2022年个人房屋装修合同协议书.docx
《2022年个人房屋装修合同协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年个人房屋装修合同协议书.docx(34页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022个人房屋装修合同协议书房屋装修合同是特地为房屋装修而设立的合同,它要求托付方跟承接方各自履行自己的职责,让工作的效率最大化,今日我就给大家看看其它租赁合同,喜爱的就要一起阅读哦个人房屋装修合同协议书发包方(简称甲方):_ 身份证号:_承包方(简称乙方):_ 身份证号:_甲乙双方经友好协商,甲方确定托付乙方进行住房装修,为爱护双方的合法权益,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议,共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点:2、住房结构:房型为_房_厅_套,施工面积_平方米。3、装饰施工内容:_。4、承包方式:_(包工包料、清包工、部分承包)。5、工期:自_年_月_日开工,至_年_月_日竣工
2、,_工期_天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款:¥_元,大写(人民币):_详见本合同装修工程报价单。2、工程款付款方式按下列方式支付:(1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付_元订金,其次次付款时扣除(2)其次次合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元(3)第三次施工过程中工期进度过半支付工程总造价40%合计_元(4)第四次竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元(5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责选购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合
3、格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造成工程损失的,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方供应材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用。如已运用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为
4、伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DBJ08–62–97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30–11019住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方担当,工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方担当,工期不变。4、在施工过程中,甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工、由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。5、工程验收甲
5、、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参与验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方担当,工期也予顺延。6、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方,另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的平安,防止相邻居民住房的管道
6、堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前,向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方供应施工需用的水、电等必备条件,并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方缘
7、由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方_元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_元违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。十、本合同一式_份,甲、乙双方各执_份,具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。甲方(签字/盖章):_ 乙方(签字/盖章):_联系电话:_ 联系电话:_年_月_日 _年_月_日关于好用版房屋装修合同甲方(发包
8、方):_ 身份证号:_乙方(承包方):_ 身份证号:_依据中华人民共和国合同法,结合本工程详细状况,本着公允、公正、同等、合理的原则,经双方协商达成如下协议,共同遵守。第一条 工程概况1、工程地点:_。2、工程内容及做法:_。3、工程承包方式,双方商定实行下列第_种承包方式:(1)乙方包工、包全部材料。(2)乙方包工、部分包料,甲方供应主材。(3)乙方包工,甲方包全部材料。备注:甲方在公司所选材料确定签字后材料下单之前还能更换,如材料下单后甲方要求更换材料所产生的费用(运费及搬运费及损坏的材料费)由业主自行担当。公司赠送东西,业主可放弃但不行折现,不行换别的物品。4、工程期限_天。开工日期 _
9、 _年_月_日竣工日期 _ _年_月_日5、合同施工价款:本合同工程造价为(人民币)_ 元。金额大写:_ _元整。其次条、施工图纸及预算、监理本工程施工图纸及预算、监理分别由 供应设计, 供应预算, 供应监理,图纸及预算一式两份,甲、乙双方各一份,作为本合同附件。第三条、双方责任1、开工前三天,为乙方入场施工创建条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动甲方工作的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则。2、免费供应乙方施工期间所须要的水、电。3、负责协调邻里之间的关系,负责办理物业管理部门开工手续和应当支付的有关费用。4、不拆动室内承重结构,如须要拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到
