付工程款，则下列关于承包人权利的说法中，正确的是 (AD)。A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖B.承包人无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿C.承包人申请拍卖该工程，应按照诉讼时效的规定，在工程竣工之日 提出D.承包人可不申请拍卖，而直接与发包人协商将工程折价E.承包人因发包人违约所造成的损失，可在工程拍卖所得中扣除71 .根据合同法的规定，建筑施工合同中约定出现因(CE )时免除自 己责任的条款，该免责条款无效。A.合同履行只有对方受益C.同一财产向两个人以上债权人抵押，抵押合同

24、自签订之日起生效的, 若抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿D.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿6.甲乙双方订立了买卖合同，合同中约定了违约金为1万元，卖方甲收取了买方的8000元定金，后甲不能履约，则乙可以要求甲（B ）。A.支付双倍违约金，不返还定金B.支付违约金1万元，并返还定金C.支付违约金1万元，但不能要求返还定金D.支付违约金1万元，并双倍返还定金7.某建设工程项目投保了建筑工程一切险，保险合同订立时间为2010 年1月12日保单列明了保险合同的生效日为2010年1月18日， 项目的起重设备和部分材料于2010年1月17日运抵工地,20

25、10年1 月20日，项目按合同如期开工，则建设工程一切险的保险责任自（C ） 起始。A . 2010年1月12日B . 2010年1月17日B.不可抗力造成对方财产损失C.履行合同造成对方人身伤害D.对方不履行合同义务造成损失E.故意或重大过失造成对方财产损失72.某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证作业连续性要求，施工单位需要夜间施工，应符合下列要求（DE ） oA.夜间21 : 00施工噪音不超过55dBB.作业时间不得超过夜间22点C.应取得夜间施工许可证D.作业前必须公告附近居民E.不得使用国家明令淘汰的噪声污染严重的施工设备73 .下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述

26、正确的有（AC ）。A.总承包单位不得将主体工程对外分包B.分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位和建设单位负责C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务74 .下列情形中，属于保修范围的有(BD )。A.将住宅屋顶改为菜地，致使屋面渗漏B.因预埋件松动造成设备损坏C.因地震造成主体结构倾斜D.因日晒外墙装饰脱落E.因他人纵火烧毁装修工程75.下列当事人提出的证据中，可以单独作为认定案件事实依据的有 (BD )0A.与方当事人或者其代理人有利害关

27、系的证人出具的证言B.与书证原件核对无误的复印件C.无法与原件、原物核对的复印件、复制品D.有其他证据佐证并以合法手段取得的、无疑点的视听资料E.无正当理由未出庭作证的证人证言76.下列不属于行政强制措施的是(ABC )。A.限制公民人身自由B.查封场所、设施或者财物C.冻结存款、汇款D.拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物E.排除妨碍、恢复原状77.当事人之间订立有关设立不动产物权的合同，除法律另有规定或者 合同另有约定外，该合同效力情形表现为(AD )。A.合同自成立时生效B.合同自办理物权登记时生效C.未办理物权登记合同无效D.未办理物权登记不影响合同效力E.合同生效当然发生物

28、权效力78 .关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是 (ABE ) 0A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定 建筑业企业资质等级C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向 资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为拒绝延续E.企业遗失资质证书，在补办前要在公众媒体刊登遗失声明79 .注册建造师依法享有的权利包括(ABCD )。A.获得相应劳动报酬B.保管和使用本人注册证书、职业印章C.接受继续教育D.在本人执业活动中形成的文件签字并加盖职业

29、印章E.保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密80.施工单位由于重大误解，在订立买卖合同时将想购买的M型钢材 误写为买N型钢材，则施工单位(CD )。A.只能按购买N型钢材履行合同B.应按效力待定处理该合同C.可以要求变更为按购买M型钢材履行合同D.可以要求撤消该合同E.可以要求确认该合同无效C . 2010年1月18日D . 2010年1月20日8.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建 筑公司，建筑公司又将其中场地平整及土方工程分包给丙土方公司，在 工程开工前，应当由（D ）按照有关规定申请领取施工许可证。A.乙建筑公司8 .丙土方公司C.甲房地产开发公司和

