2022年光伏发电安装合同范本.docx

《2022年光伏发电安装合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年光伏发电安装合同范本.docx（55页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022光伏发电安装合同范本光伏发电安装合同范本一设计单位（或施工单位，以下简称甲方）: 本溪市恒鼎光伏科技有限公司 建设单位（或业主，以下简称乙方）: 经甲乙双方协商，依据中华人民共和国颁布的合同法要求，为了确保分布式光伏电站项目顺当完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条 甲乙双方责任一、 依据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学 合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、 乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，须要提 供物业管理部门证明。法人单位须要供应营业执照，自然人须要供应个人身份证明和房产证明。三、 甲方协作

2、乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部 门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委20xx文件，分布式光伏电站度电补贴0.42元)。四、 甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提示乙方对其电站 日常留意事项。甲方供应5年不包扩设备异样损坏的售后服务。五、 乙方可以自行管理分布式光伏电站，也可以有偿托付甲方管理 其电站，须要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。其次条 项目工期本项目自 年 月 日起先施工，至 年月日施工完成并达到验收条件。甲方帮助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等缘由工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方缘由造成项目工期延期，经甲乙

3、双方约定，其违约方违约金额按 元/天计算。不行抗拒的因素除外。第三条 项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方供应一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，须要乙方供应税赋，一般发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条 项目质量甲方所运用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为0.8%。项目质量达到供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条 项目容量方式及合同价格一、项目容量：依据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，依据电业管理部门分

4、布式电源接入方案要求，乙方所安装的分布式光伏电站容量为 Wp。其项目形式为（方框内打“”选择）： 1、发电自发自用 2、发电自发自用余电上网 3、发电全部上网二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥ 万元， 大写为：￥ 万 仟 佰 元 角 分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条 付款方式和付款时限一、 付款方式（方框内打“”选择）： 1、 现金 2、 支票 3、 汇款二、 付款时限： 签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条 供电管理部门办理相关并网备案

5、手续等不包括在项目工 期内第八条 违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的101%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方可以向甲方所在地人民法院起诉。第九条 合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案运用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）： 法定（或托付）代表人： 单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号 开户银行： 账号： 联系电话：024-42963188 乙方（盖章）： 法定（或托付）代表人： 单位地址： 开户银行： 账号： 联系电话：合同签

6、订地点：合同签订时间： 年 月 日光伏发电安装合同范本二甲方： 合同编号：乙方： 签订地点：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲方与乙方就建设工程施工事项协商达成一样，订立本合同。1.乙方资质状况： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级：2.建设工程施工对象及内容：工程名称：焉耆20MWp并网光伏发电项目高压电气、低压电气及全厂接地安装工程工程地点：新疆焉耆县分包范围：高压侧电气安装：35KV开关柜至送出线路的光伏发电系统、站用电系统、光缆敷设、直流及UPS、测控、爱护、监控及通讯系统、电缆及协助设施的安装。低压

7、侧电气安装 组件至阵列升压变的光伏发电系统、通讯系统、电缆及协助设施、全厂接地系统的安装。 分包内容包括但不限于：1、光伏发电系统：35KV开关柜安装、无功补偿装置安装、接地及消弧装置安装、送出电缆安装、电缆安装、光缆安装。2、厂用电系统：低压配电箱安装，电缆敷设。3、 直流及UPS充电馈电装置安装、蓄电池安装、电缆安装。4、监控爱护及通信系统：监控 爱护装置安装、远动装置安装、通信装置安装、测量计量装置安装、电缆安装。5、接地 系统：电缆沟接地。（实际以甲方施工通知单为准）2、低压侧组件汇线起先至阵列升压变之间全部安装工作：光伏发电系统：组件汇线，汇 流箱安装，直流柜安装，逆变器安装，电缆敷