10、有关部门办理相应的审批手续。5、施工期间甲方仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的爱护消防等项工作。6、参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、工程竣工验收。第四条、装修留意事项1、施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,施工过程中出现平安事故乙方全部负责与甲方无关并按期保质完成工程。2、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。3、爱护好原居室的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通。4、保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。第五条、工程变更1、工程项目或施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更单,同时调整相关工程费用及工期(装饰装
11、修工程变更单)。双方约定本工程项目采纳固定单价、不行变更。详细如下:1)减项部分:基础装修部分不得减价,主材部分依据折扣减价。签订减项单,在最终一次结算时减除。2)增项部分:依据公司规定价格或市场价格增项。签订增项单,同时将增项款交到公司财务。工程部接到财务通知单方能进行增项。3)工期:减项不减工期,增项依据增项内容调整增加工期。2、同一工程施工期间的变更不能超过三次,每次变更甲方必需刚好协作乙方签写变更单,并提前两天完成,否则导致工期顺延和窝工的,甲方必需赐予工期的顺延和每天300元窝工费的补偿。第六条、装修材料1、按合同约定由甲方供应的主要的材料、设备,甲方应在材料到施工现场前通知乙方,双
12、方共同验收并交接手续。2、按合同约定由乙方供应的主要的材料、设备,乙方应在材料到施工现场前通知甲方,双方共同验收。第七条、工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:(1)工程量改变或设计变更。(2)不行抗力,国家节假日(3)影响施工的停水、停电(以施工记录为准,甲方可向物业管理单位问询)。(4)甲方同意工期顺延的其它状况。2、因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方担当,工期顺延。3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延并按本合同第五条担当相应的赔偿款。4、因乙方责任不能按期完工,工期
13、不顺延。因乙方缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方担当,工期不顺延。第八条、质量标准双方约定本工程施工质量按以下标准执行:(1)施工过程中双方就工程质量发生争议,申请由质量监督部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同标准,认证过程支出的相关费用由乙方负责,经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由甲方负责。第九条、工程验收和保修1、双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:(1)材料进场验收。(2)隐藏工程验收包括木作基层、水路、电路等。(3)中期验收 即工期过半木工收口。(4)竣工验收。2、乙方应提前一天通知甲方参与验收,阶段验收合格后应填写工程验收
14、单。3、工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方应自接到通知后两天内组织验收,填写工程验收单(工程验收单),在工程款结清后,办理移交手续(工程结算单)。4、工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到竣工通知单后三日内组织验收,验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署保修单。5、双方进行施工验收前,乙方负责爱护工程成品和工程现场的全部平安。6、双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,因此而造成的损失由甲方担当。7、竣工验收在工程质量、空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题时经双方协商一样签定解决竣工验收遗留问题协议后方可先行入住。8、本工程自验收合格双方签字之日起水电保
15、修期为五年、防水保修两年、其他保修五年并。并填写工程保修单。第十条、工程款支付方式1、双方约定按下列方式支付工程款:(1)合同生效后,甲方按下表中的约定干脆向乙方缴付施工价款:(2)其他支付方式:2、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并告知甲方。甲方接到告知后两日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款,然后乙方负责清理现场,整理卫生。第十一条、违约责任1、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续,甲
16、方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。3、因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失一万元整。4、甲方未按期支付工程款,每延误一天向对方支付违约金_元,超过5天,乙方有权撤场并终止合同,由此产生的后果由甲方自行负责。5、由于乙方缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理。6、由于乙方缘由,致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_元。第十二条、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门调解,协商或调解不成的,依法向人民法院提起诉讼。第十三条、其它条款1、因工程施
17、工而产生的垃圾,由甲方指定地点,并由乙方负责将垃圾运到该甲方指定的地点。2、施工期间,甲方将外屋门钥匙_把,交给乙方施工队负责人负责保管。工程竣工验收并结算完毕后,应当如数交还。3、甲、乙双方之间一切约定均签定文字协定,全部口头承诺均无效。4、甲、乙双方均有责任核实工程项目及工程量。乙方为甲方施工的工程项目以报价单上文字写明的项目和变更单为准,工程量根据工程中实际发生的为准。5、乙方遵守甲方物业部门的相关规定,如违反相关规定给甲方造成的损失应由乙方负责。6、乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价服务,并代表乙方与甲方签定合同。合同签定后,乙方执行合同的代表人为乙方工程部派出的施工监理。甲方关
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 个人 房屋 装修 合同 协议书
限制150内