30、乙建筑公司共同D.甲房地产开发公司9 .甲是一级施工企业，乙是二级施工企业，他们组成联合体投标，参 加了资格预审并获得通过，而后丙施工企业加入联合体，下面说法正确 的是（D ） oA.如果甲乙都同意，丙加入联合体对投标没有任何影响B.如果丙是一级施工企业，丙加入联合体对投标没有任何影响C.如果丙也通过了资格预审，丙加入联合体对投标没有任何影响D.联合体通过资格预审后丙加入联合体，联合体投标将被否决10 .按照建设工程承发包的规定，允许的承发包行为是(C )。A.发包单位对于按合同约定应由承包单位采购的建筑材料、设备，向 承包商指定生产厂家、供应商B.发包单位直接指定有相应资质条件的分包商C.总

31、承包单位进行的劳务分包未经发包单位认可D.总承包单位将主体结构施工进行分包11 .关于招标方式的说法正确的是(C )。A.国务院发展计划部门确定的国家重点项目不适宜公开招标的，经省 级人民政府批准，可以进行邀请招标B.根据我国相关规定，如果采用邀请招标，需要经过批准C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民 政府批准可以进行邀请招标的D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开 招标12 .根据建筑工程施工发包与承包计价管理办法的规定，以下错误 的是(A )oA.非国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时

32、公布最高投标限价的总 价C.全部使用国有资金投资的建筑工程，应当采用工程量清单计价D.非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价13 .根据招标投标法规定，在工程建设招标投标过程中，开标的时 间应在招标文件规定的(C )公开进行。A.任意时间B.投标有效期内C.提交投标文件截止时间的同一时间D.提交投标文件截止时间之后三日内14.包工头张某借用某施工企业的资质与甲公司签订一建设工程施工 合同。施工结束后，工程竣工验收质量合格，张某要求按照合同约定 支付工程款遭到对方拒绝，遂诉至法院。关于该案处理的说法，正确的 是(B)。A.合同无效，不应支付工程款B.合同无效，应参照合同约定支付工程款C

33、.合同有效，应按照合同约定支付工程款D.合同有效，应参照合同约定支付工程款15.某高速公路项目进行招标，开标后允许（A ）。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法16 .根据招标投标法和相关法律法规，下列评标委员会的做法中, 错误的是（D ）0A.以所有投标都不符合招标文件的要求为由，否决所有投标B.拒绝招标人在评标时提出新的评标要求C.投标人弄虚作假的，否决其投标D.以投标报价超过标底上下浮动范围为由否决投标17 .根据合同法，债权人将合同中的权利转让给第三人的，（D ）。A.需经债务人同

34、意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人18 .根据合同法，允许单方解除合同的情形是（A ）。A.由于不可抗力致使合同不能履行B.法定代表人变更C.事人一方发生合并、分立D.当事人一方违约19.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租 赁合同的说法，错误的是（B ）。A.应以书面方式订立B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同20.某施工项目在施工过程中，施工单位与甲材料供应商签订了建材买 卖合同，但施工

35、单位误将货款支付给乙供应商，针对该笔款项说法正 确的是（B ）。A.乙供应商因无过错，无需返还。B.乙供应商有权拒绝甲供应商的给付请求C.施工单位因乙供应商拒绝返还，故可暂不向甲供应商支付货款D.甲供应商有权直接要求乙供应商给付该笔款项21 .关于在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的 说法，正确的是(C )0A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区域不得进行爆破作业B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作业，必须经国务 院批准C.因特殊情况需要在文件保护单位的保护范围内进行爆破作业的，应 经核定公布该文物保护单位的人民政府批准D.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行爆破作 业的，必须经国务院文物行政 部门批准22 .关于评标的说法.正确的是(A )。A.中标候选人应当不超过3个B.招标项目设有标底的.招标人应当在开标后公布