8、设。通讯系统：通讯柜安装，汇流箱通讯 线缆敷设。电缆协助设施：电缆防火、电缆爱护管敷设。（实际以甲方施工通知单为准）3、接地工程安装工作：光伏区接地母线：热镀锌扁钢-50*5，水平接地网的敷设与焊接，水平接地母线与垂干脆地极焊接、接地母线敷设、焊接防腐、接地标示制作、油漆涂刷、接地母线头预留；引上线的敷设，与接地网的连接、焊接防腐、接头刷漆等。光伏区垂直 接地极：热镀锌角钢L50 L=2500：接地极的制作安装、焊接防腐等。构件防腐。接地沟挖填，土方开挖、土方回填(含运输)、 余土运输、支护坡道开挖、堆卸土方、平整场地。 （实际以甲方施工通知单为准）。3.工程计价方式：3.1本合同价款采纳固定

9、综合单价方式确定。 固定综合单价: 工程量清单见附件一暂定总价：（小写：￥2，750，000元;大写： 人民币贰佰柒拾伍万元整 。）施工范围： 以现场项目经理出具的施工范围平面图为准 。（见附件一：工程量清单）。 工程结算价：工程结算价=甲方确认（甲方施工技术员、项目经理、预算员三方共同确认）的工程量*工程量清单中的单价 + （-）设计变更部分费用。3.2价格调整除下列状况之一者可作调整外，不会因施工过程中人工、材料价格或其他不行预见的变动做任何调整：3.2.1甲方确认的设计变更、修改和施工现场签证。3.2.2甲方代表签证的工程量的增减。3.3乙方同意现场签证按甲方的签证制度执行，否则甲方不予

10、认可。3.4上述状况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方和监理工程师审核，甲方有权托付造价询问机构进行审计，确定合同价款的增减。3.5除3.2款规定状况外，甲方不再支付任何费用，由于乙方自行核算导致的漏项由乙方自行担当。3.6工程竣工结算严格根据工程量清单中锁定的综合单价及审核后确认的工程量计算总价进行结算。综合单价所包含的范围，除合同另有规定外，工程量清单中有标价的单价均已包括了实施和完成合同工程所需的人工、材料、机械、质检（自检）、安装、 缺陷修复、管理、利润等费用，以及合同明示或示意的全部责任、一切风险。而导致造价增加，由于承包人与其它专业承包人(不在本次承包范围内)之间的交叉作业或

11、协作而引起的人工和机械的降效及其他协作费，由于承包人与其它专业承包人(不在本次承包范围内)之间的交叉作业或协作而引起的窝工、停工损失，以及施工作业面移交等缘由导致不均衡施工对劳动力需求的改变从而出现赶工或窝工等，该部分费用由乙方考虑在综合单价风险范围内。3.7变更项目综合单价的确定：若变更项目在合同清单中有相同子目，则执行合同清单综合单价；若变更项目在合同清单中无相同子目但有相像子目，则参照相像子目的综合单价执行；若变更项目在合同清单中无相同及相像子目，按定额组价，采纳当地最新适用建筑、装饰、安装工程消耗量定额估价表（年份），费用定额（全称及年份）计算经甲方预算部审核确认后执行。措施费根据国家

12、规定计取。其他费用严格乙方所报工程量清单各项报价表中所报的锁定价格并入工程结算。执行当地地方定额，综合单价只计取相应企业管理费和税金；材机价差调整执行当地当季度信息价，人工价差执行定额配套文件。3.8 工期要求：开场时间：依据甲方书面通知为准 竣工时间： 年 月 日4.质量标准：工程质量应满意以下要求：4.1本工程验收按 “火电施工质量检验及评定标准-安装篇”、甲方施工图纸、甲方施工组织设计为依据。如在合同执行过程中，规范、标准和规定做了重大修改或颁布新的标准、规范和规定，则应执行新的规定。4.2 本合同工程质量目标：合格，达到甲方要求。4.2.1工程质量应当达到合格工程，并应符合本合同或技术

