2022年 工程居间合同范本.docx

《2022年 工程居间合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年 工程居间合同范本.docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022 工程居间合同范本【篇一】甲方（托付人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就(）工程项目，引荐甲方和该项目的管理方干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成与该项目管理方签订专业承包施工合同,帮助甲方完成整个合同履行期间的协调工作，保障合同的顺当实施。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必

2、需向甲方供应有关该工程项目的信息，限度的维护甲方的利益。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠3、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。4、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，达成合同签署，那么在甲方的工程施工过程中（合同期内），乙方仍有义务负责协调好甲方与项目管理方的关系，特殊是在工程结算问题上，乙方全面负责协调，乙方无任何理由进行推脱。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和项目管理方进行合同谈判。2、居间胜利，则由甲方全面履行和项目管理方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合

3、同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用根据合同期间实际运量每吨3元（叁元）结算（完税后）。2、甲方每周为乙方结算一次，每周一为乙方结算上周居间费用，乙方有权向甲方查询每周总体运量，甲方有义务向乙方供应每周运量报表，甲方所供应报表必需保证真实有效，甲方不得以任何理由克扣乙方费用，如出现不实结算乙方有权索回，并保留双倍赔偿的权利。3、合同签订后甲方应向乙方供应合同复印件一份，作为居间费用总价计算依据，甲方如不能根据合同约定时间向乙方支付居间费用，每超过一天根据合同居间费用总价千分之三进行赔偿。4、如甲方有终止本居间合同的意愿，甲方可依据合同总

4、量计算居间费用，并一次性向乙方支付做为条款向乙方提出协商。五、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、甲乙双方均不得向第三方透漏合作细微环节及项目合作中相关利益人的隐私，任何乙方发觉对方出现泄密行为均有权提出和提示对方终止本行为，如因任何乙方的缘由给对方造成实际的损失，受损方可向过错方提出等价赔偿。七、合同终止本合同自签字之日起生效，直至本合同约定项目结束，项目期顺延本合同无条件顺延，直至本项目结束。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一

5、份，双方签字盖章后生效。合同签订地址：合同签订日：甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：【篇二】甲方（托付人）：营业执照注册号码：乙方（居间人）：居间人姓名1、身份证号码：居间人姓名2、身份证号码：居间人姓名3、身份证号码：居间人姓名4、身份证号码：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就X有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目)，举荐给甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同

6、，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同，即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同，取得实质性施工权，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展对业主方和总承包方进行有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务，帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争

7、取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责施工所须要的各类资金的筹措，并做好签定合同前系列须要的手续打算。3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利，托付人应当按按约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包项目合同，并顺

8、当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后，收到工程预付款时本合同马上生效，反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1本项目居间费用为工程造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%（税后）作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准，即项目签定的合同工程量万元的%计万元（税后），作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后，若有明显差异，最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。4.2本合同签字生效成立后，甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后，在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费，计万元；工程进行到根据

9、合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日，兑付其次笔25%的居间服务费，计万元；当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费，计万元（按工程审结价进行调整后支付）。4.3甲方根据下列支付分流表金额安排，可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表：五、特殊约定：5.1甲方取得工程建设施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿接受下列处治，并放弃一切抗辩权利；居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金，实行停止工程施工等措施；本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条；追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金；按中介居间人服务费总额的二倍收取

10、罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。5.2居间服务胜利完成后，在工程建设期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响，具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料，都具有同等效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私，任何一

11、方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。七、合同终止7.1本合同签字生效后，假如20xx年12月30日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决；如协商不成，协商不成，双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份，甲方一份，乙方每个居间人一份，公证机关一份，均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人：居间人或托付代理人：联系电话：联系电话：合同签订地：合同签订日期：第11页 共11页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页第 11 页 共 11 页