13、协议书约定的质量标准，质量标准的评定以本合同约定（优先适用）、国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方缘由致使工程质量达不到约定的质量标准，乙方应无偿返工，直致达到规定合格要求，返工的费用和延误的工期由乙方负责，给甲方造成损失的，乙方还应担当赔偿责任。4.2.2乙方须根据甲方ISO9001质量管理体系的各项管理制度及规定，听从甲方代表的质量监督；4.2.3乙方应按甲方要求刚好供应各种完整原始资料及经过监理、建设单位确认的工程质检、验收资料。5.合同文件及说明依次：组成本合同的文件及优先说明依次如下： （1）本合同； （2）本合同附件； 6.总（分）包合同：无 7.图纸：7.1甲方免费向乙方供

14、应工程有关施工蓝图1套，乙方须要更多资料文件时，则费用自理。除了严格用于本合同目的，乙方不能在未得到甲方书面批准的状况下让第三方运用或向第三方转让。7.2乙方在施工过程中负责供应的技术资料如下：7.2.1乙方应负责在工程施工前按甲方要求编写分项、分部工程与部分单位工程的施工技术措施和作业指导书，报甲方相关部门审批同意后方可实施；但审批并不能减轻或解除乙方应担当的责任。7.2.2施工过程中按甲方要求填制施工记录与质量检验记录；7.2.3乙方随工程进度同步完成分部、分项检验批、隐藏、质评等竣工验收资料。资料员须常驻现场，如资料有延误，则按规定接受甲方项目部惩罚。工程竣工后按甲方要求整理报送相关竣工

15、资料。8.甲方义务：8.1按本合同约定，向乙方支付劳务酬劳；8.2负责与业主方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。8.3 供应完成本合同协议书上约定的材料。8.4 指定现场代表，协调处理相关现场事务。8.5编制本工程的施工组织设计，审核施工技术措施与技术资料；现场工程管理、监督与检查，帮助乙方搞好同其他工序的协作；8.6编制本工程的整体进度安排，并且对乙方每月的施工安排提出明确要求；8.7供应测量限制基准点。8.8甲方托付项目经理周峰为现场代表，履行甲方的责任。9.乙方义务：9.1 乙方在本合同签订之日起由本合同价款贰拾柒万伍仟元做为履约保证金。在合同约定承包范围内的工程施工完毕，经

16、甲方和业主验收并移交至业主后，甲方予以退还（只退本金，不计息）。乙方在履行合同的过程中，由于不符合合同约定造成甲方损失，甲方可从履约保证金中干脆扣减损失费用，乙方应予以接受；9.2 对本合同建设工程施工范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作；9.3 未经甲方书面授权或允许，不得擅自与业主方及有关部门建立工作联系；9.4 自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度；9.5乙方依据甲方施工组织设计总进度安排的要求，施工前向甲方项目经理提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按甲方要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经甲

17、方批准后严格实施；9.6严格根据甲方设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足够的人力、物力，保证工期；加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款，如未按甲方要求刚好处理，甲方有权托付其他分包商代为完成，其费用按实际发生额的2倍从乙方当月进度款中扣除；9.7自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接

18、受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况；与现场其他单位协调协作，照看全局；9.8按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；9.9 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作甲方办理交工验收；9.10 做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款；9.11妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施，如发生损失由乙方担当；妥当保管、合理运用自有的机具、周转材料及其他设施，如发生损

19、失由乙方担当；9.12乙方必需听从甲方转发的业主方及工程师的指令；9.13乙方应在开工前将本项目建设中拟投入的机械、设备、工机具等清单，拟投入劳动人员及临时用工人员名单报送甲方备案，同时对支付给本项目的施工工人的工资要求必需供应签字确认的收据及银行返单交付一份给现场项目经理，如未履行本条款的约定，甲方有权停止支付剩余款项；9.14乙方生产、生活临建由乙方按甲方要求自行搭设并担当费用；现场施工及生活用水、用电费用由各分包商按产值比例进行分摊，在当月进度款中扣除。9.15乙方自备除合同约定甲方供应外的全部机具、材料，并保证现场施工须要，自备床、卧具等生活用品；9.16工程建设的全部资料制作和收集由

20、乙方负责并担当费用；9.17除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序；9.18乙方未根据本合同第9.15项条款约定履行的、最终由甲方代为完成的，视状况甲方将扣除工程结算款的5-10%。9.19施工管理及进度应听从甲方对整个工程的总体要求，主动接受甲方的生产指挥和调度，准时参与甲方通知的生产调度会及有关的生产会议，根据甲方的月度安排支配，主动组织施工，如期完成所担当的施工任务；9.20根据甲方制定的现场统一形象标准，必需运用甲方的工作服及平安帽（费用由乙方担当），以符合甲方企业形象标准的要求；9.21 乙方负责自身

21、施工所需的水、电管线引接，材料由乙方自购，费用由乙方担当。同时应必需执行甲方有关施工现场水电管理制度的规定；9.22乙方确定的现场项目经理与现场管理人员须帮助甲方进行各项管理工作，无甲方书面同意不得更换及擅自离开现场，如擅自更换或离开现场，对乙方处以500元/人/天的罚款；乙方应按甲方要求和实际施工须要配备足够的施工人员；施工过程中甲方认为任何现场人员不能胜任工作或违反规章制度，有权要求乙方对该人员进行更换，乙方不得拒绝；9.23乙方应遵守甲方正式发布的各项管理制度，由于因乙方缘由造成的各种事故或损失，乙方应担当全部责任并赔偿由此造成的一切经济损失；9.24乙方自行办理工程当地所规定的应由乙方

22、担当的一切有关手续并担当由此产生的费用，由于相关手续不完善而出现问题，乙方负责处理，不能影响工程的施工进度；9.25乙方必需独立完成本合同施工任务，不得再次分包或转包，甲方一经发觉，有权终止合同，乙方须赔偿甲方的干脆和间接损失；9.26协作甲方、监理工程师以及业主共同进行质量检验；9.27负责自身施工区域行驶道路的维（养）护、工作面的排水、照明、护栏、临时支撑等施工工作。9.28 施工中发生的质量、平安等罚款乙方应刚好向甲方交纳，如不按时交纳甲方有权从乙方的履约保证金或在工程结算款中双倍扣除。9.29应谨慎处理施工中发生的交叉作业协作，对甲方或第三方造成损失的，乙方要负责赔偿；乙方则需自行负担

23、由于停工、窝工造成费用增加的风险损失。9.30 乙方必需配备合格平安工程师一名，负责现场平安管理日常工作。9.31 施工进度必需满意甲方的进度要求，如不能满意进度要求或甲方依据自身施工管理阅历认为乙方不能满意施工的进度，甲方有权把部分或全部的工程移交其它分包商施工，甲方将从乙方合同价款中按未施工部分项目结算费用的1.2倍扣除。9.32 乙方不得以下属施工队的名义对外签订、履行任何合同协议，由此给甲方造成的经济损失应加倍担当赔偿责任。乙方应听从甲方统一管理并遵守甲方、监理及业主全部与之相关的管理制度；甲方要求乙方进场人员与甲方施工人员着装统一或业主与甲方要求乙方施工人员进入现场所必需的平安及其它

24、要求，其费用由乙方担当。9.33乙方无权干脆参加与业主方进行相关的技术、经济问题的协调，涉及到相关问题时，只能以书面形式上报甲方，由甲方统一对外协调解决。9.34乙方应接受甲方的协调，为其他分包商在机具运用、场地、通道、临建等方面供应便利。9.35乙方应刚好足额支付当地农夫工工资、材料货款及机械租赁费用。如因乙方缘由不能刚好支付上述费用造成的各种不良影响，均由乙方负责。甲方将依据实际状况有权实行措施从乙方工程进度款中双倍扣除相关费用，作为支付上述费用的保证金。9.36 乙方施工范围内施工用水、用电所发生费用，由乙方担当。9.37 乙方托付徐健为现场代表，履行乙方的责任。9.38 乙方应在本合同

25、签订后五日内根据工程所在地县级以上劳动主管部门的规定或要求为全部雇佣的农夫工缴纳农夫工工资保障金。9.39 乙方应向甲方供应乙方与雇佣农夫工的劳动合同。10.平安施工与检查：10.1 乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。乙方施工出现的任何事故责任和因此而发生的全部费用，均由乙方担当；10.2 乙方项目经理应严格管理劳务人员，不得在施工工地酗酒，不得参加赌博、寻衅滋事、打架斗殴，不得阻碍甲方现场管理人员、业主方、行政主管部门行使监督检查工作，不得对前述人员进行任何形式的个人人身权益的侵

26、害；10.3 乙方应定期召开平安例会（每周），并形成会议记录，存入工程施工档案；10.3.1不发生重伤及以上人身事故，轻伤事故在 0 人次以下。10.3.2不发朝气械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事务。10.3.3不发生因工程建设缘由造成的电网、设备事故。10.3.4达到甲方提出的现场平安文明施工要求。10.4本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：10.4.1中华人民共和国平安生产法10.4.2国务院建设工程平安生产管理条例10.4.3国务院生产平安事故报告和调查处理条例10.4.4国家经贸委电力建设平安工作规程（DL5009.1）10.4.5国家部

27、委办相关平安的规定10.4.6国家电网公司电力建设平安健康与环境管理工作规定10.4.7国家电网公司电力平安工作规程10.4.8国家电网公司相关平安文明施工的规定和规程10.4.9建设工程所属的地方平安、环境法规10.4.10建设单位、总包单位有关平安文明施工的规章制度10.5甲乙双方的平安文明施工权利和义务10.5.1仔细贯彻国家、地方、国家电网公司有关平安生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关平安生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的平安文明施工、环境爱护管理责任。10.5.2建立健全平安生产责任制和现场平安（包括防火）、文明施工管理制度，按规定设置平安管理机

28、构或配备具备相应任职资格的专职平安员和相关的平安检查检测装备。10.5.3乙方指派 同志负责本项目的平安文明施工管理，并配备专职平安监督人员1人。10.5.4根据国家、国家电网公司、建设单位、总包单位有关平安文明施工、环境爱护的标准与要求，设置相关的平安文明施工、环保设施、平安标识标牌，双方不得擅自拆除、变动；确需临时拆除、变动的，必需根据规定履行审批手续，实行牢靠平安措施后，方可拆除、变动，并刚好复原或重新设置。10.5.5工程施工中组织开展危急源分析预控工作，重视对平安问题、事务的缘由分析，落实防范措施，防止事故的发生。10.5.6按规定在施工场所、生活区域配置消防设施和器材、设置消防平安

29、标记和平安通道，并定期组织检验、修理，保障消防设施和器材有效、完好。10.5.8根据国家有关规定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的平安工器具，并监督、教化员工正确运用。10.5.9严格执行工作票、操作票、平安施工作业票、动火工作票等制度和措施。10.5.10施工现场总平面由甲方统一策划，分区管理，各负其责，不得随意变动。平安、文明施工、消防、环保等的标记、标识和设施，按策划统一组织，乙方施工区域由乙方实施。10.5.11施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和爱护现场，启动应急预案，根据有关事故报告规定，刚好向各自的上级单位、地方

30、平安生产监督和管理部门报告事故状况，帮助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。10.5.12因违反本协议造成的平安事故或环境影响事务，由违约方担当相应的法律责任和经济责任。10.6甲方的平安文明施工权利和义务10.6.1对乙方的资质、管理人员及作业人员资格状况进行核查。不符合规定的，有权要求乙方更换人员或终止合同。10.6.2按规定成立施工平安委员会，组织和协调现场平安文明施工的整体工作，刚好向乙方传达国家电网公司等上级单位平安工作要求的文件和通报。10.6.3组织乙方作业人员进行入场平安教化，平安考试合格并根据现场管理规定，发放“胸卡（平安合格）证”，做到有据可查。10.6.4按施

31、工组织总设计，组织向乙方的负责人、工程技术人员及相关平安人员进行平安技术交底，收集、供应地下管线、设施等相关资料，并提出爱护措施要求。10.6.5组织同一区域交叉施工各方签订相应的平安协议，督促上下道工序各自做好平安措施。10.6.6编制现场平安文明施工防护措施要求。接近带电设备作业，落实专人监护。10.6.7建立健全施工现场临时用电平安、施工现场防火、平安设施等管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。10.6.8定期召开平安工作例会和平安专题会议，组织平安监督网络活动，协调解决现场的平安问题。10.6.9组织现场平安监督检查，订正违章行为，提出整改看法，进行考核扣款。对查出

32、问题整改不力的，可视其严峻程度责令其停工整顿直至终止合同。10.6.10组织对乙方编制的重大作业项目和大型机械的安装拆除等施工方案和平安措施的会审，报送监理审定签认。10.6.11按规定拨付约定的平安文明施工措施补助费，并对乙方措施补助费的运用状况进行监督。10.6.12建立应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展演练。 10.6.13按相关规定对乙方进行检查考核，作为平安保证金的考核依据。10.6.14如可能对其他施工单位或人员造成平安影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。10.7乙方的平安文明施工权利和义务：10.7.1按规定供应本单位的全部平安资质、资格证

33、明材料，并对其真实性负责。10.7.2遵守现场平安文明施工管理制度，听从甲方以及建设单位、监理对现场的平安文明施工、环境爱护的管理，协作平安检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改。10.7.3根据甲方总平面布置和平安文明施工管理制度、标准，制定平安技术措施安排，报甲方备案，并组织落实。10.7.4根据国家电网公司的有关管理要求，建立完善相关平安记录台帐。10.7.5根据规定和要求，编制并落实各项有针对性的平安文明施工详细措施，组织施工方案和平安措施的全员交底，并由双方签字确认。10.7.6按规定对员工进行平安教化，对新进厂人员进行三级平安教化和考

34、核；10.7.7严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复审，持证上岗，并报甲方备案。10.7.8定期组织施工人员身体检查，做到健康合格上岗，并根据国家规定为施工人员办理人身意外保险。10.7.9开展危急源分析预控工作，进行作业场所危急点的告知并落实防范措施。10.7.10对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置实行相应的爱护措施。10.7.11对施工现场作业人员的行为规范和平安措施的落实状况进行监督检查，对发觉的问题刚好订正和整改。10.7.12为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教化施工人员根据运用规则正确佩带和运用；定期对平安帽、平安带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检

35、验试验和更新；做好平安工器具的检测，确保合格、有效。10.7.13建立和完善现场施工机械管理制度和验收要求。根据国家有关规定由具备资质的检测机构对特种机械进行检验检测，并将检测报告和检测合格证书报甲方备案。10.7.14按规定编制起重机械、垂直运输机械等的安装拆除的施工和平安措施方案，报甲方和监理审查通过后实施。安装拆除单位必需具备相应的平安资质。10.7.15对危急性较大的施工项目，应经平安验算，编制专项平安技术措施并报甲方和监理审查通过后实施。10.7.16落实现场施工环境爱护要求，对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水泥浆排放、扬尘、固体废料和危急废料等进行限制。10.7.17按实际状况

36、和季节特点制定包括防火、防大风、防汛、防冻、防暑、防雷、防雨、防雾等平安措施或管理方法，落实相应的平安设施。10.7.18建立和执行施工临时用电管理制度；依据甲方施工组织设计中的施工现场临时用电方案，编制施工临时用电实施方案报甲方审批后执行；按要求选用合格的配电箱，装设漏电爱护器，电缆、架空线敷设、接地等符合规范。10.7.19建立和执行起重、电动工器具等平安管理制度，定期检查检测，符合平安运用要求。10.7.20对甲方供应的工器具及机械设备进行平安检查，确认其平安状况，并在运用中执行相应的平安管理制度。10.7.21接近带电设备作业，应保持平安距离，做好平安隔离措施，必需指定专人监护。 10

37、.7.22交叉作业时应实行相应的隔离和错时施工等平安措施。10.7.23施工特别临时用电应符合规定，落实平安措施，在室内、夜间等作业环境内施工，应配置相应的照明，在潮湿环境、容器内施工，电源电压应符合安规规定的平安电压等级，金属容器外壳及容器内运用的电动工器具要有牢靠的接地。夜间施工应根据地方的环保要求，限制噪声、光污染等可能对周边造成的环境影响。10.7.24建立和执行危急化学品的选购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的平安管理方法和措施。10.7.25建立和执行现场施工脚手架验收检查管理制度。按有关规定组织脚手架运用前的验收、运用中的检查和维护；对大型脚手架、高大模板支撑系统的搭设方

38、案组织专家论证。10.7.26按规定组织深基坑、地下暗挖工程的施工方案的专家论证，并落实支护的平安措施。10.7.27土石方开挖应按相关规定报甲方批准和备案，并实行防塌陷、排水和相关地下管线爱护措施，周边应设置围栏和警示标记，防止水土流失。（不包括爆破作业）10.7.28落实土方开挖、运输的防尘措施，工地出入口必需实行措施，防止污水和污土污染周边环境。10.7.29施工废水经处理合格后排放。10.7.30大体积混凝土浇灌，应设立特地指挥人员，指挥现场砼搅拌车根据次序进出场，设置平安通道，落实平安措施。10.7.31结构吊装、临边和孔洞作业应实行设置相应作业平台、上下通道、水平平安绳、防坠装置、

39、平安网等的平安措施，做好孔洞盖板、临边围栏的平安措施。10.7.32起重机械、物料提升机的运用过程中应定期检查、维护和保养，确保平安牢靠和运用。10.7.33容器、密闭空间内作业前应加强通风，并对容器内有害气体进行监测，符合要求后，方可进入作业，作业过程中应指派专人监护，并有紧急救援措施。10.7.34在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身平安措施。10.7.35现场一旦发生事故，必需马上进行救援，刚好报告甲方，并按要求报告地方平安生产监督和管理部门，做好善后处理工作。10.8对甲方、监理及上级单位和人员的违反平安生产规定、制度并可能造成平安事故的指令有权拒绝执行，对甲方、监理在平安管理

40、工作中存在的问题有权提出看法和改进建议。10.9平安文明施工措施补助费10.9.1 甲方按规定向乙方供应 万元的平安文明施工措施补助费，在合同价款中单独列支，并根据规定以及实际运用状况和工程进展状况分期支付。10.9.2乙方应按规定用于平安文明施工措施等相关支出，不得挪作他用。有关运用状况应定期报告甲方，并接受甲方的检查和监督。10.10平安文明施工考核标准：10.10.1甲方根据合同实际总价款，预留 万元作为乙方的平安保证金。10.10.2发生由乙方责任引起的各类事故、事务及乙方的违章违规、违反本协议条款的行为，甲方有权根据保证金扣款标准扣除乙方相应的平安保证金。10.10.3甲方在拨付工程

41、款或竣工结算时，汇总在施工过程中发生的平安保证金扣款通知单，对平安保证金进行扣款。10.10.4乙方被扣除的平安保证金超出预留金额部分，在工程款中抵扣。10.11冬季施工平安措施：10.11.1防人身损害事故10.11.1.1强化防高空坠落管理。随时观测边坡及毗邻建筑物、构筑物的改变，刚好发觉隐患，并实行有效措施，杜绝发生坍塌事故；基坑周边必需进行有效防护，并设置明显的警示标记；基坑周边要设置堆放物料的限重牌，严禁堆放大量的物料；加强对建筑物临边、屋面临边及预留洞口、楼梯临边等平安防护设施的设置。10.11.1.2要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安 全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护

42、栏杆等防护设施，必需根据建筑施工平安防护设施标准的要求，运用定型化、工具化的平安防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的，要实行平安防护措施；10.11.1.3登高作业人员必需佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施，并按要求正确戴好平安帽、系好平安带；10.11.1.4遇到雨雪等恶劣天气时，要刚好清除施工现场的积水、积雪；10.11.1.5对施工现场脚手架、平安网等防护设施的 拆除，要实行严格的内部审批制度，不得随意拆除。室内临边和洞口的平安设施，必需按规范要求设置到位。室内楼梯、窗洞口和临边砌筑高度不足90cm处，应用钢管和扣件组合，设置高度不小于1.5m的防护栏杆，底部20cm处做

43、踢脚防护，为保持防护架体的稳定性和牢靠性，在栏杆架体中间部位应加设一道爱护杆件。10.11.2防火灾事故10.11.2.1加强防火平安教化，尤其是存在易燃易爆物质的区域，应对作业人员加强禁止烟火的教化，各项目要加强动火管理，建立各级防火平安责任制度；10.11.2.2消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查； 10.11.2.3严防电器火灾发生。生活区严禁运用电炉子、电热管取温煦做饭，禁止运用自制的电褥子，电褥子运用后应刚好断电；10.11.2.4加强冬季取暖的统一管理，宿舍的公用取暖设施应设专人管理,严禁在宿舍内运用电炉或采纳明火取暖。10.11.3防冻、防滑10.11

44、.3.1防止施工场地、运输道路积水和结冰，造成平安隐患；脚手架，脚手板有冰雪积留时，施工前应清除干净。10.11.3.2工地临时水管应埋入冻土层以下或用草包等材料保温。水箱存水，下班前应放尽。10.11.3.3应由专业电工负责安装、维护和管理用电设备，严禁其它人员随意拆、改装电气线路。10.11.3.4严禁运用裸线，电缆线破皮三处以上不得投入运用，电缆线破皮处必需用防水绝缘胶布处理，电缆线铺设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中，大风雪后应对用电气线路进行检查，防止电缆线断线和破损造成触电事故。10.11.3.5霜、雪过后要刚好清扫作业面，对运用的临时操作架和临边防护设施必需由平安管理人员检

45、查合格后才能接着运用，防止因霜、雪和场地太滑而引起高处坠落事故。10.11.3.6重视施工机械设备的防冻防凝平安工作，全部在用的施工机械设备应结合例行保养进行一次换季保养，换用适合寒冷季节气温的燃油、润滑油、液压油、防冻液和蓄电池液等。对于长期停用的机械设备，应放净设备和容器内的存水，并逐台检查做好记录；对于正常运用的机械设备，工作结束停机后要求将设备内存水放净。10.11.4防中毒10.11.4.1为防止因生火、取暖发生煤气中毒事故，指定专人负责夜间巡察检查。检查火炉运用状况，是否有发生火灾、煤气中毒的危急。10.11.4.2封闭的场所必需有通风换气措施。燃气热水器必需安装在通风良好的地方，

46、运用时必需保持通风。10.11.5防交通事故10.11.5.1广泛开展冬季行车平安教化，落实防冻、防滑、防雾和防火等详细措施，进一步提高驾驶员的冬季行车平安意识。10.11.5.2加强车辆的维护、保养，杜绝由于车辆故障而引发事故。根据规定刚好支配对车辆进行修理和保养，做到定期检查、安排修理、合理运用，使车辆始终保持良好的状况。10.11.5.3仔细实行车辆的各项管理制度，做好车辆的换季保养工作，要采纳符合冬季运用的防冻液、润滑油和制动液、发动机和散热器外壳要安装防寒保温罩，尤其是刹车系统、转向系统、灯光系统必需完好牢靠，确保车辆处于良好的技术状况。10.11.5.4教化司机遵守交通规则和职业道德，严禁酒后开车、无照驾驶、疲惫驾驶、不强超抢道，做到礼让“三先”确保行车平安。10.11.5.5汽车必需通过结冰的河流、沟渠时，应下车细致检查冰层的厚度和强度，在确认肯定平安的状况下方可通行。10.11.5.6遇严峻冰雪路面要求加装防滑链、车辆行进中应保持行车距离，并适当拉长车距降低车速，防止追尾事故的发生。11.平安防护：11.1